A_74_5_Add_15_EA
Correct misalignment Corrected by Natalia.Bondonno on 7/7/2020 7:14:46 PM Original version Change languages order
A/74/5/Add.15 1910037E.docx (ENGLISH)A/74/5/Add.15 1910037A.docx (ARABIC)
A/74/5/Add.15A/74/5/Add.15
United Nationsالأمم المتحدة
International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
Financial report and audited financial statementsالتقرير المالي والبيانات المالية المُراجَعة
for the year ended 31 December 2018 andعن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
Report of the Board of Auditorsوتقرير مجلس مراجعي الحسابات
General Assemblyالجمعية العامة
Official Records Seventy-fourth Session Supplement No. 5Oالوثائق الرسمية الدورة الرابعة والسبعون
A/74/5/Add.15الملحق رقم 5 سين
General Assembly Official Records Seventy-fourth Session Supplement No. 5Oالجمعية العامة الوثائق الرسمية
A/74/5/Add.15الدورة الرابعة والسبعون
United Nations •الملحق رقم 5 سين
New York, 2019A/74/5/Add.15
International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
Financial report and audited financial statementsالتقرير المالي والبيانات المالية المُراجَعة
for the year ended 31 December 2018عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
andوتقرير مجلس مراجعي الحسابات
Report of the Board of Auditorsالأمم المتحدة • نيويورك، 2019
Noteملاحظة
Symbols of United Nations documents are composed of letters combined with figures.تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
19-10037/115
/10519-10037
/10519-10037
19-10037/115
[24 July 2019][24 تموز/يوليه 2019]
Contentsالمحتويات
Chapterالفصل
Pageالصفحة
Letters of transmittalكتابا الإحالة
55
1.الأول -
Report of the Board of Auditors on the financial statements: audit opinionتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية: رأي مراجعي الحسابات
77
2.الثاني -
Long-form report of the Board of Auditorsالتقرير المطول لمجلس مراجعي الحسابات
1010
Summaryموجز
1010
A.ألف -
Mandate, scope and methodologyالولاية والنطاق والمنهجية
1313
B.بـــاء -
Findings and recommendationsالاستنتاجات والتوصيات
1414
1.1 -
Follow-up of previous recommendationsمتابعة التوصيات السابقة
1414
2.2 -
Financial overviewاستعراض مالي عام
1415
3.3 -
Anti-fraud and anti-corruption measuresتدابير مكافحة الغش والفساد
1617
4.4 -
Facilities managementإدارة المرافق
1718
5.5 -
Enterprise risk managementالإدارة المركزية للمخاطر
1920
6.6 -
Construction and contracts managementإدارة البناء والعقود
2021
7.7 -
Consultants and individual contractorsالخبراء الاستشاريون وفرادى المتعاقدين
2122
8.8 -
Data centre managementإدارة مركز البيانات
2223
C.جيم -
Disclosures by managementإفصاحات الإدارة
2324
1.1 -
Write-offs of losses of cash, receivables and propertyشطب خسائر النقدية والحسابات المستحقة القبض والممتلكات
2324
2.2 -
Ex gratia paymentsالإكراميات
2324
3.3 -
Cases of fraud and presumptive fraudحالات الغش والغش المفترض
2324
D.دال -
Acknowledgementشكر وتقدير
2425
Annexالمرفق
Status of implementation of recommendations up to the year ended 31 December 2017حالة تنفيذ التوصيات حتى السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
2526
3.الثالث -
Letter dated 20 March 2019 from the Assistant Secretary-General, Controller, addressed to the Chair of the Board of Auditorsرسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2019 موجهة من الأمين العام المساعد، المراقب المالي، إلى رئيس مجلس مراجعي الحسابات
3735
4.الرابع -
Financial report for the year ended 31 December 2018التقرير المالي عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
3836
A.ألف -
Introductionمقدمة
3836
B.بـــاء -
Overview of the financial statements for the year ended 31 December 2018لمحة عامة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
3937
Annexالمرفق
Supplementary informationمعلومات تكميلية
4645
5.الخامس -
Financial statements for the year ended 31 December 2018البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
4746
1.أولا -
Statement of financial position as at 31 December 2018بيان المركز المالي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
4746
2.ثانيا -
Statement of financial performance for the year ended 31 December 2018بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
4848
3.ثالثا -
Statement of changes in net assets for the year ended 31 December 2018بيان التغيرات في صافي الأصول للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
4949
4.رابعا -
Statement of cash flows for the year ended 31 December 2018بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
5050
5.خامسا -
Statement of comparison of budget and actual amounts for the year ended 31 December 2018بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
5252
Notes to the 2018 financial statementsالملاحظات المصاحبة للبيانات المالية لعام 2018
5454
Letters of transmittalكتابا الإحالة
Letter dated 28 March 2019 from the Secretary-General addressed to the Chair of the Board of Auditorsرسالة مؤرخة 28 آذار/مارس 2019 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس مراجعي الحسابات
In accordance with financial regulation 6.2, I have the honour to submit herewith the financial statements of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals of the United Nations for the year ended 31 December 2018, which I hereby approve.وفقاً للبند 6-2 من النظام المالي للأمم المتحدة، أتشرف بأن أقدم طيه الحسابات المالية لآلية الأمم المتحدة الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، والتي أوافق عليها بمقتضى هذا الكتاب.
The financial statements have been completed and certified by the Controller as correct in all material respects.وقد استكمل المراقب المالي البيانات المالية وصادق على صحتها من جميع جوانبها الجوهرية.
Copies of these financial statements are also being transmitted to the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions.وتُقدَّم أيضاً نسخ من هذه البيانات المالية إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
(Signed) António Guterres(توقيع) أنطونيو غوتيريش
Letter dated 24 July 2019 from the Chair of the Board of Auditors addressed to the President of the General Assemblyرسالة مؤرخة 24 تموز/يوليه 2019 موجهة إلى رئيسة الجمعية العامة من رئيس مجلس مراجعي الحسابات
I have the honour to transmit to you the report of the Board of Auditors on the financial statements of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals for the year ended 31 December 2018.أتشرف بأن أحيل إليكم تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018.
(Signed) Kay Scheller President of the German Federal Court of Auditors Chair of the Board of Auditors(توقيع) كاي شيلر رئيس ديوان المحاسبة الاتحادي الألماني رئيس مجلس مراجعي الحسابات
A/74/5/Add.15A/74/5/Add.15
A/74/5/Add.15A/74/5/Add.15
19-10037/115
/10519-10037
/10519-10037
19-10037/115
Chapter Iالفصل الأول
Report of the Board of Auditors on the financial statements: audit opinionتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية: رأي مراجعي الحسابات
Opinionالرأي
We have audited the financial statements of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, which comprise the statement of financial position (statement I) as at 31 December 2018 and the statement of financial performance (statement II), the statement of changes in net assets (statement III), the statement of cash flows (statement IV) and the statement of comparison of budget and actual amounts (statement V) for the year then ended, as well as the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.قمنا بمراجعة البيانات المالية للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، التي تشمل بيان المركز المالي (البيان الأول) في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، وبيان الأداء المالي (البيان الثاني)، وبيان التغيرات في صافي الأصول (البيان الثالث)، وبيان التدفقات النقدية (البيان الرابع)، وبيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان الخامس) للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، فضلا عن الملاحظات المصاحبة للبيانات المالية، بما في ذلك موجز لأهم السياسات المحاسبية.
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mechanism as at 31 December 2018 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).وإننا نرى أن البيانات المالية تعرض بأمانة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للآلية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
Basis for opinionأساس الرأي
We conducted our audit in accordance with the International Standards on Auditing.لقد أجرينا مراجعة الحسابات وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات.
Our responsibilities under those standards are described in the section below entitled “Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements”.ويرد بيان مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير في الفرع أدناه المعنون ”مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة البيانات المالية“.
We are independent of the Mechanism, in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with those requirements.ونحن مستقلون عن الآلية، وفقا لمقتضيات الأخلاق المهنية ذات الصلة بالمراجعة التي نجريها للبيانات المالية، وقد أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لتلك المقتضيات.
We believe that the audit evidence that we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.ونعتقد أن الأدلة التي استقيناها من مراجعة الحسابات هي أدلة كافية ومناسبة لأن تشكل أساسا نقيم عليه رأينا.
Information other than the financial statements and the auditor’s report thereonالمعلومات الأخرى غير البيانات المالية وتقرير مراجعي الحسابات بشأنها
The Secretary-General of the United Nations is responsible for the other information, which comprises the financial report for the year ended 31 December 2018, contained in chapter IV below, but does not include the financial statements and our auditor’s report thereon.الأمين العام للأمم المتحدة هو المسؤول عن المعلومات الأخرى، التي تشمل التقرير المالي عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، الوارد في الفصل الرابع أدناه، ولكنها لا تشمل البيانات المالية وتقريرنا كمراجعي حسابات بشأنها.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance thereon.ولا يشمل رأيُنا في البيانات المالية تلك المعلومات الأخرى، ونحن لا نعبر عن أي شكل من أشكال الضمانات في هذا الشأن.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.وفي ما يتعلق بمراجعتنا للبيانات المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى والنظر، أثناء قيامنا بذلك، في ما إذا كانت المعلومات الأخرى تتعارض بشكل جوهري مع البيانات المالية أو مع المعرفة التي اكتسبناها من مراجعة الحسابات، أو تبدو في الأحوال الأخرى محتوية على تحريف جوهري.
If, on the basis of the work that we have performed, we conclude that there is a material misstatement in the other information, we are required to report that fact.وإذا خلصنا، استناداً إلى العمل الذي اضطلعنا به، إلى وجود تحريف جوهري في هذه المعلومات الأخرى، فإننا ملزمون بالإبلاغ عن ذلك.
We have nothing to report in this regard.وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.
Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statementsمسؤوليات الإدارة والمكلفين بالإشراف على البيانات المالية
The Secretary-General of the United Nations is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IPSAS and for such internal control as management determines to be necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.الأمين العام للأمم المتحدة هو المسؤول عن إعداد البيانات المالية وعرضها بنزاهة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وهو مسؤول كذلك عن الرقابة الداخلية حسب ما تراه الإدارة ضروريا لتيسير إعداد بيانات مالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the ability of the Mechanism to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to the going concern and using the going-concern basis of accounting unless management intends either to liquidate the Mechanism or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.وتقع على عاتق الإدارة، لدى إعدادها البيانات المالية، مسؤولية تقييم قدرة الآلية على مواصلة الوجود كمؤسسة مستمرة، مع الإفصاح، حسب الاقتضاء، عن المسائل المتعلقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة إلا إذا اعتزمت الإدارة تصفية الآلية أو وقف عملياتها، أو إذا لم تجد أمامها أي خيار واقعي سوى ذلك.
Those charged with governance are responsible for overseeing the financial reporting process of the Mechanism.أما المكلفون بالإدارة فيتحملون المسؤولية عن الإشراف على عملية الإبلاغ المالي للآلية.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statementsمسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة البيانات المالية
Our objectives are to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت تلك التحريفات ناتجة عن الغش أو الخطأ، وفي إصدار تقرير مراجعي حسابات يتضمن رأينا.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the International Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.والتأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه لا يضمن أن المراجعة التي تجري وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات ستكشف دائما عن التحريفات الجوهرية في حال وجودها.
Misstatement can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.والتحريفات يمكن أن تنشأ عن الغش أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع أن تؤثر على نحو معقول، منفردة أو مجتمعة، في القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.
As part of an audit in accordance with the International Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.وكجزء من مراجعة الحسابات وفقا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات، فإننا نستخدم التقدير المهني ونداوم على النظر بعين المهني المتشكك طوال عملية المراجعة.
We also:ونقوم أيضاً بما يلي:
Identify and assess the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.تحديد وتقييم مخاطر ورود تحريفات جوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة مراعية لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مناسبة وكافية من مراجعة الحسابات توفر أساسا لإبداء رأينا.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation or the overriding of internal control.وخطر عدم اكتشاف تحريفات جوهرية ناجمة عن الغش أكبر من خطر عدم اكتشاف تلك الناجمة عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إسقاط متعمد أو إدراج معلومات مخالفة للحقيقة أو تجاوز للضوابط الداخلية.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mechanism’s internal control.فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية مراجعة الحسابات بهدف وضع إجراءات مراجعة ملائمة في ظل الظروف السائدة، ولكن ليس لغرض إبداء رأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية في الآلية.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة المقدمة من الإدارة.
Draw conclusions as to the appropriateness of management’s use of the going-concern basis of accounting and, on the basis of the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists in relation to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Mechanism to continue as a going concern.الوصول إلى استنتاجات بشأن مدى ملاءمة استخدام الإدارة أساسَ الاستمرارية في المحاسبة، والاستناد إلى الأدلة المستمدة من المراجعة للخلوص إلى ما إذا كان هناك قدر جوهري من عدم اليقين فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تلقي ظلالا كثيفة من الشك على قدرة الآلية على مواصلة الوجود كمؤسسة مستمرة.
If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.فإذا خلصنا إلى وجود ذلك القدر الجوهري من عدم اليقين، تعين علينا توجيه الانتباه في تقريرنا عن مراجعة الحسابات إلى الإفصاحات المتصلة بذلك في البيانات المالية، أو إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية، تعديل رأينا.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report.وتستند استنتاجاتنا إلى الأدلة المستقاة من مراجعة الحسابات حتى تاريخ تقريرنا عن مراجعة الحسابات.
However, future events or conditions may cause the Mechanism to cease to continue as a going concern.بيد أن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الآلية على مواصلة وجودها كمؤسسة مستمرة.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.تقييم العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومضمونها، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث الاساسية بطريقة تحقق عرضها بنزاهة.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.ونحن نتواصل مع الجهات الإشرافية بصدد أمور منها النطاق والتوقيت المقررين لمراجعة الحسابات والاستنتاجات الهامة المستخلصة منها، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الضوابط الداخلية نحددها أثناء مراجعتنا للحسابات.
Report on other legal and regulatory requirementsتقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
In our opinion, the transactions of the Mechanism that have come to our notice or that we have tested as part of our audit have, in all significant respects, been in accordance with the Financial Regulations and Rules of the United Nations and legislative authority.إننا نرى أن معاملات الآلية التي اطّلعنا عليها أو دققناها في إطار مراجعتنا للحسابات، كانت متوافقة، من جميع الجوانب الهامة، للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة وللسند التشريعي.
In accordance with article VII of the Financial Regulations and Rules of the United Nations, we have also issued a long-form report on our audit of the Mechanism.ووفقاً للمادة السابعة من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، أصدرنا أيضاً تقريراً مطولا عن مراجعتنا لحسابات الآلية.
(Signed) Kay Scheller President of the German Federal Court of Auditors Chair of the Board of Auditors(توقيع) كاي شيلر رئيس ديوان المحاسبة الاتحادي الألماني رئيس مجلس مراجعي الحسابات
(Signed) Jorge Bermúdez Comptroller General of the Republic of Chile (Lead Auditor)(توقيع) خورخه بيرموديس المراقب المالي العام لجمهورية شيلي (كبير مراجعي الحسابات)
(Signed) Rajiv Mehrishi Comptroller and Auditor General of India(توقيع) راجيف ميهريشي المراقب المالي ومراجع الحسابات العام للهند
24 July 201924 تموز/يوليه 2019
Chapter IIالفصل الثاني
Long-form report of the Board of Auditorsالتقرير المطول لمجلس مراجعي الحسابات
Summaryموجز
On 22 December 2010, the Security Council adopted its resolution 1966 (2010) to establish the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.في 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، اتخذ مجلس الأمن القرار 1966 (2010) وأنشأ بموجبه الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.
The Mechanism was created to complete the remaining tasks of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 and the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994.وقد أُنشئت الآلية لإكمال المهام المتبقية من عمل كل من ‎‎المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعيـة وغير ذلــك مـن الانتهاكـات الجسيمـة للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994.
It operates from two branches, located in Arusha, United Republic of Tanzania, and The Hague, Netherlands.وتعمل الآلية انطلاقا من فرعين مقراهما في أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة، ولاهاي، هولندا.
The Board of Auditors has audited the financial statements and reviewed the operations of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals for the year ended 31 December 2018.وراجع مجلس مراجعي الحسابات البيانات المالية واستعرض عمليات الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
Scope of the reportنطاق التقرير
The report covers matters that, in the opinion of the Board, should be brought to the attention of the General Assembly and have been discussed with the Mechanism’s management, whose views have been appropriately reflected.يغطي التقرير مسائل ينبغي، في نظر المجلس، توجيه انتباه الجمعية العامة إليها، وقد ناقشها مع إدارة الآلية التي أُدرجت آراؤها فيه على الوجه المناسب.
The audit was conducted primarily to enable the Board to form an opinion as to whether the financial statements present fairly the financial position of the Mechanism as at 31 December 2018 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).وقام المجلس بالمراجعة أساساً ليتمكن من تكوين رأي عمّا إذا كانت البيانات المالية تعرض بنزاهة الوضع المالي للآلية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
The audit included a general review of financial systems and internal controls and a test examination of the accounting records and other supporting evidence to the extent that the Board considered necessary to form an opinion on the financial statements.وتضمنت المراجعة استعراضا عاما للأنظمة المالية والضوابط الداخلية وفحصا اختباريا للسجلات المحاسبية وغيرها من المستندات الداعمة، بالقدر الذي اعتبره المجلس ضروريا لتكوين رأي بشأن البيانات المالية.
The Board also reviewed the Mechanism’s operations under regulation 7.5 of the Financial Regulations and Rules of the United Nations, which allows the Board to make observations on the efficiency of the financial procedures, the accounting system, the internal financial controls and, in general, the administration and management of operations.واستعرض المجلس أيضاً عمليات الآلية بموجب البند 7-5 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، الذي يخول للمجلس الإدلاء بملاحظاته بشأن كفاءة الإجراءات المالية، والنظام المحاسبي، والضوابط المالية الداخلية، وبصورة عامة، إدارة العمليات وتنظيمها.
The Board examined the following main areas of the Mechanism’s activities: procurement management, anti-fraud and anti-corruption measures, organizational structure management, facilities management, enterprise risk management, human resources management, travel management, construction and contracts management, consultants and individual contractors and information and communication technology.ونظر المجلس في مجالات الأنشطة الرئيسية التالية للآلية: إدارة المشتريات، وتدابير مكافحة الغش والفساد، وإدارة الهيكل التنظيمي، وإدارة المرافق، والإدارة المركزية للمخاطر، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة السفر، وإدارة التشييد والعقود، والخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
The Board also reviewed a detailed follow up of actions taken in response to recommendations made in previous years.واستعرض المجلس أيضاً متابعة تفصيلية للإجراءات المتخذة استجابة للتوصيات المقدمة في السنوات السابقة.
Audit opinionرأي مراجعي الحسابات
In the Board’s opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mechanism as at 31 December 2018 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).يرى المجلس أن البيانات المالية تعرض بشكل نزيه، من جميع الجوانب الجوهرية، الوضع المالي للآلية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
Overall conclusionالاستنتاج العام
The Board did not identify significant errors, omissions or misstatement from the review of the financial records of the Mechanism for the year ended 31 December 2018.لم يعثر المجلس على أخطاء أو إسقاطات أو تحريفات من استعراض السجلات المالية للآلية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
However, the Board identified scope for improvements in the area of financial management and internal controls.ولكن تبين للمجلس وجود فرصة للتحسين في مجال الإدارة المالية والضوابط الداخلية.
Key findingsالاستنتاجات الرئيسية
The Board has identified a number of issues related to enhancing the effectiveness of the operations of the Mechanism.حدد المجلس عددا من المسائل المتصلة بتعزيز فعالية عمليات الآلية.
In particular, the Board highlights the following key findings:ويسلط المجلس الضوء بوجه خاص على الاستنتاجات الرئيسية التالية:
Absence of anti-fraud measuresعدم وجود تدابير لمكافحة الغش
(a)(أ)
The review of implementation of the Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework of the United Nations Secretariat revealed that the Mechanism had not undertaken a systematic fraud risk assessment in accordance with paragraph 20 of the Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework.كشف استعراض تنفيذ إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة لمكافحة الغش والفساد أن الآلية لم تجر تقييما منهجيا لمخاطر الغش وفقا للفقرة 20 من إطار مكافحة الغش والفساد.
The Mechanism has not provided evidence of an effective monitoring process to ensure compliance with the mandatory online anti-fraud training by their staff, in accordance with paragraph 24 of the Framework.ولم تقدم الآلية أدلة على وجود عملية رصد فعالة لكفالة تلقي موظفيها التدريب الإلزامي على مكافحة الغش المتاح على شبكة الإنترنت، وفقا للفقرة 24 من الإطار.
Lease agreement managementإدارة عقود الإيجار
(b)(ب)
On 29 December 2017, the Mechanism entered into a lease agreement (contract No. ICTY/CON/12/039), between the United Nations and Stichting Lotar and Classic Real Estate B.V., for the office premises at Churchillplein 1, The Hague (currently used for the functioning of the Mechanism).في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017، أبرمت الآلية عقدا للإيجار (العقد رقم ICTY/CON/12/039) بين الأمم المتحدة ومؤسستي Stichting Lotar و Classic Real Estate B.V.، لاستئجار مبنى المكاتب الواقع في Churchillplein 1، بلاهاي (الذي تستخدمه الآلية حاليا لأداء عملها).
From December 2017 to November 2018, the Mechanism reduced the number of employees that occupied the premises from 555 to 333 (a decrease of 40 per cent).وفي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، خفضت الآلية عدد الموظفين في المبنى من 555 موظفا إلى 333 موظفاً (بانخفاض نسبته 40 في المائة).
The Board was informed on 6 May 2019 that the building had also been officially sold to the Netherlands Central Government Real Estate Agency (Rijksvastgoedbedrijf or RVB).وأُبلغ المجلس في 6 أيار/مايو 2019 بأن المبنى بيع رسمياً أيضاً إلى وكالة الحكومة المركزية الهولندية للعقارات (Rijksvastgoedbedrijf أو RVB).
The Mechanism had the option to negotiate and conclude a new lease agreement with the new landlord of the premises that was more appropriate to its current requirements and reduced capacity, in order to maximize the efficiency of its assets and budget administration and to comply with paragraph 7 of Security Council resolution 1966 (2010).وكان لدى الآلية خيار التفاوض وإبرام عقد إيجار جديد مع المالك الجديد للمبني يكون أكثر ملاءمة لاحتياجاتها الحالية وعدد موظفيها المنخفض، وذلك من أجل تعظيم كفاءة إدارة أصولها وميزانيتها والامتثال للفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 1966 (2010).
Absence of an updated risk assessment matrixعدم وجود مصفوفة محدَّثة لتقييم المخاطر
(c)(ج)
In response to the Board’s request to submit the enterprise risk management document, on 14 November 2018, the Mechanism submitted the enterprise risk register for the 2016 period.استجابة لطلب المجلس تقديم وثيقة الإدارة المركزية للمخاطر، قدمت الآلية، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، السجل المركزي للمخاطر لعام 2016.
The document is a consolidated summary risk register, covering various areas of operations and based on the logical framework of the budget documents.وهذه الوثيقة هي سجل موجز موحد للمخاطر يغطي مختلف مجالات العمليات ويستند إلى الإطار المنطقي لوثائق الميزانية.
However, the document is a non-updated risk register that does not include the other enterprise risk management components pursuant to the framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.إلا أن تلك الوثيقة هي عبارة عن سجل مخاطر غير محدَّث لا يشمل العناصر الأخرى للإدارة المركزية للمخاطر عملا بإطار لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي.
Observance of the consultants and individual contractors procedures and requirementsمراعاة إجراءات ومتطلبات الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين
(d)(د)
The Board took a sample of eight consultants and individual contractors from the payments roster provided, representing 18 per cent of the total of 44 consultants and individual contractors.أخذ المجلس عينة من ثمانية خبراء استشاريين ومتعاقدين أفراد من قائمة الدفع المقدمة، وتمثل العينة 18 في المائة من مجموع الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين البالغ عددهم 44 خبيراً ومتعاقداً.
Analysis of the contracts concerned revealed that mandatory elements of the terms of reference were missing, such as measurable outputs and indicators for the evaluation of those outputs.وكشف تحليل العقود ذات الصلة غياب عناصر إلزامية في الاختصاصات، مثل النواتج والمؤشرات القابلة للقياس لتقييم تلك النواتج.
The Board observed shortcomings in 63 per cent of the cases selected.ولاحظ المجلس أوجه قصور في 63 في المائة من الحالات المختارة.
In response to the Board’s request to submit the rosters of consultants and individual contractors and the technical evaluation report, the administration indicated that it did not maintain the roster requested.واستجابة لطلب المجلس تقديم قوائم الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين وتقرير التقييم التقني، أشارت الإدارة إلى أنها لا تحتفظ بالقائمة المطلوبة.
With regard to the technical evaluation report, the administration submitted a document containing the selection justification for all selections of consultants and individual contractors.وفيما يتعلق بتقرير التقييم التقني، قدمت الإدارة وثيقة تتضمن تبرير اختيار الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين بالنسبة لكل عمليات الاختيار.
However, the technical evaluation was not submitted.ولكن التقييم التقني لم يقدَّم.
The administration was not adhering to a competitive selection process, and treated all cases as exceptions, with only one candidate.ولم تكن الإدارة تلتزم بعملية اختيار تنافسية، حيث تعاملت مع جميع الحالات على أنها استثناءات، ولم يكن فيها إلا مرشح واحد.
No documented justification was provided for that procedure.ولم يقدَّم أي تبرير موثق لهذا الإجراء.
Main recommendationsالتوصيات الرئيسية
In the light of the findings mentioned above, the main recommendations from the Board are that the Mechanism:في ضوء الاستنتاجات المذكورة أعلاه، يقدم المجلس للآلية التوصيات الرئيسية التالية:
Absence of anti-fraud measuresعدم وجود تدابير لمكافحة الغش
(a)(أ)
(i)’1‘
Conduct a systematic fraud risk assessment following the provisions of the Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework of the United Nations Secretariat.إجراء تقييم منهجي لمخاطر الغش وفقا لأحكام إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة لمكافحة الغش والفساد.
(ii)’2‘
Develop a monitoring process on the completion of the mandatory online anti-fraud training and ensure that staff members take the mentioned course, in compliance with the Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework.استحداث عملية رصد لإتمام التدريب الإلزامي على مكافحة الغش المتاح على شبكة الإنترنت وكفالة أن يحصل الموظفون على الدورة المذكورة، امتثالا لإطار مكافحة الغش والفساد.
Lease agreement managementإدارة عقود الإيجار
(b)(ب)
Consider negotiating and concluding, as soon as possible, a new lease agreement with the new landlord of the building, the Netherlands Central Government Real Estate Agency (RVB), appropriate to its current requirements and reduced capacity further to the closure of the former International Tribunal for the Former Yugoslavia, in order to maximize efficiency in its assets and budget administration and to comply with paragraph 7 of Security Council resolution 1966 (2010).النظر في التفاوض وإبرام اتفاق إيجار جديد مع المالك الجديد للمبنى، وكالة الحكومة المركزية الهولندية للعقارات، في أقرب وقت ممكن، يكون مناسبا لاحتياجاتها الحالية وعدد موظفيها المنخفض إثر إغلاق المحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة، من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في إدارة أصولها وميزانيتها والامتثال للفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 1966 (2010).
Absence of an updated risk assessment matrixعدم وجود مصفوفة محدَّثة لتقييم المخاطر
(c)(ج)
Update the enterprise risk management document, in accordance with internal memorandum MICT/A/IOR/2016/855 and the framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.تحديث وثيقة الإدارة المركزية للمخاطر، وفقا للمذكرة الداخلية MICT/A/IOR/2016/855 وإطار لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي.
Observance of the consultants and individual contractors procedures and requirementsمراعاة إجراءات ومتطلبات الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين
(d)(د)
Improve internal control for the appointment processes for consultants and individual contractors by implementing mechanisms to ensure that contracts include full information with regard to the terms of reference.تحسين الرقابة الداخلية على عمليات تعيين الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين عن طريق تطبيق آليات تكفل أن تتضمن العقود المعلومات الكاملة فيما يتعلق بالاختصاصات.
The Mechanism should take measures to guarantee the establishment of rosters and a competitive selection procedure for consultants and individual contractors and to maintain valid documented justification in the case of exceptions.وينبغي أن تتخذ الآلية تدابير لضمان وضع قوائم وإجراءات اختيار تنافسية للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، والاحتفاظ بالتبرير الصحيح الموثق في حالات الاستثناء.
Key factsحقائق رئيسية
$196.02 million196.02 مليون دولار
Original biennium budget approved by the General Assembly for 2018–2019ميزانية فترة السنتين الأصلية التي اعتمدتها الجمعية العامة للفترة 2018-2019
$195.72 million195.72 مليون دولار
Final budget approved by the General Assembly for the biennium 2018–2019الميزانية النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة لفترة السنتين 2018-2019
$98.01 million98.01 مليون دولار
Original annual budget for 2018الميزانية السنوية الأصلية لعام 2018
$98.38 million98.38 مليون دولار
Final annual budget for 2018الميزانية السنوية النهائية لعام 2018
$101.89 million101.89 مليون دولار
Total revenue for 2018مجموع الإيرادات لعام 2018
$89.91 million89.91 مليون دولار
Total expenses for 2018مجموع المصروفات لعام 2018
$223.67 million223.67 مليون دولار
Total assets as at 31 December 2018مجموع الأصول في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
$169.68 million169.68 مليون دولار
Total liabilities as at 31 December 2018مجموع الخصوم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
501501
Total staff (443 on a fixed-term contract, 43 temporary staff, 14 on a permanent contract and 1 on a continuing contract)مجموع الموظفين (443 موظفا بعقود محددة المدة، و 43 موظفا مؤقتا، و 14 موظفا بعقود دائمة، وموظف واحد بعقد مستمر)
A.ألف -
Mandate, scope and methodologyالولاية والنطاق والمنهجية
1.1 -
The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals was established by the Security Council in its resolution 1966 (2010) to continue the jurisdiction, rights and obligations and essential functions of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Tribunal for the Former Yugoslavia after the completion of their respective mandates, including a range of judicial activities, the enforcement of sentences, the resettlement of acquitted and released persons, the protection of victims and witnesses, and the management of archives.أنشأ مجلس الأمن آلية تصريف الأعمال المتبقية بموجب قراره 1966 (2010) لمواصلة الاضطلاع بالولاية القضائية والحقوق والواجبات والمهام الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعد انتهاء ولايتيهما، بما يشمل مجموعة من الأنشطة القضائية، وإنفاذ الأحكام، وإعادة توطين الأشخاص الذين بُرِّئت ساحتهم والذين أطلق سراحهم، وحماية الضحايا والشهود، وإدارة المحفوظات.
2.2 -
The Mechanism has two branches: one in Arusha, United Republic of Tanzania, and the other in The Hague, Netherlands.وللآلية فرعان، أحدهما في أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة، والآخر في لاهاي، هولندا.
The Arusha branch, which covers functions inherited from the International Criminal Tribunal for Rwanda, commenced its operations on 1 July 2012.وقد بدأ فرع أروشا، الذي يغطي المهام الموروثة من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، عملياته في 1 تموز/ يوليه 2012.
The branch in The Hague, which covers functions inherited from the International Tribunal for the Former Yugoslavia, commenced its operations on 1 July 2013.أما فرع لاهاي، الذي يغطي المهام الموروثة من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فبدأ عملياته في 1 تموز/يوليه 2013.
3.3 -
The Mechanism consists of three organs, namely, the Chambers, the Office of the Prosecutor and the Registry.وتتكون الآلية من ثلاثة أجهزة، هي الدوائر ومكتب المدعي العام وقلم الآلية.
The Chambers comprise a full-time President, an Appeals Chamber common to both branches, a Trial Chamber for each branch, a duty judge at the Arusha branch and single judges appointed at both branches.وتتألف الدوائر من رئيس متفرغ، ودائرة استئناف مشتركة بين الفرعين، ودائرة ابتدائية لكل فرع، وقاض مناوب في فرع أروشا، وقضاة منفردين معينين في كلا الفرعين.
The Chambers are responsible for all judicial work of the Mechanism, including the enforcement of sentences, administrative review, trials, appeals, proceedings for review of final judgment, contempt and false testimony proceedings, and disposition of other requests related to, for example, access to confidential material and witness protection.وتتولى الدوائر المسؤولية عن جميع الأعمال القضائية للآلية، بما في ذلك إنفاذ الأحكام والاستعراض الإداري والمحاكمات والطعون والإجراءات المتعلقة باستعراض الحكم النهائي، والإجراءات المتعلقة بانتهاك حرمة المحكمة وشهادة الزور، والتصرف في الطلبات الأخرى التي تتعلق، على سبيل المثال، بالاطلاع على المواد السرية وحماية الشهود.
The Office of the Prosecutor is responsible for investigation and prosecution.ويتولى مكتب المدعي العام مسؤولية التحقيق والمقاضاة.
The Registry, which services both the Chambers and the Office of the Prosecutor, is responsible for the administration and servicing of the Mechanism.ويتولى قلم الآلية، الذي يخدم كلا من الدوائر ومكتب المدعي العام، مسؤولية إدارة شؤون الآلية وخدمتها.
4.4 -
The Board has audited the financial statements of the Mechanism and reviewed its activities for the year ended 31 December 2018, in accordance with General Assembly resolution 74 (I) of 1946.وقد راجع المجلس البيانات المالية للآلية واستعرض عملياتها للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018 وفقاً لقرار الجمعية العامة 74 (د-1) لعام 1946.
The audit was conducted in conformity with the Financial Regulations and Rules of the United Nations, as well as the International Standards on Auditing.وراجع الحسابات طبقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة والمعايير الدولية لمراجعة الحسابات.
Those standards require that the Board comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement.وتقتضي تلك المعايير أن يتقيد المجلس بالمتطلبات الأخلاقية وأن يخطط لعملية المراجعة وينفذها من أجل التأكد بدرجة معقولة من خلو البيانات المالية من التحريفات الجوهرية.
5.5 -
The audit was conducted to enable the Board to form an opinion as to whether the financial statements presented fairly the financial position of the Mechanism as at 31 December 2018 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).وأجريت المراجعة لتمكين المجلس من تكوين رأي عمّا إذا كانت البيانات المالية عرضت بنزاهة الوضع المالي للآلية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
This included an assessment as to whether the expenditure recorded in the financial statements had been incurred for the purposes approved by the governing bodies and whether revenue and expenses had been properly classified and recorded in accordance with the Financial Regulations and Rules of the United Nations.وتضمن ذلك تقييم ما إذا كانت النفقات المسجلة في البيانات المالية قد جرى تكبدها للأغراض التي وافقت عليها مجالس الإدارة، وما إذا كانت الإيرادات والمصروفات قد صُنفت وسُجلت على النحو السليم وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.
6.6 -
The audit included a general review of financial systems and internal controls and a test examination of the accounting records and other supporting evidence to the extent that the Board considered necessary to form an opinion on the financial statements.وتضمنت مراجعة الحسابات استعراضا عاما للأنظمة المالية والضوابط الداخلية وفحصا اختباريا للسجلات المحاسبية وغيرها من المستندات الداعمة، بالقدر الذي اعتبره المجلس ضروريا لتكوين رأي بشأن البيانات المالية.
7.7 -
The Board also reviewed the Mechanism’s operations under financial regulation 7.5, which requires that the Board make observations with respect to the efficiency of the financial procedures, the accounting system and the internal financial controls and, in general, the administration and management of the Mechanism’s operations.واستعرض المجلس أيضا عمليات الآلية بموجب البند 7-5 من النظام المالي للأمم المتحدة، الذي يقتضي أن يبدي المجلس ملاحظات فيما يتعلق بكفاءة الإجراءات المالية والنظام المحاسبي والضوابط المالية الداخلية، وفيما يتعلق بإدارة عمليات الآلية وتنظيمها بوجه عام.
8.8 -
The present report covers matters that, in the Board’s opinion, should be brought to the attention of the General Assembly.ويغطي هذا التقرير مسائل يرى المجلس أنه ينبغي توجيه انتباه الجمعية العامة إليها.
The Board’s observations and conclusions were discussed with the Mechanism’s management, whose views have been appropriately reflected in the report.وقد نوقشت الملاحظات والاستنتاجات مع إدارة الآلية، التي ضُمِّنت آراؤها في هذا التقرير على النحو المناسب.
B.باء -
Findings and recommendationsالاستنتاجات والتوصيات
1.1 -
Follow-up of previous recommendationsمتابعة التوصيات السابقة
9.9 -
The Board noted that there were 18 recommendations outstanding as at 31 December 2017.لاحظ المجلس أن هناك 18 توصية لم يبت فيها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2017.
Seven (38 per cent) have been fully implemented, while nine (50 per cent) are under implementation, one has not been implemented (six per cent) and one has been overtaken by events (6 per cent), as shown in table II.I. Details of the status of implementation of the previous years’ recommendations are provided in the annex to chapter II.ونُفذت 7 توصيات (38 في المائة) تنفيذا كاملا، في حين لا تزال 9 توصيات (50 في المائة) قيد التنفيذ، ولم تنفذ توصية واحدة (6 في المائة)، وتجاوزت الأحداث توصية واحدة (6 في المائة)، على النحو المبين في الجدول الأول من الفصل الثاني. وترد تفاصيل حالة تنفيذ توصيات السنوات السابقة في مرفق الفصل الثاني.
Table II.I Status of implementation of recommendationsالجدول الأول من الفصل الثاني حالة تنفيذ التوصيات
Fully implementedنفذت بالكامل
Under implementationقيد التنفيذ
Not implementedلم تنفذ
Overtaken by eventsتجاوزتها الأحداث
Totalالمجموع
77
99
11
11
Percentageالنسبة المئوية
3838
5050
66
66
2.2 -
Financial overviewاستعراض مالي عام
10.10 -
Total revenue in 2018 was $101.89 million (2017: $65.85 million) against expenses of $89.91 million (2017: $74.11 million), resulting in a surplus of $11.98 million (2017: deficit $8.26 million).بلغ مجموع الإيرادات في عام 2018 ما قدره 101.89 مليون دولار (2017: 65.85 مليون دولار) مقابل مصروفات قدرها 89.91 مليون دولار (2017: 74.11 مليون دولار )، مما أسفر عن فائض قدره 11.98 مليون دولار (2017: عجز قدره 8.26 ملايين دولار).
The surplus was mainly attributable to the increase in assessed contributions and investment revenue.ويعزى الفائض أساسا إلى الزيادة في الاشتراكات المقررة وإيرادات الاستثمار.
A comparison of revenue and expenses for financial years 2017 and 2018 is illustrated in figure II.I.ويعرض الشكل الأول من الفصل الثاني مقارنة بين الإيرادات والمصروفات للسنتين الماليتين 2017 و 2018.
Figure II.I Revenue and expensesالشكل الأول من الفصل الثاني الإيرادات والمصروفات
(Millions of United States dollars)(بملايين دولارات الولايات المتحدة)
Source: Board of Auditors analysis of the Mechanism’s financial statements for the year ended 2018.المصدر: تحليل مجلس مراجعي الحسابات للبيانات المالية للآلية للسنة المنتهية في عام 2018.
Revenue and expensesالإيرادات والمصروفات
11.11 -
As at 31 December 2018, assets totalled $223.67 million (2017: $115.33 million).في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، كان مجموع الأصول يبلغ 223.67 مليون دولار (2017: 115.33 مليون دولار).
Cash, cash equivalent and investments amounted to $157.19 million, equivalent to 70.3 per cent of total assets.وكانت النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات تبلغ 157.19 مليون دولار، أي ما يعادل 70.3 في المائة من مجموع الأصول.
This represented an increase of $86.58 million (2017: $70.61 million), a result of the amalgamation of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, which brought $74.24 million in cash and investments.ويشتمل ذلك على زيادة قدرها 86.58 مليون دولار (2017: 70.61 مليون دولار) تعزى إلى دمج المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الذي أضاف مبلغا قدره 74.24 مليون دولار من النقدية والاستثمارات.
12.12 -
The Mechanism reported a total of liabilities of $169.68 million as at 31 December 2018 (2017: $122.71 million), of which 72 per cent ($122.78 million) was employee benefits liabilities.وأفادت الآلية أن مجموع الخصوم كان في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 يبلغ 169.68 مليون دولار (2017: 122.71 مليون دولار)، تمثل منه الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين نسبة 72 في المائة (122.78 مليون دولار).
The increase in the amount of these liabilities to the extent of $27.62 million in 2018 is mostly attributable to the net increase of $19.40 million in defined employee benefits liabilities brought by the amalgamation of the International Tribunal for the Former Yugoslavia and an actuarial gain arising from changes in financial assumptions and experience adjustments in the recent actuarial valuation.وهذه الزيادة في الخصوم بمبلغ 27.62 مليون دولار في عام 2018 تعزى في معظمها إلى زيادة صافية قدرها دولار 19.40 مليون في الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين المحددة الناتجة عن دمج المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وعن مكاسب اكتوارية ناشئة عن إجراء تغييرات في الافتراضات المالية وتسويات قائمة على التجربة في التقييم الاكتواري الأخير.
13.13 -
Table II.II contains key financial ratios, as extracted from the Mechanism’s financial statements for the year ended 31 December 2018.ويتضمن الجدول الثاني من الفصل الثاني النسب المالية الرئيسية، المستمدة من البيانات المالية للآلية عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
Table II.II Ratio analysisالجدول الثاني من الفصل الثاني
Description of ratioتحليل النسب بيان النسبة
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Total assets: total liabilitiesaمجموع الأصول: مجموع الخصوم(أ)
Total assets: total liabilitiesمجموع الأصول: مجموع الخصوم
1.321,32
0.940,94
Current ratiobنسبة التداول(ب)
Current assets: current liabilitiesالأصول المتداولة: الخصوم المتداولة
13.8513,85
7.887,88
Quick ratiocنسبة السيولة الحاضرة(ج)
Cash and short-term investments and accounts receivable: current liabilitiesالنقدية والاستثمارات القصيرة الأجل والحسابات المستحقة القبض: الخصوم المتداولة
13.7713,77
7.697,69
Cash ratiodنسبة النقدية(د)
Cash and short-term investments: current liabilitiesالنقدية والاستثمارات القصيرة الأجل: الخصوم المتداولة
10.2510,25
5.195,19
Source: The Mechanism’s financial statements for the year ended 31 December 2018.المصدر: البيانات المالية للآلية عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
a(أ)
A high ratio is a good indicator of solvency.النسبة المرتفعة هي مؤشر جيد على الملاءة المالية.
b(ب)
A high ratio indicates an entity’s ability to pay off its short-term obligations.النسبة المرتفعة هي مؤشر على قدرة الكيان على دفع التزاماته القصيرة الأجل.
c(ج)
The quick ratio is more conservative than the current ratio because it excludes inventory and other current assets, which are more difficult to turn into cash.نسبة السيولة الحاضرة هي نسبة أكثر تحفظا من نسبة التداول لأنها لا تشمل المخزون والأصول المتداولة الأخرى التي يصعب تحويلها إلى نقدية.
A higher ratio means a more liquid current position.ويدل ارتفاع النسبة على أن وضع الأصول المتداولة يتسم بمستوى أعلى من السيولة.
d(د)
The cash ratio indicates an entity’s liquidity by measuring the amount of cash, cash equivalents or invested funds in current assets to cover current liabilities.نسبة النقدية دليل على السيولة في الكيان من خلال قياس حجم النقدية أو مكافئات النقدية أو الأموال المستثمرة في الأصول المتداولة لتغطية الخصوم المتداولة.
14.14 -
As compared with 2017, the liquidity ratios show a stronger liquidity position, which indicates that current liabilities are largely covered by liquid assets.بالمقارنة مع عام 2017، تُظهر نسب السيولة وضع سيولة أقوى، مما يشير إلى أن الخصوم المتداولة تغطيها الأصول السائلة إلى حد كبير.
The current ratio of 13.85:1, the quick ratio of 13.77:1 and the cash ratio of 10.25:1 imply that the Mechanism is in a better position to pay its short-term obligations from its liquid resources.ونسبة التداول البالغة 1:13.85، ونسبة السيولة الحاضرة البالغة 1:13.77، ونسبة النقدية البالغة 1:10.25 تعني ضمنا أن الآلية في وضع أفضل لدفع التزاماتها القصيرة الأجل من مواردها السائلة.
The solvency of the Mechanism has improved, as indicated by the total assets to total liability ratio of 1.32:1 (2017;وقد تحسنت الملاءة المالية للآلية، كما يتبين من نسبة مجموع الأصول إلى مجموع الخصوم وهي 1:1.32 (2017؛
0.94:1).1:0.94).
3.3 -
Anti-fraud and anti-corruption measuresتدابير مكافحة الغش والفساد
Absence of anti-fraud measuresعدم وجود تدابير لمكافحة الغش
15.15 -
In 2016, the Under-Secretary-General for Management issued an information circular outlining the Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework of the United Nations Secretariat (ST/IC/2016/25).أصدر وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية في عام 2016 تعميما إعلاميا يعرض إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة لمكافحة الغش والفساد (ST/IC/2016/25).
The objective of the Framework is to assist the Secretariat in promoting a culture of integrity and honesty within the Organization by providing guidance and information to staff members on how the Secretariat acts to prevent, detect, deter, respond to and report on fraud and corruption.والهدف من هذا الإطار هو مساعدة الأمانة العامة على تعزيز ثقافة النزاهة والصدق داخل المنظمة عن طريق توفير التوجيه والمعلومات للموظفين بشأن الكيفية التي تعمل بها الأمانة العامة لمنع وكشف وردع الغش والفساد والتصدي لهما والإبلاغ عنهما.
The issuance of the Framework was accompanied by a Secretariat-wide communications campaign to raise awareness about fraudulent acts and on how the Secretariat acts to prevent, detect, deter, respond to and report on fraud and corruption, and to ensure that relevant risks are effectively mitigated”.واقترن إصدار الإطار بحملة إعلامية على نطاق الأمانة العامة للتوعية بالأفعال الاحتيالية وبيان الكيفية التي تعمل بها الأمانة العامة على منع وكشف وردع الغش والفساد ومواجهتهما والإبلاغ عنهما، وضمان التخفيف من المخاطر ذات الصلة بشكل فعال.
16.16 -
The Framework establishes prevention measures for fraudulent acts:ويحدد الإطار تدابير لمنع أعمال الغش:
(a)(أ)
First, paragraph 20 stipulates that every manager in the Secretariat is responsible for identifying and mitigating the risks that might affect the operations under his or her responsibility.فأولا، تنص الفقرة 20 من الإطار على أن كل مدير في الأمانة العامة تقع على عاتقه مسؤولية تحديد المخاطر التي قد تؤثر في العمليات التي تجرى تحت مسؤوليته، والتخفيف من حدة هذه المخاطر.
Systematic fraud risk assessments should be undertaken in accordance with the Secretariat’s enterprise risk management and internal control policy and methodology.وينبغي إجراء تقييمات منتظمة لمخاطر الغش تتماشى مع سياسة ومنهجية الأمانة العامة المتعلقتين بالإدارة المركزية للمخاطر والرقابة الداخلية.
Such analysis should include known fraud risk factors, potential fraud schemes, control gaps, red flag identification and mapping.وينبغي أن يشمل هذا التحليل عوامل خطر الغش المعروفة، ومخططات الغش المحتملة، وثغرات المكافحة، وتحديد نُذُر الخطر وحصرها.
(b)(ب)
Second, in accordance with paragraph 24 of the Framework, all staff members are expected to complete the mandatory online anti-fraud training.وثانيا، ووفقا للفقرة 24 من الإطار، يُتوقع من جميع الموظفين إتمام التدريب الإلزامي على مكافحة الغش المقدم على شبكة الإنترنت.
17.17 -
Our review of the implementation of the Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework revealed that:وقد كشف استعراضنا لتنفيذ إطار مكافحة الغش والفساد عمّا يلي:
(a)(أ)
The Mechanism had not undertaken a systematic fraud risk assessment in accordance with paragraph 20 of the Framework;لم تجر الآلية تقييما منهجيا لمخاطر الغش وفقا للفقرة 20 من الإطار؛
(b)(ب)
The Mechanism did not have a monitoring process, such as a list, tracking sheet or report of staff that had completed the mandatory online anti-fraud training available on the United Nations website.لم يكن لدى الآلية عملية رصد، مثل قائمة أو صحيفة تتبع أو تقرير عن الموظفين الذين أكملوا التدريب الإلزامي على مكافحة الغش المتاح على الموقع الشبكي للأمم المتحدة.
18.18 -
Management informed the Board that:وقد أبلغت الإدارة المجلس بما يلي:
(a)(أ)
The Mechanism would expand the scope of its local enterprise risk management register to include fraud risk assessment;ستوسع الآلية نطاق سجلها المحلي للإدارة المركزية للمخاطر ليشمل تقييم مخاطر الغش؛
(b)(ب)
It was incumbent upon all first reporting officers to ensure that their subordinates had completed all mandatory training, including the online anti-fraud training, and compliance, and that therefore, completion was monitored and assured by the annual performance assessment process.كان لزاما على جميع الرؤساء المباشرين أن يكفلوا إتمام مرؤوسيهم جميع أنشطة التدريب الإلزامية، بما في ذلك التدريب على مكافحة الغش المتاح على شبكة الإنترنت، وأن يضمنوا الامتثال، وبالتالي، ضمان رصد الإنجاز والتأكد منه عن طريق العملية السنوية لتقييم الأداء.
19.19 -
While the Board takes note of management’s explanation, it considers that the Mechanism has not provided evidence of an effective monitoring process, as there is no means of ascertaining which staff members had completed the training and the staff members that should take it in the future.وفي حين يحيط المجلس علما بالتفسير الذي قدمته الإدارة، فإنه يرى أن الآلية لم تقدم أدلة على وجود عملية رصد فعالة، حيث لا توجد وسيلة للتحقق من الموظفين الذين أكملوا التدريب والموظفين الذين ينبغي أن يحصلوا عليه في المستقبل.
20.20 -
The Board recommends that the Mechanism conduct a systematic fraud risk assessment following the provisions of the Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework.يوصي المجلس بأن تجري الآلية تقييما منهجيا لمخاطر الغش وفقا لأحكام إطار مكافحة الغش ومكافحة الفساد.
21.21 -
The Board recommends that the Mechanism develop a monitoring process on the completion of the mandatory online anti-fraud training and ensure that staff members take the above course, in observance of the Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework.ويوصي المجلس بأن تضع الآلية عملية رصد بشأن إتمام التدريب الإلزامي على مكافحة الغش المتاح على شبكة الإنترنت، وأن تكفل أن يحصل الموظفون على الدورة المذكورة أعلاه، تنفيذا لأحكام إطار مكافحة الغش والفساد.
22.22 -
Management accepted the first recommendation without any comments, indicating that the Mechanism had undertaken to conduct its own fraud risk assessment and that it was already under the umbrella of the Secretariat-wide risk universe.وقد قبلت الإدارة التوصية الأولى دون إبداء أي تعليقات، مشيرةً إلى أن الآلية قد تعهدت بإجراء تقييمها الخاص لمخاطر الغش وأنها تنضوي بالفعل تحت مظلة عالم المخاطر على نطاق الأمانة العامة.
Regarding the second recommendation, management suggested that 85 per cent of staff members would be an achievable figure for the Mechanism for completion of the training.وفيما يتعلق بالتوصية الثانية، أشارت الإدارة إلى أن إتمام 85 في المائة من الموظفين للتدريب سيكون رقماً قابلاً للتحقيق بالنسبة للآلية.
23.23 -
While the Board recognizes that 85 per cent of staff members would represent good progress, the monitoring process still needs to be accomplished by the Mechanism to ensure that the staff members complete the mandatory online anti-fraud training in observance of the Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework.ومع أن المجلس يسلم بأن نسبة 85 في المائة من الموظفين ستمثل تقدما جيدا، فإن عملية الرصد لا تزال بحاجة إلى أن تنجزها الآلية لكفالة إتمام الموظفين للتدريب الإلزامي على مكافحة الغش المتاح على شبكة الإنترنت تنفيذا لأحكام إطار مكافحة الغش والفساد.
4.4 -
Facilities managementإدارة المرافق
Lease agreement managementإدارة عقود الإيجار
24.24 -
According to paragraph 7 of Security Council resolution 1966 (2010), which establishes the Mechanism, the international residual mechanism should be a small, temporary and efficient structure, whose functions and size will diminish over time, with a small number of staff commensurate with its reduced functions.وفقا للفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 1966 (2010)، الذي أنشئت بموجبه الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية، ينبغي أن تكون الآلية كيانا صغيرا مؤقتا على قدر من الكفاءة تتقلص مهامه وحجمه مع مرور الوقت ويوظف عددا صغيرا من الموظفين يتناسب مع مهامه القليلة.
25.25 -
On 29 December 2017, the Mechanism entered into a lease agreement (contract No. ICTY/CON/12/039), between the United Nations and Stichting Lotar and Classic Real Estate B.V., for the office premises at Churchillplein 1, The Hague (currently used for the functioning of the Mechanism).وفي 29 ديسمبر 2017، أبرمت الآلية عقد إيجار (العقد رقم ICTY/CON/12/039)، بين الأمم المتحدة وشركتي Stichting Lotar و Classic Real Estate B.V.، لاستئجار مبنى المكاتب الواقع في شارع Churchillplein 1، بلاهاي (تستخدمه الآلية حاليا في أداء عملها).
26.26 -
Under a new article, 5.5, added by amendment 3 to the contract, the lease agreement was extended for an additional period of 18 months (“third optional term”), from 1 July 2018 to 31 December 2019, pursuant to article 5.2 of the contract, on the same terms and conditions as the initial period.وبموجب المادة 5-5 الجديدة، التي أضيفت بموجب التعديل 3 للعقد، تم تمديد عقد الإيجار لفترة إضافية مدتها 18 شهراً (”المدة الاختيارية الثالثة“)، من 1 تموز/يوليه 2018 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، عملاً بالمادة 5-2 من العقد، بنفس شروط وأحكام الفترة الأولى.
The lease agreement will, therefore, expire on 1 January 2020, unless otherwise agreed by the parties.وبالتالي، سينتهي عقد الإيجار في 1 كانون الثاني/يناير 2020، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
27.27 -
It is stated in article 5.5.1 of the contract that it is the intention of the Parties to negotiate and reach a new lease agreement involving an extensive renovation plan for the leased premises to accommodate the future needs and reduced occupancy of the Mechanism prior to the expiration of the third optional term.وتنص المادة 5-5-1 من العقد على أن الطرفين يعتزمان التفاوض والتوصل إلى عقد إيجار جديد ينطوي على خطة تجديد موسعة للمبنى المستأجر يلبي الاحتياجات المستقبلية للآلية ويلائم قوامها المقلَّص قبل انتهاء المدة الاختيارية الثالثة.
The new lease agreement is to enter into effect on 1 January 2020.ومن المقرر أن يدخل عقد الإيجار الجديد حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2020.
The new lease agreement is subject to completion of each party’s internal approval processes.وعقد الإيجار الجديد مرهون باستكمال عمليات الموافقة الداخلية لكل طرف.
28.28 -
On 29 December 2017, in the light of the pending closure of the International Tribunal for the Former Yugoslavia and the Mechanism’s continuing operations, the Mechanism signed an amendment to the original lease agreement, to include further extensions for continued use of the leased premises by the Mechanism, until 30 June 2018.وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2017، وفي ضوء الإغلاق المنتظر للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والعمليات المستمرة للآلية، وقّعت الآلية تعديلاً على عقد الإيجار الأصلي، بحيث يشمل تمديدات أخرى تتيح للآلية مواصلة استخدام الأماكن المستأجرة حتى 30 حزيران/يونيه 2018.
29.29 -
On 31 August 2018, the Mechanism signed a new amendment, which encompassed article 5.5.1 and stated that the Mechanism had the intention to negotiate and conclude a new lease agreement, with the purpose of accommodating the future needs and reduced occupancy of the Mechanism.في 31 آب/أغسطس 2018، وقّعت الآلية تعديلاً جديداً شمل المادة 5-5-1 ونص على أن الآلية تعتزم التفاوض على عقد إيجار جديد وإبرامه، بغرض تلبية الاحتياجات المستقبلية للآلية والتواؤم مع قوام موظفيها المقلَّص.
30.30 -
When asked by the Board, the Mechanism specified that it had reduced the number of employees that occupied the premises, from 555, as at December 2017, to 333, as at November 2018 (decrease of 40 per cent).وذكرت الآلية، ، عندما سألها المجلس، أنها خفضت عدد الموظفين الذين كانوا يشغلون المبنى من 555 موظفاً في كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى 333 موظفاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (بانخفاض قدره 40 في المائة).
The Mechanism also informed the Board that numerous other non-staff individuals worked in the building, including judges, defence counsel and interns.وأبلغت الآلية المجلس أيضا بأن العديد من الأفراد الآخرين من غير الموظفين كانوا يعملون في المبنى، بمن فيهم القضاة والمحامون والمتدربون الداخليون.
Additionally, while the staff numbers might be decreasing, some fixed space requirements, such as archive rooms, courtrooms and accused/convicted persons transport space requirements remained static.وبالإضافة إلى ذلك، وفي حين أن أعداد الموظفين قد تكون آخذة في الانخفاض، فإن بعض الاحتياجات من الحيز الثابت، مثل غرف المحفوظات، وقاعات المحكمة، واحتياجات نقل المتهمين/المحكوم عليهم لا تزال دون تغيير.
31.31 -
In order to verify the application of paragraph 7 of Security Council resolution 1966 (2010) and article 5.5.1 of the contract by the Mechanism, and considering its reduced number of employees, the Board asked the General Service Section whether it had taken action to negotiate and conclude a new lease agreement, appropriate to its downsizing process.وللتحقق من تطبيق الآلية للفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 1966 (2010) والمادة 5-5-1 من العقد، وبالنظر إلى انخفاض عدد موظفيها، سأل المجلس قسم الخدمات العامة عما إذا كان قد اتخذ إجراءات للتفاوض وإبرام اتفاق إيجار جديد، يلائم اتجاه الآلية إلى تقليص حجمها.
At the Board’s request, the Section indicated that the first meeting with the landlord’s representatives had been held on 29 October 2018.وأشار القسم، بناء على طلب المجلس، إلى أن الاجتماع الأول مع ممثلي المالك قد عقد في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
As evidence, the Section provided a copy of the email sent to schedule the meeting, in which the parties agreed to start looking at the Mechanism’s technical requirements for the future refurbishment of the building.وللتدليل على ذلك، قدم القسم نسخة من الرسالة الإلكترونية المرسلة لتحديد موعد الاجتماع، التي اتفق فيها الطرفان على البدء في النظر في المتطلبات التقنية للآلية فيما يتعلق بتجديد المبنى في المستقبل.
32.32 -
Management also informed the Board that, after a separate, confidential, negotiation, the building had officially been sold to the Netherlands Central Government Real Estate Agency (RVB) and that on 6 May 2019 it had been informed in a meeting with the officials concerned that the handover of the building would take place on 31 May 2019.وأبلغت الإدارة المجلس أيضا بأنه بعد مفاوضات منفصلة وسرية، تم بيع المبنى رسمياً إلى وكالة الحكومة المركزية الهولندية للعقارات (RVB) وأنها أُبلغت في 6 أيار/مايو 2019 في اجتماع مع المسؤولين المعنيين بأن تسليم المبنى سيتم في 31 أيار/مايو 2019.
The Mechanism has informed the Agency of its intention to reduce occupancy of the building from January 2020 by 30 per cent.وأبلغت الآلية الوكالة باعتزامها تخفيض شغل المبنى اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2020 بنسبة 30 في المائة.
That figure was based on current knowledge of the staffing and occupancy numbers.ويستند هذا الرقم إلى المعرفة الحالية بملاك الموظفين وأرقام شغل المبنى.
It did not necessarily follow, however, that if the Mechanism staffing table was reduced by 40 per cent, that the rental space would be reduced by 40 per cent.بيد أنه لا يترتب بالضرورة أنه إذا خُفض ملاك موظفي الآلية بنسبة 40 في المائة، فإن الحيز الإيجاري سيخفض بنسبة 40 في المائة.
Common and shared spaces would still be required, such as the archive space, meeting rooms, the courtrooms and associated holding cells, etc.ولا تزال هناك حاجة إلى أماكن مشتركة، مثل أماكن المحفوظات، وغرف الاجتماعات، وقاعات المحكمة، وما يرتبط بذلك من زنزانات احتجاز، وما إلى ذلك.
33.33 -
In April 2019, the Mechanism communicated that it had reported to the Netherlands Central Government Real Estate Agency that it was imperative that an agreement for a new lease be reached as soon as possible, bearing in mind that the United Nations procurement process had a lengthy timeline.وفي نيسان/أبريل 2019، أفادت الآلية بأنها أبلغت وكالة الحكومة المركزية الهولندية للعقارات بأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد إيجار جديد في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة أن إجراءات الشراء في الأمم المتحدة تستغرق وقتا طويلا.
34.34 -
The Board considers that the current facilities of the Mechanism exceed the occupancy needs of the Mechanism, considering the reduction in the number of its employees and the closure of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, which may affect the efficiency of the use of resources considering the vacant space in the building.ويرى المجلس أن المرافق الحالية للآلية تتجاوز الحيز اللازم شغله من قِبل موظفيها، بالنظر إلى انخفاض عدد الموظفين وإغلاق المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، مما قد يؤثر على كفاءة استخدام الموارد بالنظر إلى المساحة الشاغرة في المبنى.
35.35 -
The Board recommends that the Mechanism negotiate and conclude, as soon as possible, a new lease agreement with the Netherlands Central Government Real Estate Agency (RVB), appropriate to its current requirements, in order to maximize efficiency in its assets and budget administration and to comply with paragraph 7 of Security Council resolution 1966 (2010).يوصي المجلس بأن تتفاوض الآلية وتبرم، في أقرب وقت ممكن، عقد إيجار جديدا مع وكالة الحكومة المركزية الهولندية للعقارات، يتناسب مع احتياجاتها الحالية، من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في إدارة أصولها وميزانيتها والامتثال للفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 1966 (2010).
36.36 -
The Mechanism argued that the recommendation should be closed, since it was clearly making effective use of the contract terms to the extent possible, bearing in mind that the parties and conditions had all changed in the intervening time.وذهبت الآلية إلى أن هذه التوصية ينبغي إغلاقها، لأن من الواضح أنها تستخدم شروط العقد استخداما فعالا قدر الإمكان، بالنظر إلى التغير الذي طرأ على طرفي العقد وشروطه في هذه الأثناء.
37.37 -
While it acknowledges management’s explanation, the Board considers that the Mechanism should negotiate and conclude a new lease agreement with the new landlord of the building, appropriate to its current requirements and reduced capacity, as necessary to maximize efficiency in its assets and facilities management.وبينما يقر المجلس بالتعليل الذي قدمته الإدارة، فإنه يرى أنه ينبغي للآلية أن تتفاوض وتبرم عقد إيجار جديدا مع المالك الجديد للمبنى، يكون مناسبا لاحتياجاتها الحالية وقوامها المقلص، حسب الاقتضاء، تحقيقا لأقصى قدر من الكفاءة في إدارة أصولها ومرافقها.
5.5 -
Enterprise risk managementالإدارة المركزية للمخاطر
Absence of an updated risk assessment matrixعدم وجود مصفوفة محدَّثة لتقييم المخاطر
38.38 -
In paragraph 47 of his eighth progress report on the adoption of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) by the United Nations (A/70/329), the Secretary-General said that the United Nations would use the internal control-integrated framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission as the basis for its approach to strengthening internal controls.أشار الأمين العام في الفقرة 47 من تقريره المرحلي الثامن عن اعتماد الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (A/70/329) إلى أن الأمم المتحدة ستستخدم الإطار المتكامل للرقابة الداخلية التابع للجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي كأساس للنهج الذي ستتبعه المنظمة في تعزيز الضوابط الداخلية.
The framework indicates that enterprise risk management enables management to effectively deal with uncertainty and associated risk and opportunity, enhancing the capacity to build value.ويشير الإطار إلى أن الإدارة المركزية للمخاطر تمكن الإدارة من التعامل بفعالية مع عدم اليقين وما يرتبط به من مخاطر ويتيحه من فرص، مما يعزز القدرة على تحقيق قيمة مضافة.
In addition, according to the framework, there are eight interrelated enterprise risk management components: internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication and monitoring.وعلاوة على ذلك، ووفقاً للإطار، هناك ثمانية عناصر مترابطة لإدارة المخاطر المؤسسية: البيئة الداخلية، وتحديد الأهداف، وتحديد الأحداث، وتقييم المخاطر، والاستجابة للمخاطر، وأنشطة المراقبة، والمعلومات والاتصالات، والرصد.
39.39 -
It was mentioned in an internal memorandum (MICT/A/IOR/2016/855), issued by the Registrar on 15 August 2016 that the consolidated summary risk register would be periodically reviewed and updated.وقد ورد في مذكرة داخلية (MICT/A/IOR/2016/855) صادرة عن المسجل في 15 آب/أغسطس 2016 أنه سيجري استعراض وتحديث السجل الموجز الموحد للمخاطر بصورة دورية.
40.40 -
In response to the request by the Board of 14 November 2018 to submit the enterprise risk management document, management submitted the enterprise risk register for the 2016 period, a consolidated summary risk register, covering various areas of operations and based on the logical framework provided by the budget documents.واستجابة لطلب المجلس في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 تقديم وثيقة الإدارة المركزية للمخاطر، قدمت الإدارة سجلا مركزيا للمخاطر لفترة عام 2016، وهو سجل موجز موحد للمخاطر، يغطي مختلف مجالات العمليات ويستند إلى الإطار المنطقي المعروض في وثائق الميزانية.
41.41 -
However, the document supplied is a non-updated risk register that is not in line with the other enterprise risk management components pursuant to the framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.ومع ذلك، فإن الوثيقة المقدمة هي سجل مخاطر غير محدث لا يتماشى مع العناصر الأخرى للإدارة المركزية للمخاطر وفقاً لإطار لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي.
42.42 -
The Board therefore considers that an updated and detailed enterprise risk management document would contribute to the detection of risks and to linking them to financial statement assertions and to the Organization’s objectives.ولذلك يرى المجلس أن من شأن وثيقة محدثة ومفصلة للإدارة المركزية للمخاطر أن تسهم في الكشف عن المخاطر وربطها بتأكيدات البيانات المالية وبأهداف المنظمة.
Additionally, by developing and maintaining an updated enterprise risk management document, the Mechanism would be able to improve its internal controls and reporting through statement of internal control.وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن الآلية، من خلال وضع وتعهد وثيقة محدَّثة للإدارة المركزية للمخاطر، من تحسين ضوابطها الداخلية وما تقوم به من إبلاغ من خلال بيان الرقابة الداخلية.
43.43 -
Consequently, the Board considers that the Mechanism should comply with the internal memorandum (MICT/A/IOR/2016/855) in order to maintain an updated risk register, and, in addition, develop an enterprise risk management document in accordance with the framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.وبناء على ذلك، يرى المجلس أنه ينبغي للآلية أن تمتثل للمذكرة الداخلية (MICT/A/IOR/2016/855) من أجل الاحتفاظ بسجل محدث للمخاطر، بالإضافة إلى وضع وثيقة للإدارة المركزية للمخاطر وفقا لإطار لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي.
44.44 -
The Mechanism stated that A/70/329 establishes that the United Nations will use the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission framework to develop a Statement on Internal Controls that will be deployed throughout the Organization (see paras. 48–51).وذكرت الآلية أن الوثيقة A/70/329 تنص على أن الأمم المتحدة ستستخدم إطار لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي لوضع بيان بشأن الضوابط الداخلية سيعمم على جميع أنحاء المنظمة (انظر الفقرات 48-51).
It therefore agreed to regularly update its risk register in accordance with MICT/A/IOR/2016/855.ولذلك وافقت على تحديث سجل المخاطر الخاص بها بانتظام وفقاً للمذكرة MICT/A/IOR/2016/855.
45.45 -
The Board therefore recommends that the Mechanism update the enterprise risk management document, in accordance with the internal memorandum (MICT/A/IOR/2016/855) and the framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.ولذلك يوصي المجلس بأن تقوم الآلية بتحديث وثيقة الإدارة المركزية للمخاطر، وفقاً للمذكرة الداخلية (MICT/A/IOR/2016/855) وإطار لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي.
46.46 -
The Mechanism accepted the recommendation and is in the process of updating the enterprise risk management document.وقد قبلت الآلية التوصية وتقوم حاليا بتحديث وثيقة الإدارة المركزية للمخاطر.
6.6 -
Construction and contracts managementإدارة البناء والعقود
Non-updating of building plansعدم تحديث خطط البناء
47.47 -
In the Amended and restated lump sum contract for the construction of the facilities of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, Arusha Branch (No. PD/C0036/15), in section 1.1, under General provisions, definitions are established specifying that the contractor’s documents must include drawings, sketches, plans, manuals and as-built documents.وردت في البند 1-1 من العقد المعدل المعاد النص فيه على مبلغ مقطوع لتشييد مرافق الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، فرع أروشا (رقم PD/C0036/15) تعريفات تحت عنوان ”أحكام عامة“، تحدد أن وثائق المقاول يجب أن تشمل الرسومات والمسودات والخرائط والأدلة ووثائق المشروع كما تم تنفيذه.
48.48 -
In the same section, the operation and maintenance manual is defined as containing the information required to be provided as set forth in the schedule of construction site management requirements.وفي البند نفسه، يُعرَّف دليل التشغيل والصيانة بأنه وثيقة تحتوي على المعلومات المطلوبة المقرر تقديمها على النحو المبين في جدول متطلبات إدارة موقع البناء.
49.49 -
Also in the same section, substantial completion of the contract is defined as having been reached when the contractor provides to the United Nations, among others, six copies of all as-built drawings in the format approved by the United Nations and the operation and maintenance manual.وفي البند نفسه أيضا، يُعرَّف الإنجاز الكبير للعقد بأنه ما يتم التوصل إليه عندما يقدم المقاول إلى الأمم المتحدة، ضمن أشياء أخرى، ست نسخ من جميع رسومات المشروع كما تم تنفيذه بالشكل الذي وافقت عليه الأمم المتحدة ودليل التشغيل والصيانة.
50.50 -
Section 4 (g) (iv), “The contractor”, concerns the general obligations, including submitting to the United Nations the “as-built” documents and operation and maintenance manuals in accordance with the specifications and/or the United Nations instructions.ويتصل البند 4 (ز) ’4‘، الذي يحمل عنوان ”المقاول“ بالالتزامات العامة، بما في ذلك تقديم وثائق المشروع كما تم تنفيذه وأدلة التشغيل والصيانة إلى الأمم المتحدة طبقا للمواصفات و/أو تعليمات الأمم المتحدة.
51.51 -
In schedule 22 of the administration requirements of the construction site, it is established that the Contractor shall provide the maintenance and operation manual.وينص الجدول 22 الخاص بمتطلبات الإدارة في موقع البناء على أن يقوم المقاول بتقديم دليل الصيانة والتشغيل.
Additionally, the following sections should be considered: part 1, General;وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في النصوص التالية: الجزء 1، أحكام عامة؛
part 2, Fabric;والجزء 2، النسيج؛
part 3, Services;والجزء 3، الخدمات؛
part 4, The health and safety file (prepared and supplied by the Health and Safety Officer) and part 5, Building user guide.والجزء 4، ملف الصحة والسلامة (الذي يعده ويقدمه موظف الصحة والسلامة) والجزء 5، دليل مستخدمي المبنى.
52.52 -
In the field visit made by the Board to the Mechanism facilities in Arusha, the as-built plans and the operation and maintenance manual were requested.وفي الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس إلى مرافق الآلية في أروشا، طُلبت خطط المشروع كما تم تنفيذه ودليل التشغيل والصيانة.
For the as-built plans, a sample of rooms and blueprints was taken and the actual construction was compared with the drawings displayed in the plans.وبالنسبة للخطط المذكورة، تم أخذ عينة من الغرف والمخططات الأولية ومقارنة البناء الفعلي بالرسومات المبينة في الخطط.
The inspection revealed a series of differences between the plans and the actual construction of the building, which showed that several blueprints had not been updated.وكشف الفحص عن مجموعة من الاختلافات بين الخطط والبناء الفعلي، مما أظهر أن عدة مخططات أولية لم يطرأ عليها تحديث.
53.53 -
The contractor neither prepared nor delivered the operation and maintenance manual, thus failing to comply with the requirements of the contract.ولم يقم المقاول بإعداد دليل التشغيل والصيانة أو تسليمه، وبالتالي لم يمتثل لمتطلبات العقد.
54.54 -
It is established in schedule 22 of the contract that the objective of the maintenance and operation manual is to provide an overview of the main design principles and to describe key components and systems to enable proper understanding, efficient and safe operation and maintenance of the building.وقد نُص في الجدول 22 من العقد على أن الهدف من دليل الصيانة والتشغيل هو تقديم لمحة عامة عن مبادئ التصميم الرئيسية ووصف المكونات والنظم الرئيسية للتمكين من الفهم السليم للمبنى وتشغليه وصيانته بكفاءة وأمان.
55.55 -
The Board thus considers it essential that the plans and technical specifications be updated in accordance with the building as constructed.وبالتالي يرى المجلس أن من الضروري تحديث الخطط والمواصفات الفنية وفقاً للمبنى كما تم تشييده.
56.56 -
The Board consequently recommends that the Mechanism take measures that allow the Mechanism to obtain the as-built plans and the operation and maintenance manual as described in contract No. PD/C0036/15.وبناء على ذلك، يوصي المجلس بأن تتخذ الآلية تدابير تسمح لها بالحصول على خطط المشروع كما تم تنفيذه وعلى دليل التشغيل والصيانة على النحو المبين في العقد رقم PD/C0036/15.
57.57 -
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation to update the plans and technical manuals.ووافقت الآلية على توصية المجلس بتحديث الخطط والأدلة التقنية.
7.7 -
Consultants and individual contractorsالخبراء الاستشاريون وفرادى المتعاقدين
Insufficient control in the consultants and individual contractors procedureعدم كفاية الرقابة على الإجراءات المتعلقة بالخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين
58.58 -
According to administrative instruction ST/AI/2013/4 on consultants and individual contractors, in section 5.3, under “Contractual terms and conditions”, consultants and individual contractors shall not commence work or travel until the relevant contract has been signed by both parties and returned to the responsible department, office or mission.ورد في البند 5-3 من الأمر الإداري ST/AI/2013/4 بشأن الاستشاريين وفرادى المتعاقدين، تحت عنوان ”الأحكام والشروط التعاقدية“، أنه لا يجوز للخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين أن يبدأوا العمل أو السفر حتى يوقع الطرفان على العقد ذي الصلة ويعاد العقد إلى الإدارة أو المكتب أو البعثة المسؤولة.
The contract contains the terms of reference and, by signing it, the contractor accepts those terms and United Nations general conditions of contract for the services of consultants and individual contractors.ويتضمن العقد الاختصاصات، ويقبل المقاول، بتوقيعه، تلك الاختصاصات هي وشروط الأمم المتحدة العامة للعقود المتعلقة بخدمات الاستشاريين وفرادى المتعاقدين.
59.59 -
Section 3.2, under Conditions for contracting, sets out that the terms of reference are mandatory and that they should include the outputs to be delivered and functions to be performed, which shall be specific, measurable, attainable, results-based and time-bound and include: (a) tangible and measurable outputs, objectives and targets of the work assignment, as well as specific activities to achieve the required outputs and targets;وينص البند 3-2، تحت عنوان ”شروط التعاقد“، على أن الاختصاصات إلزامية وأنها ينبغي أن تشمل النواتج التي يتعين إنجازها والمهام التي يتعين أداؤها، والتي يجب أن تكون محددة وقابلة للقياس وقائمة على النتائج ومن الممكن تحقيقها ومحكومة بأطر زمنية، وأن تشمل (أ) نواتج وأهدافا وغايات ملموسة وقابلة للقياس للعمل المطلوب، فضلا عن أنشطة محددة لتحقيق النواتج والأهداف المطلوبة؛
(b) specific delivery dates and details as to how the work must be delivered (e.g., electronic submission, hard copy).(ب) مواعيد تسليم محددة وتفاصيل عن كيفية تسليم العمل (مثل تقديم تقرير إلكتروني، ونسخة مطبوعة منه).
The dates and details shall be subdivided into “milestones” where appropriate;وتقسّم المواعيد والتفاصيل إلى ”معالم“ عند الاقتضاء؛
(c) indicators for the evaluation of outputs (including timeliness, achievement of goals and quality of work);(ج) مؤشرات لتقييم النواتج (بما في ذلك حسن التوقيت، وتحقيق الأهداف، ونوعية العمل)؛
and (d) the name and title of the supervisor(s).(د) اسم ولقب المشرف (المشرفين).
60.60 -
Section 4, Selection process, sets out that rosters of consultants and individual contractors should be utilized where available, as they provide easy access to a screened pool of individuals with a relevant track record.ويقضي البند 4، عملية الاختيار، باستخدام قوائم الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين المؤهلين، حيثما توافرت، باعتبارها وسيلة سهلة للوصول إلى مجموعة من الأفراد الذين سبق فرزهم ممن يتمتعون بسجل أداء مناسب.
Candidates maintained on any roster should be screened for qualifications, references and prior work experience.وينبغي فحص مؤهلات المرشحين المدرجة أسماؤهم في أي قائمة والجهات المزكية وخبرة العمل السابقة.
Owing to the particular needs of the various offices of the Secretariat, every department, office and mission is required to develop its own roster of consultants and individual contractors based on its requirements.ونظرا لخصوصية احتياجات مختلف مكاتب الأمانة العامة، يتعين على كل إدارة ومكتب وبعثة إعداد قائمته الخاصة بالخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين على ضوء احتياجاته.
Executive, administrative or human resources offices shall start developing these rosters through the appropriate openings in the electronic platform provided for this purpose by the Office of Human Resources Management and shall keep them centrally in the department, office or mission, including for monitoring and audit purposes.وتبدأ المكاتب التنفيذية أو الإدارية أو مكاتب الموارد البشرية في إعداد هذه القوائم من خلال الإعلان عن الشواغر المناسبة في المنصة الإلكترونية التي يوفرها مكتب إدارة الموارد البشرية لهذا الغرض، ويُحتفظ بها مركزيا في الإدارة أو المكتب أو البعثة، لأغراض منها الرصد والتدقيق.
61.61 -
Section 4.6 stipulates that a technical evaluation report must be attached to the contract on file, showing the applicants reviewed and the basis on which the successful candidate was selected.وينص البند 4-6 على وجوب إرفاق تقرير تقييم فني بالعقد المودع بالملف، يبين المتقدمين الذين جرى استعراضهم والأساس الذي تم على أساسه اختيار المرشح الناجح.
62.62 -
Lastly, according to section 4.7, Exceptions to the competitive selection process requirement, on an exceptional basis, the Head of Department may engage a consultant or individual contractor even though he or she was the only candidate considered, providing a reasoned and documented justification for such exception prior to the selection.وأخيرا ووفقا للبند 4-7، الاستثناء من شرط إجراء عملية اختيار تنافسية، يجوز، كإجراء استثنائي، أن يقوم رئيس الإدارة بالاستعانة بخبير استشاري أو متعاقد فرد حتى وإن كان هو المرشح الوحيد، بشرط القيام، قبل الاختيار، بتقديم مبرِّر منطقي وموثّق لهذا الاستثناء.
63.63 -
In order to verify compliance with the administrative instruction on consultants and individual contractors, a sample of eight consultants and individual contractors were selected from the payment roster provided, representing the 18 per cent of the total of 44 consultants and individual contractors.وللتحقق من الامتثال للأمر الإداري المتعلق بالاستشاريين وفرادى المتعاقدين، تم اختيار عينة من ثمانية خبراء استشاريين ومتعاقدين أفراد من قائمة الجهات الحاصلة على مدفوعات، وهو ما يمثل 18 في المائة مما مجموعه 44 من الاستشاريين وفرادى المتعاقدين.
Analysis of the contracts concerned revealed that mandatory elements of the terms of reference were missing, such as measurable outputs and indicators for the evaluation of those outputs.وكشف تحليل تلك العقود عن عدم وجود بنود إلزامية في الاختصاصات، مثل النواتج القابلة للقياس ومؤشرات تقييم تلك النواتج.
The Board observed shortcomings in 63 per cent of the cases selected.ولاحظ المجلس أوجه قصور في 63 في المائة من الحالات المختارة.
64.64 -
In response to the Board’s request to submit the rosters of consultants and individual contractors and the technical evaluation report, the administration indicated that it did not maintain the rosters requested.واستجابة لطلب المجلس تقديم قوائم الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين وتقرير التقييم التقني، أشارت الإدارة إلى أنها لا تحتفظ بالقوائم المطلوبة.
65.65 -
Also with regard to the technical evaluation report, the administration submitted a document containing the selection justification for all selections of consultants and individual contractors.كذلك وفيما يتعلق بتقرير التقييم الفني، قدمت الإدارة وثيقة تتضمن مبررات الاختيار بالنسبة لجميع عمليات اختيار الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين.
However, it did not submit a technical evaluation report.ولكنها لم تقدم تقريرا للتقييم التقني.
It was not adhering to a competitive selection process, as it was treating all the cases as exceptions, with only one candidate, and no documented justification was provided for that procedure.ولم تكن تلتزم بعملية اختيار تنافسية، لأنها كانت تتعامل مع جميع الحالات كاستثناءات، ولم يكن هناك إلا مرشح واحد، ولم يقدم أي تبرير موثق لهذا الإجراء.
66.66 -
Regarding compliance with the administrative instruction, the Board observed deficiencies in the process established, owing to the absence of rosters of consultants and technical evaluation reports.وفيما يتعلق بالامتثال للتعميم الإداري، لاحظ المجلس أوجه قصور في الإجراءات الموضوعة، تعزى إلى عدم وجود قوائم بالخبراء الاستشاريين وتقارير للتقييم التقني.
The Administration is responsible for instituting competitive selection procedures and, on an exceptional basis, the Head of Department may engage a single consultant or individual contractors, provided that a reasoned and documented justification for such exception prior to the selection.والإدارة مسؤولة عن وضع إجراءات اختيار تنافسية، ويجوز لرئيس الإدارة، على أساس استثنائي، أن يستعين بخبير استشاري واحد أو بمتعاقدين أفراد، شريطة تقديم تبرير منطقي وموثق لهذا الاستثناء قبل الاختيار.
67.67 -
The Board recommends that the Mechanism improve internal controls for the appointment processes for consultants and individual contractors by including full information with regard to the terms of reference.ويوصي المجلس بأن تحسن الآلية الضوابط الداخلية لعمليات تعيين الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين عن طريق إدراج معلومات كاملة فيما يتعلق بالاختصاصات.
68.68 -
The Board recommends that the Mechanism take measures to guarantee the establishment of rosters and a competitive selection procedure for consultants and individual contractors and to maintain the appropriate documented justification in the case of exceptions.ويوصي المجلس بأن تتخذ الآلية تدابير لضمان وضع قوائم بالخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين واتباع إجراءات تنافسية في اختيارهم، وأن تحتفظ بمبررات موثقة في حالات الاستثناء.
69.69 -
The Mechanism contested the first recommendation as, according to it, after its review, not all the elements required by the terms of reference, as listed by the Board, needed to be included.وقد اعترضت الآلية على التوصية الأولى على أساس ما ذهبت إليه من أنه تبين لها بعد الاستعراض الذي أجرته أنه لم تكن هناك حاجة إلى إدراج جميع عناصر الاختصاصات التي عدّدها المجلس.
70.70 -
The Board considers that administrative instruction ST/AI/2013/4 indicates that the terms of reference are mandatory and that they should include the outputs to be delivered and functions to be performed.ويرى المجلس أن الأمر الإداري ST/AI/2013/4 يشير إلى أن الاختصاصات إلزامية وينبغي أن تُبين النواتجَ التي يتعين إنجازها والمهام التي يتعين أداؤها.
These conditions were not fulfilled by the Mechanism, even though they were mandatory in contracts.ولم تستوف الآلية هذه الشروط، رغم أنها إلزامية في العقود.
71.71 -
The Mechanism accepted the second recommendation.وقد قبلت الآلية التوصية الثانية.
8.8 -
Data centre managementإدارة مركز البيانات
Inadequate general controls in the Mechanism’s data centreعدم كفاية الضوابط العامة في مركز بيانات الآلية
72.72 -
According to the guidelines of the Secretariat on Information and Communication Technology (ICT) Technical Procedure INF.04.PROC, section 4, data centres must not have windows, and sensitive materials should be locked in secure cabinets immediately after use.وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة في البند 4 من نشرة الأمانة العامة للإجراءات التقنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات INF.04.PROC، يجب ألا تكون هناك نوافذ في مراكز البيانات، وينبغي حفظ المواد الحساسة في خزانات آمنة مقفلة بعد الاستخدام مباشرة.
73.73 -
The data centre access records section in the guidelines indicates that access records must be reviewed on a quarterly basis by the data centre manager.ويشير قسم سجلات الوصول إلى مركز البيانات، في المبادئ التوجيهية، إلى أنه يجب مراجعة سجلات الوصول على أساس ربع سنوي من قبل مدير مركز البيانات.
Unauthorized or suspicious access must be reported to the Information Security Officer.ويجب إبلاغ موظف أمن المعلومات بالوصول غير المأذون به أو الذي تحوم حوله الشكوك.
74.74 -
The guidelines, in section 5, Conduct in the data centre, emphasize the need for a safe environment inside the room.وتؤكد المبادئ التوجيهية، في البند 5، السلوك في مركز البيانات، على الحاجة إلى بيئة آمنة داخل الغرفة.
75.75 -
The Board made two visits to the data centres in The Hague and Arusha on 15 November 2018 and 14 January 2019, respectively, and circulated a questionnaire about the control procedures in the data centres.وقد زار المجلس مركز البيانات في لاهاي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ومركز البيانات في أروشا في 14 كانون الثاني/يناير 2019، وعمم استبياناً عن إجراءات الرقابة في مركزيْ البيانات.
In The Hague the following elements were noticed to be missing: contingency plan for possible emergencies;وفي لاهاي، لوحظ غياب العناصر التالية: خطة طوارئ لحالات الطوارئ المحتملة؛
a matrix of access levels and approval requirements for different groups of visitors;ومصفوفة بمستويات الوصول ومتطلبات الموافقة لمختلف مجموعات الزوار؛
and a quarterly review of access and a security system.ومراجعة فصلية للوصول؛ ونظام أمني.
76.76 -
In Arusha, the Board noted that there were windows in the access door of the data centre.وفي أروشا، لاحظ المجلس وجود نوافذ في باب الوصول إلى مركز البيانات.
In addition, procedures to review and update the access list every six months had not to date been performed.وبالإضافة إلى ذلك، لم تتخذ حتى الآن إجراءات لاستعراض وتحديث قائمة الوصول مسبقا كل ستة أشهر.
77.77 -
From a review of staff members who had accessed the data centre (i.e., those holding an access card thereto), the Board observed that two staff members were not on the list of authorized users that had been granted access to the data centre by the Mechanism in the Arusha branch.ولاحظ المجلس، من استعراض الموظفين الذين دخلوا مركز البيانات (أي أولئك الذين يحملون بطاقة دخول إليه)، أن اثنين من الموظفين لم يكونا على قائمة المستعملين المأذون لهم الذين منحتهم الآلية إمكانية الوصول إلى مركز البيانات في فرع أروشا.
78.78 -
The Board is of the opinion that control weaknesses exist, which might undermine the effective protection and safe environment of ICT equipment rooms.ويرى المجلس أن هناك نقاط ضعف في الرقابة، مما قد يقوض الحماية الفعالة والبيئة الآمنة لغرف معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
The Mechanism should therefore adopt and make effective the above-mentioned guidelines in order to strengthen the protection of resources and data.ولذلك ينبغي للآلية أن تعتمد المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه وأن تجعلها فعالة من أجل تعزيز حماية الموارد والبيانات.
79.79 -
The Board recommends that the Mechanism improve its data centre management, in order to establish: a contingency plan for possible emergencies;ويوصي المجلس بأن تحسن الآلية إدارتها لمركزيْ البيانات، من أجل وضع ما يلي: خطة طوارئ لحالات الطوارئ المحتملة؛
a matrix of access levels and approval requirements for different groups of visitors;ومصفوفة بمستويات الوصول ومتطلبات الموافقة لمختلف مجموعات الزوار؛
a quarterly review of access;واستعراض ربع سنوي للوصول؛
and a security system, in accordance with the guidelines in United Nations Secretariat ICT Technical Procedure INF.04.ونظام أمني، وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في نشرة الأمانة العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالإجراءات التقنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات INF.04.
PROC.PROC.
80.80 -
Management argued that the recommendation should be closed since the Mechanism had taken all remedial steps necessary to comply with INF.04.PROC.وذهبت الإدارة إلى أنه ينبغي إغلاق التوصية لأن الآلية اتخذت جميع الخطوات العلاجية اللازمة للامتثال للنشرة INF.04.PROC.
According to management, it had issued an access authorization form and conduct form about both data centres and informed the Board that the Information Technology Security Services Unit had requested the Security Section to provide an access log every six months for all authorized staff members and that a logbook had been created, to log all visitors, contractors and cleaners who accessed the data centre.ووفقا للإدارة، فقد أصدرت استمارة إذن بالدخول و استمارة تصرف فيما يتعلق بمركزي البيانات كليهما وأبلغت المجلس بأن وحدة خدمات أمن تكنولوجيا المعلومات طلبت إلى قسم الأمن توفير سجل دخول كل ستة أشهر لجميع الموظفين المأذون لهم، وأنه تم إنشاء سجل، لتسجيل جميع الزوار والمقاولين وعمال النظافة الذين دخلوا مركز البيانات.
81.81 -
While it acknowledges the actions taken by the Mechanism, the Board notes that the documents provided by the Mechanism to improve control in the data centre were designed recently, in April 2019, hence the effective implementation thereof should be verified in the next audit.وبينما يقر المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الآلية، فإنه يلاحظ أن الوثائق التي قدمتها لتحسين الرقابة في مركز البيانات قد صُممت مؤخراً، وتحديدا في نيسان/أبريل 2019، ومن ثم ينبغي التحقق من تنفيذها بفعالية في المراجعة المقبلة.
Consequently, the Mechanism needs to adopt and effect the technical procedure in order to strengthen the protection of resources and data before the next audit.وبالتالي، يتعين على الآلية أن تعتمد الإجراءات التقنية وأن تنفذها من أجل تعزيز حماية الموارد والبيانات قبل المراجعة المقبلة.
C.جيم -
Disclosures by managementإفصاحات الإدارة
1.1 -
Write-offs of losses of cash, receivables and propertyشطب خسائر النقدية والحسابات المستحقة القبض والممتلكات
82.82 -
Pursuant to financial rule 106.7 (a), the Mechanism approved write-offs of receivables of $3,971.75 and write-offs of property, plant and equipment of $7,821.20 for the year 2018.عملا بالقاعدة 106-7 (أ) من النظام المالي، وافقت الآلية على شطب مبالغ مستحقة القبض قدرها 971.75 3 دولارا وشطب ممتلكات ومنشآت ومعدات بقيمة 821.20 7 دولارا لعام 2018.
2.2 -
Ex gratia paymentsالإكراميات
83.83 -
Management confirmed that the Mechanism had not made any ex gratia payments in 2018.أكدت الإدارة أن الآلية لم تقدم أي إكراميات في عام 2018.
3.3 -
Cases of fraud and presumptive fraudحالات الغش والغش المفترض
84.84 -
In accordance with the International Standards on Auditing (ISA 240), the Board plans its audits of the financial statements so that it has a reasonable expectation of identifying material misstatements and irregularities, including those resulting from fraud.وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات (المعيار 240)، يخطط المجلس عملياتِه لمراجعة البيانات المالية على نحو يكفل بدرجة معقولة تحديد التحريفات والمخالفات الجوهرية، بما فيها تلك الناجمة عن الغش.
The Board’s audit, however, should not be relied upon to identify all misstatements or irregularities.بيد أنه ينبغي عدم الاعتماد على المراجعة التي يجريها المجلس في تحديد جميع التحريفات أو المخالفات.
The primary responsibility for preventing and detecting fraud rests with management.فالمسؤولية عن منع الغش واكتشافه تقع على عاتق الإدارة في المقام الأول.
85.85 -
During the audit, the Board makes enquiries of management regarding its oversight responsibility for assessing the risks of material fraud and the processes in place for identifying and responding to the risks of fraud, including any specific risks that management has identified or that have been brought to the Board’s attention.وأثناء مراجعة الحسابات، يُوجه المجلس استفسارات إلى الإدارة بشأن مسؤوليتها الرقابية عن تقييم مخاطر الغش الجوهري وبشأن العمليات القائمة لتحديد مخاطر الغش ومواجهتها، بما فيها أي مخاطر بعينها تكون الإدارة قد حددتها أو لُفت انتباه المجلس إليها.
The Board also asks whether management has any knowledge of any actual, suspected or alleged fraud, which includes enquiries of the Office of Internal Oversight Services.ويسأل المجلس أيضا عمّا إذا كانت الإدارة لديها أي معرفة بأي حالة غش فعلية أو مشتبه فيها أو مزعومة، ويشمل ذلك التحقيقات التي يُجريها مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
The additional terms of reference governing external audits include cases of fraud and presumptive fraud in the list of matters that should be referred to in the audit report.وتشمل الاختصاصات الإضافية التي تنظم المراجعة الخارجية للحسابات حالات الغش والغش المفترض المدرجة في قائمة المسائل التي ينبغي الإشارة إليها في تقرير مراجعة الحسابات.
86.86 -
In 2018, the Board did not identify any cases of fraud or presumptive fraud and the Mechanism reported to the Board that it had no such cases.وفي عام 2018، لم يعثر المجلس على أية حالات غش أو غش مفترض وأبلغت الآلية المجلس بأنه ليس لديها حالات من هذا القبيل.
D.دال -
Acknowledgementشكر وتقدير
87.87 -
The Board of Auditors wishes to express its appreciation to the President, the Prosecutor, the Registrar and the staff of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals for the cooperation and assistance extended to its staff.يود مجلس مراجعي الحسابات أن يعرب عن تقديره لرئيس الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين ومدعيها العام ورئيس قلمها وموظفيها لما أبدوه من تعاون مع موظفي المجلس وما قدموه لهم من مساعدة.
(Signed) Kay Scheller President of the German Federal Court of Auditors Chair of the Board of Auditors(توقيع) كاي شيلر رئيس ديوان المحاسبة الاتحادي الألماني رئيس مجلس مراجعي الحسابات
(Signed) Jorge Bermúdez Comptroller General of the Republic of Chile (Lead Auditor)(توقيع) خورخه برموديس المراقب المالي العام لجمهورية شيلي (كبير مراجعي الحسابات)
(Signed) Rajiv Mehrishi Comptroller and Auditor General of India(توقيع) راجيف ميهريشي المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند
24 July 201924 تموز/يوليه 2019
A/74/5/Add.15A/74/5/Add.15
A/74/5/Add.15A/74/5/Add.15
19-10037/49
/10519-10037
/10519-10037
19-10037/49
Annexالمرفق
Status of implementation of recommendations up to the year ended 31 December 2017حالة تنفيذ التوصيات حتى السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
Financial period in which the recommendation was first madeالفترة المالية التي قُدمت فيها التوصية لأول مرة
Paragraph referenceالفقرة المرجعية
Recommendationsالتوصيات
Mechanism responsesردود الآلية
Board assessmentتقييم المجلس
Status after verificationالحالة بعد التحقق
Implementedنفذت
Under Implementationقيد التنفيذ
Not implementedلم تنفذ
Overtaken by eventsتجاوزتها الاحداث
20162016
1818
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation to: (a) ensure that the contractor and the architect (consultant) complete the remaining works under the defect liability period without further delay;وافقت الآلية على توصية المجلس بالقيام بما يلي: (أ) التأكد من إنجاز المقاول والمهندس (الخبير الاستشاري) للأعمال المتبقية في إطار فترة المسؤولية عن العيوب دون مزيد من التأخير؛
and (b) continue to engage with the Secretariat on how to recover liquidated damages as legally appropriate and economically feasible.(ب) والاستمرار في التواصل مع الأمانة العامة بشأن كيفية الحصول على التعويضات المقطوعة، على نحو مناسب قانونا ومجد اقتصاديا
In relation to part (a) of the recommendation, the Jandu firm and the Mechanism agreed to evaluate the outstanding matters on the punch list (i.e., the list of “remaining works”), and deduct the total thereof from the invoice for the final period.فيما يتعلق بالجزء (أ) من التوصية، اتفقت شركة جاندو والآلية على تقييم المسائل المعلقة في قائمة الأعمال المتبقية، وخصم مجموعها من فاتورة الفترة النهائية.
By deducting that amount from the invoice, the Mechanism in effect received the same amount in credit and assumes responsibility for the outstanding matters.وبخصم ذلك المبلغ من الفاتورة، تكون الآلية قد حصلت في الواقع على نفس المبلغ كرصيد مقيد لحسابها وتتولى المسؤولية عن المسائل المعلقة.
The punch list is thereby closed.ومن ثم فقد أغلقت قائمة الأعمال المتبقية.
The basis of this valuation was an assessment by the Ridge Property and Construction Consultants firm of architects, as contained in their July 2018 summary of final accounts, when Ridge arrived at a punch list valuation of $116,350.وكان أساس هذا التقييم هو تقييم أجرته شركة Ridge Property and Construction Consultants للمهندسين المعماريين، على النحو الوارد في موجز الحسابات الختامية الذي أعدته الشركة في تموز/يوليه 2018، وقيمت فيه الأعمال المتبقية بمبلغ قدره 350 116 دولاراً.
With Jandu Plumbers Ltd., the Mechanism went over the Ridge assessment line by line, and came to an agreement on (a) matters now closed, i.e., to be deducted from the Ridge deductions, and (b) matters considered closed by Ridge but considered outstanding by the Mechanism, and therefore to be added to the Ridge deductions.وراجعت الآلية، مع شركة Jandu Plumbers Ltd.، التقييم الذي أعدته شركة ريدج سطرا، وتوصلت إلى اتفاق بشأن (أ) المسائل المغلقة الآن، أي المقرر خصمها من خصومات شركة ريدج، و (ب) المسائل التي تعتبرها شركة ريدج مغلقة ولكن الآلية تعتبرها معلقة، وبالتالي تضاف إلى خصومات شركة ريدج.
The net total came to a valuation of $80,100, the amount that the Mechanism and Jandu settled on and that has been reported to the Advisory Committee for Budgetary Questions and General Assembly.”وبلغ المجموع الصافي للتقييم 100 80 دولار، وهو المبلغ الذي اتفقت عليه الآلية وشركة جاندو، وأُبلغ إلى ”اللجنة الاستشارية لشؤون الميزانية والجمعية العامة“.
The Mechanism provided the invoice reflecting the credits, together with its response to the Advisory Committee.وقدمت الآلية الفاتورة التي تعكس الأرصدة المقيدة لحسابها، مشفوعة بردها على اللجنة الاستشارية.
Regarding the liquidated damages mentioned in part (b) of the recommendation, regular meetings were held between the project team and relevant Headquarters officials, in particular from the Global Asset Management Policy Service, the Procurement Division and the Office of Legal Affairs.وفيما يتعلق بالتعويضات المقطوعة المذكورة في الجزء (ب) من التوصية، عُقدت اجتماعات منتظمة بين فريق المشروع ومسؤولي المقر المعنيين، ولا سيما من دائرة السياسات العالمية لإدارة الممتلكات، وشعبة المشتريات، ومكتب الشؤون القانونية.
In addition, the frequency of meetings with representatives of Jandu had increased and it would ensure that any resolution of the delay problem was legally appropriate and economically feasible.وبالإضافة إلى ذلك، ازداد تواتر الاجتماعات مع ممثلي شركة جاندو، وستكفل الآلية أن يكون أي حل لمشكلة التأخير مناسبا من الناحية القانونية ومجديا من الناحية الاقتصادية.
The Mechanism provided, as evidence, emails that had been sent to their Secretariat interlocutors in relation to the issue of the delayed damages.وللتدليل على ذلك، قدمت الآلية رسائل إلكترونية أرسلت إلى محاوريها في الأمانة العامة بشأن مسألة تعويضات التأخير.
Considering that the actions related to part (a) of the recommendation have not been completed, and with respect to part (b), the Mechanism has reported that it has held meetings with the parties involved in the matter and that it has sent emails to them, but the liquidated damages have not materialized yet;بالنظر إلى أن الإجراءات المتصلة بالجزء (أ) من التوصية لم تكتمل، وأن الآلية أفادت، فيما يتعلق بالجزء (ب)، بأنها عقدت اجتماعات مع الأطراف المعنية بهذه المسألة وأنها أرسلت إليها رسائل إلكترونية، ولكن التعويضات المقطوعة لم تتحقق حتى الآن؛
the Board therefore considers that the recommendation is still under implementation.فإن المجلس يرى أن التوصية ما زالت قيد التنفيذ.
XX
20162016
4646
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation that the Mechanism’s Archives and Records Section develop an overall project plan/work plan for the entire backlog project, including a determination of all of the cases and records to be covered and the corresponding time frame, and for how it will monitor the plan’s implementation.وافقت الآلية على توصية المجلس بأن يضع قسم المحفوظات والسجلات التابع لها خطة مشروع/خطة عمل عامة لمشروع إنجاز الأعمال المتأخرة بأكمله، بما يشمل تحديد جميع الحالات والسجلات التي يتعين تغطيتها والإطار الزمني اللازم لذلك، وللكيفية التي سترصد بها تنفيذ هذه الخطة
The Mechanism provided a document entitled “Audiovisual preservation and access project” from the Mechanism Archives and Records Section, containing a workplan for the entire backlog project, including the cases and records that will be covered and the corresponding timeline, as well as the supervision of the implementation of the workplan.قدمت الآلية وثيقة بعنوان ”مشروع حفظ التسجيلات السمعية البصرية والوصول إليها“ مقدمة من قسم المحفوظات والسجلات التابع للآلية، تتضمن خطة عمل لمشروع إنجاز الأعمال المتأخرة بأكمله، بما في ذلك الحالات والسجلات التي يتعين تغطيتها والإطار الزمني اللازم لذلك، فضلا عن الإشراف على تنفيذ خطة العمل.
The Mechanism developed a plan for the entire backlog project, which meets the criteria recommended by the Board.وضعت الآلية خطة لمشروع إنجاز الأعمال المتبقية بأكمله تستوفي المعايير التي أوصى بها المجلس.
The recommendation is therefore considered to be implemented.ومن ثم، يُعتبر أن التوصية قد نُفذت.
XX
20162016
5151
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation that the Mechanism ensure that all records in the repositories of the Mechanism Archives and Records Section are clearly reviewed and mapped to the approved records retention schedules and that there is effective implementation through initiation of the appropriate disposition actions.وافقت الآلية على توصية المجلس بأن تكفل استعراض جميع السجلات في مستودعات قسم المحفوظات والسجلات التابع للآلية وربطها بوضوح بالجداول الزمنية المعتمدة للاحتفاظ بالسجلات، وأن يتم التنفيذ الفعال من خلال الشروع في تنفيذ الإجراءات المناسبة للتصرف في السجلات
The first part of the recommendation has been implemented: all records in the repositories of the Mechanism Archives and Records Section have been reviewed and mapped to approved records retention schedules”.نُفذ الجزء الأول من التوصية: فقد تم استعراض جميع السجلات في مستودعات قسم المحفوظات والسجلات التابع للآلية وربطها بالجداول الزمنية المعتمدة ”للاحتفاظ بالسجلات“.
The Mechanism Archives and Records Section has initiated the disposition action as required by the remapped retention schedules.وشرع قسم المحفوظات والسجلات التابع للآلية في اتخاذ إجراءات التصرف في السجلات على النحو المطلوب في الجداول الزمنية المعاد ربطها للاحتفاظ بالسجلات.
As an example, the Mechanism provided a memo from the Mechanism Archives and Records Section to the Finance Section requesting permission to implement the destruction of records in accordance with the retention schedule and a signed authorization form for destruction of records.فعلى سبيل المثال، قدمت الآلية مذكرة أعدها قسم المحفوظات والسجلات التابع للآلية إلى قسم الشؤون المالية تطلب فيها الإذن بتنفيذ إعدام السجلات وفقا للجدول الزمني للاحتفاظ بالسجلات واستمارة تفويض موقعة من أجل إعدام السجلات.
The Mechanism provided a list of all records to be destroyed from other sections.وقدمت الآلية قائمة بجميع السجلات التي يتعين إعدامها والآتية من أقسام أخرى.
The Board noted that the Mechanism is executing actions to implement the recommendation.لاحظ المجلس أن الآلية تنفذ إجراءات لتنفيذ التوصية.
However, it has not yet been concluded, owing to the pending process of approval of the records of the other sections of the Mechanism, according to their retention schedules.غير أنه لم يتم الانتهاء منها بعدُ بسبب عملية الموافقة المعلقة على سجلات الأقسام الأخرى للآلية، وفقا للجداول الزمنية للاحتفاظ بها.
It therefore considers that the recommendation remains under implementation.ولذلك يرى المجلس أن التوصية ما زالت قيد التنفيذ
XX
20162016
5656
The Mechanism agreed with the Board’s recommendations that it ensure that the approval process is expedited in line with paragraph 26 of the Standard Operating Procedures on Travel Requests and Authorizations of 30 March 2015.وافقت الآلية على توصيات المجلس بأن تكفل تعجيل إجراءات الموافقة بما يتمشى مع الفقرة 26 من إجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بطلبات وأذون السفر المؤرخة 30 آذار/مارس 2015
The Mechanism provided the database for trips made during 2018.وفرت الآلية قاعدة بيانات الرحلات التي تمت خلال عام 2018.
The Board noted that the Standard Operating Procedures on Travel Requests and Authorizations of 30 March 2015 is no longer in use, and was replaced by the Standard Operating Procedures in the Umoja Travel Request Instruction, which do not establish the obligation in line with paragraph 26 of the Standard Operating Procedures of 30 March 2015.لاحظ المجلس أن إجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بطلبات وأذون السفر المؤرخة 30 آذار/ مارس 2015 لم تعد مستعملة، واستعيض عنها بإجراءات التشغيل الموحدة الواردة في تعليمات طلبات السفر في نظام أوموجا، التي لا تنص على الالتزام الذي تقضي به الفقرة 26 من إجراءات التشغيل الموحدة المؤرخة 30 آذار/مارس 2015.
Despite the measures that the Mechanism has taken to comply as its maximum possible with the provisions of paragraph 26, the recommendation has been overtaken by events, due to the change in normative framework.وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها الآلية للامتثال، إلى أقصى حد ممكن، لأحكام الفقرة 26، فقد تجاوزت الأحداث هذه التوصية بسبب التغيير في الإطار المعياري.
XX
20162016
8080
The Board recommends that the Mechanism expedite assessment and review of its information and communications technology (ICT) organizational structure to ensure that functions are located outside the ICT unit only for approved reasons, and that ICT functions are mainly consolidated and centralized so as to prevent the fragmentation of ICT expertise and capacity.يوصي المجلس بأن تعجل الآلية بتقييم هيكلها التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراجعته لضمان عدم وجود أي مهام خارج وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلا لأسباب معتمدة، ولضمان تجميع معظم مهام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتركيزها في مكان واحد تفادياً لتجزؤ الخبرات والقدرات المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
Management provided minutes of an ICT Committee meeting that was held in April 2018.قدمت الإدارة محضر اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي عقد في أبريل 2018.
In section 5 of the minutes, the Committee considered and approved the current ICT structure.ويرد في الفرع 5 من المحضر أن اللجنة قد نظرت في الهيكل الحالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووافقت عليه.
The Mechanism informed the Board that the posts were included in the budget submission that had been considered and approved by the General Assembly.وأبلغت الآلية المجلس بأن الوظائف قد أدرجت في مشروع الميزانية الذي نظرت فيه الجمعية العامة ووافقت عليه.
The Mechanism provided the OTP-ITSS Operational Level Agreement in support of the OTP Arusha branch”.وقدمت الآلية اتفاق المستوى التشغيلي بين مكتب المدعي العام وشعبة حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات لدعم مكتب المدعي العام في فرع الآلية ”بأروشا“.
The Mechanism stated that all required levels of approval of the ICT structure as it currently stood had therefore been achieved.وذكرت الآلية أن جميع المستويات المطلوبة للموافقة على هيكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوضعها الحالي قد تحققت.
In relation to the documents provided, the minutes of the meeting of April 2018 of the ICT Committee, submitted by the Mechanism, established that the Committee assessed and approved the current ICT structure.فيما يتعلق بالوثائق المقدمة، فقد جاء في محضر اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعقود في نيسان/أبريل 2018، الذي قدمته الآلية، أن اللجنة قيّمت الهيكل الحالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووافقت عليه.
Accordingly, the Board considers that the Mechanism provided evidence that supports the practical arrangements to demonstrate that, under the currently approved ICT structure, its functions are located outside the unit only for approved reasons, and that its functions are consolidated and centralized to prevent the fragmentation of ICT expertise and capacity.وبناء على ذلك، يرى المجلس أن الآلية قدمت أدلة تدعم الترتيبات العملية لإثبات أن مهامها، في إطار هيكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعتمد حاليا، لا توجد خارج الوحدة إلا لأسباب معتمدة، وأن مهامها يجري تجميعها وتركيزها في مكان واحد لتفادي تجزؤ الخبرات والقدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
The recommendation is therefore considered to be implemented.ومن ثم، يُعتبر أن التوصية قد نُفذت.
XX
20172017
2020
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation to supervise the architectural firm tasked with reviewing the control system for air quality, temperature and relative humidity of the archive repositories in the Lakilaki facility and modifying the system to ensure that it meets standard requirements.وافقت الآلية على توصية المجلس بالإشراف على شركة الهندسة المعمارية المكلفة بإعادة النظر في نظام التحكم في نوعية الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية في مستودعات المحفوظات في مرفق لاكيلاكي وتعديل نظام التحكم لضمان تلبيته المتطلبات القياسية.
The Mechanism provided a plan for the heating, ventilation and air conditioning (HVAC) redesign for the cold vault located in the archive building, made by Ridge.قدمت الآلية خطة لإعادة تصميم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للقبو البارد الموجود في مبنى المحفوظات، الذي صنعته شركة ريدج.
The Mechanism also provided a quotation for the completion of those works, prepared by Jandu Plumbers Ltd., which included items 1, 2 and 7 referring to the cold vault, items 3, 5 and 8 referring to upgrading and amendment to the existing HVAC system in the main repository and items 4 and 6 referring to a back-up air handling unit, also in relation to the main repository.وقدمت الآلية أيضا عرض أسعار لإنجاز تلك الأعمال، أعدته شركة Jandu Plumbers Ltd.، وشمل البنود 1 و 2 و 7 المتعلقة بالقبو البارد، والبنود 3 و 5 و 8 المتعلقة بتطوير وتعديل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموجود حاليا في المستودع الرئيسي، والبندين 4 و 6 المتعلقين بمهواة احتياطية، وكذلك فيما يتعلق بالمستودع الرئيسي.
The Mechanism added that active discussions were ongoing with the Procurement Division as to procurement of the quoted goods and services.وأضافت الآلية أنه تجري حاليا مناقشات نشطة جارية مع شعبة المشتريات بشأن شراء السلع والخدمات المشمولة بعرض الأسعار.
In relation to the information provided, the plan submitted by the Mechanism entitled “Mechanical Services Cold vault proposals”, of 9 March 2018, details the room design conditions for the cold vault to meet the conditions outlined in the National Archives and Records Administration which are: temperature – 9°C +/-1°C and relative humidity – 30 per cent +/-5 per cent.فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة، فإن الخطة التي قدمتها الآلية بعنوان ”مقترحات الخدمات الميكانيكية للقبو البارد“، المؤرخة 9 آذار/مارس 2018، تفصّل شروط تصميم الغرفة الخاصة بالقبو البارد للوفاء بالشروط المبينة في لوائح الهيئة الوطنية لإدارة المحفوظات والسجلات وهي: درجة الحرارة -9 درجات مئوية +/-1 درجة مئوية والرطوبة النسبية - 30 في المائة +/-5 في المائة.
Additionally, it mentioned that the contractor is to completely remove the existing direct expansion air conditioning system, including internal evaporator, external condenser, all pipework (refrigerant and condenser), all associated cable trays and cabling, all bracketry and other system components.وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت الآلية أن المقاول بصدد الإزالة التامة لنظام تكييف الهواء القائم العامل بنظام التمدد المباشر، بما في ذلك المبخر الداخلي، والمكثف الخارجي، وجميع الأنابيب (أنابيب التبريد والتكثيف)، وجميع ما يرتبط بها من الكابلات وحواملها، وجميع المواسك ومكونات النظام الأخرى.
The proposed installation considers providing and installing a new ventilation system, complete with desiccant dehumidification and direct expansion-based temperature control to maintain the internal condition outlined above.ويتوخى أن تشمل عملية التركيب المقترحة توفير وتركيب نظام تهوية جديد، بجميع عناصره التي تشمل امتصاص الرطوبة والتحكم في درجة الحرارة على أساس التمدد المباشر للحفاظ على الأجواء الداخلية المبينة أعلاه.
However, the Mechanism did not provide blueprints and technical specifications for the works valued in the above-mentioned quotation, specifically, for items 3, 5 and 8 (update and modification of the existing HVAC system in the main repository) and items 4 and 6 (backup air handling unit to the main repository).غير أن الآلية لم تقدم مخططات أولية ومواصفات تقنية للأعمال المقدرة قيمة إنجازها في عرض الأسعار المذكور أعلاه، خصوصا بالنسبة للبنود 3 و 5 و 8 (تطوير وتعديل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء القائم في المستودع الرئيسي) والبندين 4 و 6 (المهواة الاحتياطية الموصِّلة إلى المستودع الرئيسي).
In addition, on 14 January 2019, a visit was made to the facilities verifying at that time that the temperature was 15.8°C and the humidity reached 71 per cent.وفضلا عن ذلك، أجريت في 14 كانون الثاني/يناير 2019، زيارة إلى المرافق تم خلالها التحقق من أن درجة الحرارة كانت آنذاك 15.8 درجة مئوية والرطوبة 71 في المائة.
Finally, during the visit it was also verified that no works or modifications to the system had been started to comply with the standard requirements.وأخيرا، تم أيضا خلال الزيارة التحقق من أنه لم يتم البدء في أي أعمال أو تعديلات على النظام للامتثال للمتطلبات القياسية.
For these reasons, the Board considers that the recommendation is still under implementation.ولذلك فإن المجلس يرى أن التوصية ما زالت قيد التنفيذ.
XX
20172017
2424
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation to present the three variation orders to the local committee on contracts and, subsequently, to the Procurement Division for their ex post facto review and approval.وافقت الآلية على توصية المجلس بتقديم أوامر التغيير الثلاثة إلى اللجنة المحلية للعقود، ثم إلى شعبة المشتريات لاستعراضها بأثر رجعي والموافقة عليها.
Since the payment date, the Mechanism Administration has faced an exceptionally large and pressing workload, which has prevented proper attention being paid to the case at hand.منذ تاريخ الدفع، واجهت إدارة الآلية عبء عمل كبيرا وملحا بشكل استثنائي، مما حال دون إيلاء الاهتمام المناسب للحالة قيد النظر.
This has included, in addition to the regular judicial case load: the closure and liquidation of the former International Tribunal for the Former Yugoslavia;وشمل ذلك، بالإضافة إلى عبء القضايا العادي: إغلاق المحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة وتصفيتها؛
the finalization of pending matters related to the liquidation of the International Criminal Tribunal for Rwanda;ووضع الصيغة النهائية للمسائل المعلقة المتصلة بتصفية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛
the move of one of the largest United Nations archives to the new compound;ونقل أحد أكبر محفوظات الأمم المتحدة إلى المجمع الجديد؛
a demanding procurement portfolio related to the occupation of a new compound;وحافظة مشتريات شاقة تتعلق بشغل مجمع جديد؛
unanticipated court activity;ونشاط المحكمة غير المتوقع؛
and a prolonged and unusual budget preparation and approval process.وطول أمد عملية إعداد الميزانية والموافقة عليها وطابعها غير العادي.
The Mechanism was preparing the three variation orders for presentation to the local committee on contracts.وتقوم الآلية بإعداد أوامر التغيير الثلاثة لعرضها على اللجنة المحلية للعقود.
The Board noted that the Mechanism has not yet implemented the recommendation.لاحظ المجلس أن الآلية لم تنفذ هذه التوصية بعد.
Hence, the Board encourages the administration to take measures in this regard.ومن ثم، يشجع المجلس الإدارة على اتخاذ تدابير في هذا الصدد.
The Board therefore considers that the recommendation is not implemented.ولذلك يرى المجلس أن التوصية لم تنفذ.
XX
20172017
2828
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation to ensure that unused assets and other assets that are out of order are physically disposed of in a timely manner.وافقت الآلية على توصية المجلس بأن تكفل التصرف ماديا في الأصول غير المستخدمة والأصول الأخرى المعطلة في الوقت المناسب.
At the Board’s request, the Mechanism submitted the provisional condemnation certificates, containing the recommendation for disposing of the assets through commercial sale.بناء على طلب المجلس، قدمت الآلية شهادات عدم الصلاحية المؤقتة، التي تتضمن التوصية بالتصرف في الأصول عن طريق البيع التجاري.
Management has accepted the findings and agreed that this recommendation remains under implementation.قبلت الإدارة الاستنتاجات ووافقت على أن هذه التوصية لا تزال قيد التنفيذ.
XX
20172017
3333
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation to update the information on assets in Umoja, including assigning and issuing them to users (staff members) without delays.وافقت الآلية على توصية المجلس بتحديث المعلومات المتعلقة بالأصول في نظام أوموجا، بما في ذلك إسنادها وإصدارها للمستخدمين (الموظفين) دون تأخير.
The Mechanism informed the Board that all information on Arusha and The Hague was serialized and that assets/equipment had been appropriately updated and assigned to the staff members responsible for them.أبلغت الآلية المجلس بأن جميع المعلومات المتعلقة بفرعي أروشا ولاهاي قد تمت سلسلتها وأن الأصول/المعدات قد جرى تحديثها على النحو المناسب وإسنادها إلى الموظفين المسؤولين عنها.
The Board confirmed the updating information on assets in Umoja.تأكد المجلس من تحديث المعلومات المتعلقة بالأصول في نظام أوموجا.
The Board therefore considers the recommendation to be implemented.ولذلك يرى المجلس أن التوصية قد نفذت.
XX
20172017
3838
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation to implement the audiovisual preservation plan by completing the stated target of preserving 25 per cent of the recordings without backup, reviewing records for validity and completeness and establishing a governance board for the project.وافقت الآلية على توصية المجلس بتنفيذ خطة حفظ التسجيلات السمعية البصرية من خلال إنجاز هدف حفظ 25 في المائة من التسجيلات التي لم يُحتفظ بنسخ احتياطية منها، واستعراض مدى صحة التسجيلات واكتمالها وإنشاء مجلس لإدارة المشروع.
The Mechanism had provided the documentation of the Governance Board for the project in November 2018.قدمت الآلية وثائق مجلس إدارة المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
Additionally, it provided an update report of the digitization of judicial audiovisual tape recordings as evidence to demonstrate compliance with the recommendation.وقدمت أيضا تقريراً مستكملاً عن رقمنة التسجيلات السمعية البصرية القضائية كدليل لإثبات الامتثال للتوصية.
The Board had the opportunity to review a spreadsheet of the list of each audiovisual recording and its status, the weekly progress of the digitization and a screenshot of the digitized files, all to demonstrate the completion of the target of 25 per cent.وأتيحت للمجلس فرصة استعراض قائمة جدولية لكل تسجيل سمعي بصري وحالته، والتقدم الأسبوعي في الرقمنة، ولقطة شاشة للملفات المرقمنة، كل ذلك لإثبات إنجاز نسبة الـ 25 في المائة المستهدفة.
The Board noted that the Mechanism executed actions in order to implement the recommendation and concluded the targeted plan of preserving 25 per cent of the recordings without backup.لاحظ المجلس أن الآلية نفذت إجراءات من أجل تنفيذ التوصية وانتهت من تنفيذ الخطة المستهدفة المتمثلة في حفظ نسبة 25 في المائة من التسجيلات التي ليس لها نسخ احتياطية.
Therefore, the Board considers the recommendation to be implemented.ولذلك يرى المجلس أن التوصية قد نفذت.
XX
20172017
4343
The Board recommends that the Mechanism regularly remind staff members and Travel Administrators of travel provisions through periodic broadcast messages, to ensure that travel relating to home leave, family visit, education grant, separation and repatriation are planned well in advance of their commencement in order to comply with the request to submit travel requests at least 21 days before the travel date.يوصي المجلس بأن تذكِّر الآلية بانتظام الموظفين ومديري السفر بأحكام السفر من خلال بث رسائل بصورة منتظمة، وذلك لضمان التخطيط لطلبات السفر المتعلقة بإجازة زيارة الوطن، وزيارة الأسرة، ومنحة التعليم، وانتهاء الخدمة، والإعادة إلى الوطن قبل بدء السفر بفترة كافية بغية الامتثال لطلب تقديم طلبات السفر قبل تاريخ السفر بما لا يقل عن 21 يوما.
The Mechanism informed the Board that broadcast messages were posted on the intranet, on 23 July 2018 and 23 November 2017.أبلغت الآلية المجلس بأنه جرى نشر رسائل معممة على الشبكة الداخلية في 23 تموز/يوليه 2018 و 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
Staff (and travel administrators) who had failed to submit their expense reports within 14 days of completion of travel were approached by the certifying officer responsible for the trip concerned.واتصل موظف التصديق المسؤول عن الرحلة المعنية بالموظفين (ومديري السفر) الذين لم يقدموا تقارير نفقاتهم في غضون 14 يوما من انتهاء السفر.
The Mechanism indicated that the Staff Regulations and Rules still allowed for claims up to one year after travel.وأشارت الآلية إلى أن النظامين الأساسي والإداري للموظفين لا يزالان يسمحان بتقديم المطالبات في غضون مدة أقصاها سنة واحدة بعد السفر.
The 14-day deadline was an operational deadline set as part of Umoja policy and administrative instruction ST/AI/2013/3.والأجل النهائي المحدد بـ 14 يوما هو الأجل النهائي التشغيلي المحدد كجزء من سياسة نظام أوموجا والأمر الإداري ST/AI/2013/3.
Currently, those were the trips for which no expense reports had been submitted.وتمثل هذه الرحلات في الوقت الراهن تلك التي لم تقدم بشأنها تقارير عن النفقات.
The reports were created on a monthly basis and sent to the certifying officers, who then contacted the staff (and travel administrators).وقد أعدت التقارير على أساس شهري وأرسلت إلى موظفي التصديق، الذين اتصلوا بعد ذلك بالموظفين (ومديري السفر).
The Mechanism therefore considers the recommendation to be closed.ولذلك ترى الآلية أن التوصية قد أغلقت.
The Board confirmed the periodical submission of the travel requirements on the Mechanism’s intranet (Tribunet).تأكد المجلس من النشر الدوري لمتطلبات السفر على الشبكة الداخلية للآلية (Tribunet).
The Board observed that permanently available on Tribunet, was the “Travel Job Aid” and the training system with broadcast messages posted related to that area.ولاحظ المجلس وجودا دائما على تلك الشبكة لأداة ”المعونة الوظيفية للسفر“ ونظام التدريب المشتمل على نشر رسائل معممة تتعلق بهذا المجال.
The Board therefore considers the recommendation to be implemented.ولذلك يرى المجلس أن التوصية قد نفذت.
XX
20172017
4949
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation: (a) to repair or to replace the defective uninterruptible power supply so that it might provide steady power in times of fluctuations;وافقت الآلية على توصية المجلس بالقيام بما يلي: (أ) إصلاح أو استبدال الوحدة المعطوبة للإمداد المتواصل بالطاقة بحيث يمكن أن توفر طاقة ثابتة في أوقات التقلبات؛
and (b) to follow up closely with the contractor to ensure completion of the modification to the water pipes that run across the ceiling of the data centre.(ب) المتابعة عن كثب مع المقاول لكفالة الانتهاء من تغيير أنابيب المياه التي تمتد عبر سقف مركز البيانات.
Management informed the Board that the water pipes had been successfully rerouted.أبلغت الإدارة المجلس بأن أنابيب المياه قد أعيد توجيهها بنجاح.
However, the procurement action to acquire an uninterruptible power supply that met its specifications had taken longer than anticipated.غير أن إجراءات الشراء للحصول على مصدر إمداد متواصل بالطاقة يطابق مواصفات الإدارة استغرقت وقتا أطول مما كان متوقعا.
The Mechanism stated that it expected to be in a position to close the recommendation at the Board’s next visit.وذكرت الآلية أنها تتوقع أن تكون في وضع يمكنها من إغلاق التوصية في الزيارة المقبلة للمجلس.
Water pipes were modified and removed from inside the data centre in Arusha and were relocated outside the building.تم تغيير أنابيب المياه وإزالتها من داخل مركز البيانات في أروشا ونقلها إلى خارج المبنى.
On the other hand, a purchase of uninterruptible power supply is expected, for the definitive installation of an uninterruptible power supply.ومن ناحية أخرى، من المتوقع شراء مصدر إمداد متواصل بالطاقة لتركيبه بصفة نهائية.
The recommendation is therefore considered to be under implementation.ومن ثم، يُعتبر أن التوصية قيد التنفيذ.
XX
20172017
5353
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation to review and identify the gap between the unified judicial database and business requirements by involving key business-process owners and, thereafter, to prepare a master project plan encompassing all the activities that will be implemented by the vendor and internal staff.وافقت الآلية على توصية المجلس باستعراض وتحديد الفجوة بين قاعدة البيانات القضائية الموحدة ومتطلبات سير الأعمال من خلال إشراك الجهات المالكة للعمليات الرئيسية، ثم القيام بعد ذلك، بإعداد خطة رئيسية للمشروع تشمل جميع الأنشطة التي سينفذها البائع والموظفون الداخليون.
The Mechanism informed the Board that the Office of Internal Oversight Services (OIOS) had completed its audit of the unified judicial database project in March 2019, recommending that the Mechanism harmonize business practices across both branches, as well as revise the functional and technical requirements for the database system on the basis of the harmonized practices.أبلغت الآلية المجلس بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد أكمل مراجعته لمشروع قاعدة البيانات القضائية الموحدة في آذار/مارس 2019، وأوصى بأن توائم الآلية ممارسات العمل في كلا الفرعين، وكذلك تنقيح المتطلبات الوظيفية والتقنية لنظام قاعدة البيانات على أساس الممارسات المنسقة.
The Mechanism also said that that work had been initiated, thereby allowing the project to move forward later in 2019.وقالت الآلية أيضا إن هذا العمل قد بدأ، مما سمح للمشروع بالمضي قدما في وقت لاحق من عام 2019.
According to the information provided by the Mechanism, the Board considers that the Mechanism has not yet fulfilled the execution of the entire unified judicial database project.وفقا للمعلومات التي قدمتها الآلية، يرى المجلس أن الآلية لم تنجز بعد تنفيذ مشروع قاعدة البيانات القضائية الموحدة بأكمله.
Consequently, the Board considers that the recommendation is still under implementation.ولذلك يرى المجلس أن التوصية ما زالت قيد التنفيذ.
XX
20172017
5454
The Mechanism also agreed with the Board’s recommendation to expedite the engagement of one or more independent reviewers to advise the Mechanism on the best way to complete the project.وافقت الآلية أيضا على توصية المجلس بالإسراع في الاستعانة بخبير أو أكثر من خبراء الاستعراض المستقلين لتقديم المشورة إلى الآلية بشأن أفضل السبل لإنجاز المشروع.
The Mechanism indicated that it had engaged OIOS to conduct an independent review of the project and that it had completed its review in March 2019.أشارت الآلية إلى أنها استعانت بمكتب خدمات الرقابة الداخلية لإجراء استعراض مستقل للمشروع وأنه أنجز استعراضه في آذار/مارس 2019.
Management provided the final report submitted by OIOS.وقدمت الإدارة التقرير النهائي المقدم من مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
The Mechanism therefore considers that the independent review required had been completed.ولذلك ترى الآلية أن الاستعراض المستقل المطلوب قد أُنجز.
The Mechanism engaged OIOS as a reviewer of the project and it completed the review with the submission of the report 2019/009 entitled “Audit of the unified judicial database project at the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals”.استعانت الآلية بمكتب خدمات الرقابة الداخلية كمراجع للمشروع وأنجز المكتب الاستعراض بتقديم التقرير 2019/009 المعنون ”مراجعة مشروع قاعدة البيانات القضائية الموحدة في الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين“.
The recommendation is therefore considered to be implemented.ومن ثم، يُعتبر أن التوصية قد نُفذت.
XX
20172017
5555
In addition, the Mechanism agreed with the Board Auditor’s recommendation to ensure that: (a) the acceptance test is performed by users who will then sign off on and acknowledge that the implemented system meets their functional requirements;وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الآلية على توصية مجلس مراجعي الحسابات بأن تكفل: (أ) أن يقوم المستخدمون بإجراء اختبار القبول، الذين يصدقون عندئذ على النظام المنفَّذ ويقرون بأنه يفي باحتياجاتهم الوظيفية؛
and (b) as a lesson learned, a project initiation document is prepared in line with the guidance for ICT project management, to serve as a framework for future projects.و (ب) يجب، كدرس مستفاد، إعداد وثيقة بدء المشروع وفقا للتوجيهات المتعلقة بإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتستخدم كإطار للمشاريع المقبلة.
Management informed the Board that the OIOS audit of the project had resulted in four specific recommendations.أبلغت الإدارة المجلس بأن مراجعة مكتب خدمات الرقابة الداخلية للمشروع أسفرت عن أربع توصيات محددة.
The Mechanism considers that, while the actions recommended by the Board in this regard were at the time accepted as being reasonable, the Mechanism believes that the OIOS recommended actions, based on a detailed and more focused audit, were more relevant and pertinent to the project.وترى الآلية أنه على الرغم من أن الإجراءات التي أوصى بها المجلس في هذا الصدد كانت آنذاك مقبولة باعتبارها إجراءات معقولة، فإن الآلية تعتقد أن الإجراءات التي أوصى بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية استنادا إلى مراجعة مفصلة وأكثر تركيزا، كانت أكثر أهميةً للمشروع وأوثق صلةً به.
The Mechanism therefore considers that the previous Board’s assessment of the project status had been overtaken by the more refined and specific recommendations in the OIOS audit.ولذلك ترى الآلية أن تقييم المجلس السابق لحالة المشروع قد تجاوزته التوصيات الأدق والأكثر تحديدا في المراجعة التي أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
According to the information provided by the Mechanism, the Board considers that the Mechanism has not yet fulfilled the execution of the entire unified judicial database project.وفقا للمعلومات التي قدمتها الآلية، يرى المجلس أن الآلية لم تنجز بعد تنفيذ مشروع قاعدة البيانات القضائية الموحدة بأكمله.
Consequently, the Board considers that the recommendation is still under implementation.ولذلك فإن المجلس يرى أن التوصية ما زالت قيد التنفيذ.
XX
20172017
6060
The Mechanism agreed with the Board’s recommendation to develop a new ICT strategy aligned with the Mechanism’s overall strategy and the overall ICT strategic initiatives of the United Nations.وافقت الآلية على توصية المجلس بوضع استراتيجية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للآلية والمبادرات الاستراتيجية العامة التي تنفذها الأمم المتحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
The Mechanism’s ICT strategy will be presented to the ICT Committee in the first quarter of 2019 for final review and endorsement.ستقدم استراتيجية الآلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الربع الأول من عام 2019 لاستعراضها وإقرارها نهائيا.
The Management has yet to finalize the review of the ICT Strategy 2018–2021.لم تستكمل الإدارة بعد استعراض استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفترة 2018-2021.
Therefore, until the commented policy is acted, the Board considers the recommendation to be under implementation.وبالتالي، وإلى أن يبدأ تطبيق السياسة المذكورة، يعتبر المجلس هذه التوصية قيد التنفيذ.
XX
2017 (Former ICTY)2017 (المحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة)
2222
While the Board understands the position regarding the management of outstanding receivables from Member States, it recommends that the Residual Mechanism closely monitor the outstanding receivables and payables, which are within its capacity to ensure that they are fully recovered and cleared.يتفهم المجلس الموقف فيما يتعلق بإدارة الحسابات المستحقة القبض من الدول الأعضاء، غير أنه يوصي آلية تصريف الأعمال المتبقية بأن ترصد عن كثب الحسابات المستحقة القبض وتلك المستحقة الدفع التي يتسنى لها في حدود السلطات الموكلة إليها أن تتأكد من تحصيلها أو تصفيتها بالكامل.
The Mechanism provided an update status of the residual accounts receivable and payable of the International Tribunal for the Former Yugoslavia.قدمت الآلية معلومات مستكملة عن حالة الحسابات المتبقية المستحقة القبض والمستحقة الدفع للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
Hence, it stated that none of the figures that remained in those accounts analysis was within its power to control, and states that assessed contributions are managed by New York;ومن ثم، فقد ذكرت أنه ليس بوسعها التحكم في أي من الأرقام المتبقية في تحليل تلك الحسابات، وتقول إن الاشتراكات المقررة تخضع للإدارة في نيويورك؛
the Mechanism does not contact Member States regarding the status of their contributions.ولا تتصل الآلية بالدول الأعضاء بشأن حالة اشتراكاتها.
“Other accounts receivable” pertains to a balance of $24,000 in value added tax (VAT) claims from the host State.وتتعلق ”الحسابات الأخرى المستحقة القبض“ برصيد قدره 000 24 دولار في مطالبات ضريبة القيمة المضافة المقدمة من الدولة المضيفة.
The Mechanism provided correspondence with the host State in which it requested that payment.وقدمت الآلية مراسلات مع الدولة المضيفة طلبت فيها دفع هذا المبلغ.
“Other assets” pertain to after-service health insurance claims”.وتتعلق ”الأصول الأخرى“ بمطالبات التأمين الصحي بعد ”انتهاء الخدمة“.
The Mechanism explained that that operation was controlled by the Health and Life Insurance Section in New York,. and states that, as for the judges’ benefits liabilities, they are payments, to be made in the future, on judges’ pensions.وأوضحت الآلية أن هذه العملية تخضع لسيطرة قسم التأمين الصحي والتأمين على الحياة في نيويورك، مضيفةً، فيما يتعلق بالخصوم المتعلقة باستحقاقات القضاة، أنها مدفوعات تدفع في المستقبل، على المعاشات التقاعدية للقضاة.
The lifetime of these payments are wholly beyond the Mechanism’s control, as they are dependent on the lifespan of the judges in question (as well as those of their spouses, who have a right to inherit part of the pension upon the death of a judge).ومدة هذه المدفوعات خارجة تماما عن سيطرة الآلية، لأنها تعتمد على أعمار القضاة المعنيين (وكذلك أعمار أزواجهم، الذين لهم الحق في وراثة جزء من المعاش التقاعدي عند وفاة القاضي).
Finally, as to the employee benefits, staff have up to two years after separation to claim their repatriation travel and grant, relocation grant, and other payments.وأخيرا، وفيما يتعلق باستحقاقات الموظفين، فإن لدى الموظفين سنتين بعد انتهاء خدمتهم للمطالبة بمدفوعات سفر ومنحة عودتهم إلى الوطن، ومنحة انتقالهم، وغير ذلك من المدفوعات.
The Mechanism cannot control the pace at which the benefits are claimed, but notes that they will be cleared once the two-year period of time has passed.ولا يمكن للآلية أن تتحكم في وتيرة المطالبة بالاستحقاقات، ولكنها تلاحظ أنه سيتم تصفيتها متى انقضت فترة السنتين.
The Mechanism therefore believes that it has demonstrated that it has cleared every last receivable and liability related to the International Tribunal for the Former Yugoslavia books that were actually within its capacity to control.ولذلك تعتقد الآلية أنها أثبتت أنها صفَّت كل ما كان بوسعها التحكم فيه بالفعل من آخر المبالغ المستحقة القبض وآخر الخصوم المتصلة بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
The Board reviewed the accounts monitoring dashboard for 31 March 2019, submitted by the Mechanism and noticed that the Assurance and Monitoring Unit, Office for Programme Planning, Budget and Accounts, Accounts Division has monitored the outstanding receivables and payables accounts of the former International Tribunal for the Former Yugoslavia.استعرض المجلس لوحة متابعة الحسابات للفترة 31 آذار/مارس 2019، المقدمة من الآلية، ولاحظ أن وحدة الضمان والرصد التابعة لمكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، وشعبة الحسابات، قد رصدت حسابات القبض غير المستلمة وحسابات الدفع غير المسددة للمحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة.
The account balances of receivables and payables have significantly diminished.وقد انخفضت أرصدة حسابات المبالغ المستحقة القبض والمبالغ المستحقة الدفع انخفاضا كبيرا.
The Board acknowledges that the Mechanism has taken actions to closely monitor and clear the outstanding balances from the former International Tribunal for the Former Yugoslavia;ويقر المجلس بأن الآلية قد اتخذت إجراءات كي ترصد عن كثب وتصفي الأرصدة غير المسوَّاة من المحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة؛
however, there are still pending matters to fully recover and clear those accounts.ومع ذلك، لا تزال هناك مسائل معلقة أمام استرداد تلك الحسابات وتصفيتها بالكامل.
The recommendation is therefore considered to be under implementation.ومن ثم، يُعتبر أن التوصية قيد التنفيذ.
XX
2017 (Former International Tribunal for the Former Yugoslavia)2017 (المحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة)
2626
The Board noted six pending cases related to staff litigations and disputes as of 5 May 2018.لاحظ المجلس وجود ست حالات لدعاوى ومنازعات قضائية تتعلق بالموظفين لم تكن قد حُسمت بعد في 5 أيار/ مايو 2018.
Four of them were related to disciplinary action, involving staff disputing and contesting decisions, and had yet to be concluded by the Disciplinary Unit and United Nations Dispute Tribunal (UNDT).وكانت أربع من هذه الحالات تتعلق بإجراءات تأديبية وتنطوي على منازعات وطعون مقدمة من قِبل موظفين يحتجون على قرارات صدرت بحقهم، وهي حالات لم تكن الوحدة التأديبية ومحكمة الأمم المتحدة للمنازعات قد حسمتها بعد.
The other two cases had been disclosed in the financial statements as a provision of $420,000 related to a contested decision on conversion of fixed appointment to permanent appointment.أما الحالتان الأخريان، فقد أُفصح عنهما في البيانات المالية كمخصصات مبلغها 000 420 دولار تتعلق بقرار مطعون فيه بشأن تحويل تعيين محدد المدة إلى تعيين دائم.
The Board recommends that the Residual Mechanism closely monitor the progress of these cases to ensure that they are resolved promptly.ويوصي المجلس بأن ترصد آلية تصريف الأعمال المتبقية عن كثب التقدم المحرز في النظر في هذه الحالات لضمان الفصل فيها على وجه السرعة.
Management confirmed the accuracy of the Board’s observations.أكدت الإدارة دقة ملاحظات المجلس.
The Mechanism stated that it noted that the Board still considers this recommendation as “still under implementation”.وذكرت الآلية أنها لاحظت أن المجلس لا يزال يعتبر هذه التوصية ”ما زالت قيد التنفيذ“.
It believes, however, that the recommendation should be regarded as “implemented” or “overtaken by events.”غير أنها تعتقد أنه ينبغي اعتبار التوصية قد ”نفذت“ أو ”تجاوزتها الأحداث“.
It recalls that the recommendation is to “monitor” the progress of the open litigation, and has been doing so, as the Board acknowledges in its observation, stating that “the Mechanism has monitored the progress of the cases.”وتشير الآلية إلى أن التوصية هي ”رصد“ التقدم المحرز في عملية تقاضٍ مفتوحة، وما فتئت تفعل ذلك، كما يقر المجلس في ملاحظته، مشيرا إلى أن ”الآلية كانت ترصد التقدم المحرز في القضايا“.
When the current Board’s predecessor issued the recommendation, the Mechanism rejected it, as it believed then – and still believes – that the act of “monitoring the progress” of these cases will have no material impact on the speed with which they are disposed of.وعندما أصدر المجلس السابق للمجلس الحالي التوصية، رفضتها الآلية، لأنها كانت تعتقد آنذاك - ولا تزال - أن ”رصد التقدم“ في هذه القضايا لن يكون له أي تأثير مادي على السرعة التي يتم بها الفصل فيها.
These cases are before UNDT and United Nations Appeals Tribunal (UNAT).وهذه القضايا معروضة على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف.
The only parties in a position to influence the speed at which the cases are resolved are the judges who are considering those cases in Geneva and New York.والأطراف الوحيدة القادرة على التأثير في سرعة الفصل في القضايا هم القضاة الذين ينظرون في هذه القضايا في جنيف ونيويورك.
The Mechanism’s “monitoring” in the case status will not have any effect on the speed of that judicial activity.ولن يكون لـ ”رصد“ الآلية لحالة القضايا أي أثر على سرعة ذلك النشاط القضائي.
Further, UNDT and UNAT have rules of procedure, which also dictate timelines and deadlines, over which the Mechanism has no influence whatsoever.وعلاوة على ذلك، فإن محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف لديهما نظام داخلي، يملي أيضا الجداول الزمنية والمواعيد النهائية، التي ليس للآلية أي تأثير عليها على الإطلاق.
The Mechanism would therefore request that the Board reconsider the position of its predecessor, and find that the Mechanism has “implemented” this recommendation or note that the recommendation may have no relevant impact and has been “overtaken by events”.ولذلك تطلب الآلية إلى المجلس أن يعيد النظر في موقف سابِقِه، وأن يخلص إلى أن الآلية قد ”نفذت“ هذه التوصية أو يلاحظ أن التوصية قد لا يكون لها أي أثر ذي صلة وأنها ”تجاوزتها الأحداث“.
The Mechanism informed the Board that three cases were finished and closed.وأبلغت الآلية المجلس بأن ثلاث قضايا قد انتهت وأغلقت.
Additionally, it stated that the Mechanism maintains that the disposition of these cases is entirely outside of its control.كما ذكرت أنها ترى أن البت في هذه القضايا خارج تماما عن نطاق سيطرتها.
The remaining cases are pending before UNDT/UNAT in New York, and while OLA might request that the Mechanism provides it with information on the cases, there is absolutely nothing that management can do to affect, speed up, slow down, or otherwise impact the resolutions of these cases”.أما القضايا المتبقية فلا تزال قيد النظر أمام محكمة المنازعات/محكمة الاستئناف في نيويورك، وفي حين أن مكتب الشؤون القانونية قد يطلب إلى الآلية تزويده بمعلومات عن القضايا، فليس هناك ما يمكن للإدارة أن تفعله للتأثير على القضايا أو التعجيل بها أو إبطائها أو التأثير بطريقة أخرى على ”القرارات المتعلقة بها“.
The Board noted that the Mechanism has monitored the progress of the cases and noted that 3 cases were finished and closed.لاحظ المجلس أن الآلية رصدت التقدم المحرز في القضايا ولاحظت أن ثلاثا منها قد انتهت وأغلقت.
Regarding another case, it was pending before UNDT.وفيما يتعلق بقضية أخرى، فقد كانت تلك القضية معروضة على محكمة المنازعات.
The 2 cases that had been disclosed in the financial statements as a provision of $420,000 related to a contested decision on conversion of fixed appointment to permanent appointment had been resolved and the applications had been rejected by UNDT.أما القضيتان اللتان أُفصح عنهما في البيانات المالية بمخصصات قدرها 000 420 دولار تتصل بقرار مطعون فيه بشأن تحويل تعيين محدد المدة إلى تعيين دائم فقد تم حسمهما ورفضت محكمة المنازعات الدعوى في كل منهما.
The provision was reversed by the Mechanism.وردت الآلية المخصص ذا الصلة.
The Board therefore considers the recommendation to be implemented.ولذلك يرى المجلس أن التوصية قد نفذت.
XX
Total number of recommendationsمجموع التوصيات
77
99
11
11
Percentage of total number of recommendationsالنسبة المئوية لمجموع التوصيات
3838
5050
66
66
A/74/5/Add.15A/74/5/Add.15
A/74/5/Add.15A/74/5/Add.15
International Residual Mechanism for Criminal Tribunals/115
Notes to the 2018 financial statements (continued)19-10037
19-1003719-10037
/105/114
/105 19-10037الفصل الثالث
A/74/5/Add.15 Chapter III Letter dated 20 March 2019 from the Assistant Secretary-General, Controller, addressed to the Chair of the Board of Auditorsرسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 2019 موجهة من الأمين العام المساعد، المراقب المالي، إلى رئيس مجلس مراجعي الحسابات
The financial statements of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals for the year ended 31 December 2018 have been prepared in accordance with rule 106.1 of the Financial Regulations and Rules of the United Nations.أُعدت البيانات المالية للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 وفقا للقاعدة المالية 106-1 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.
The summary of significant accounting policies applied in the preparation of these statements is included as notes to the financial statements.ويرد موجز السياسات المحاسبية الهامة المطبَّقة في إعداد هذه البيانات، في شكل ملاحظات مصاحبة للبيانات المالية.
These notes provide additional information on and clarification of the financial activities undertaken by the Mechanism during the period covered by these statements for which the Secretary-General has administrative responsibility.وتقدم هذه الملاحظات معلومات وتوضيحات إضافية بشأن الأنشطة المالية التي اضطلعت بها الآلية أثناء الفترة المشمولة بهذه البيانات، والتي يتحمل الأمين العام المسؤولية الإدارية عنها.
I certify that the appended financial statements of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, numbered I to V, are correct in all material respects.وإني أشهد بصحة البيانات المالية المرفقة الخاصة بالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، المرقمة من الأول إلى الخامس، من جميع جوانبها الجوهرية.
(Signed) Chandramouli Ramanathan(توقيع) شاندرامولي راماناثان
Assistant Secretary-General, Controllerالأمين العام المساعد، المراقب المالي
Chapter IVالفصل الرابع
Financial report for the year ended 31 December 2018التقرير المالي عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
A.ألف -
Introductionمقدمة
1.١ -
The Registrar has the honour to submit herewith the financial report on the accounts of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals for the year ended 31 December 2018.يتشرف رئيس قلم الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين بتقديم التقرير المالي عن حسابات الآلية عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.
2.٢ -
The present report is designed to be read in conjunction with the financial statements.ويُعدّ هذا التقرير بحيث يُقرأ بالاقتران مع البيانات المالية.
Attached to the present chapter is an annex which includes supplementary information that is required to be reported to the Board of Auditors under the Financial Regulations and Rules of the United Nations.ويتضمن مرفق هذا الفصل معلومات تكميلية يلزم إبلاغها إلى مجلس مراجعي الحسابات بموجب النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.
3.٣ -
The Mechanism was established by the Security Council in its resolution 1966 (2010) to continue the jurisdiction, rights and obligations and essential functions of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Tribunal for the Former Yugoslavia after the completion of their respective mandates.و قد أُنشئت الآلية بموجب قرار مجلس الأمن 1966 (2010) لكي تواصل اختصاص كل من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وحقوقهما والتزاماتهما ومهامهما الأساسية، بعد إنجاز ولاية كل منهما.
4.٤ -
The Mechanism comprises two branches.وتتكوّن الآلية من فرعين.
One branch covers functions inherited from the International Criminal Tribunal for Rwanda and is located in Arusha, United Republic of Tanzania.الأول ويضطلع بالمهام الموروثة عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومقره أروشا في جمهورية تنـزانيا المتحدة.
It commenced its operations on 1 July 2012.وقد بدأ عملياته في 1 تموز/يوليه 2012.
The other branch is located in The Hague, the Netherlands, and inherited functions from the International Tribunal for the Former Yugoslavia.أما الفرع الثاني فيقع في لاهاي بهولندا، ويضطلع بالمهام الموروثة عن المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
It commenced its operations on 1 July 2013.وقد بدأ عملياته في ١ تموز/يوليه ٢٠١٣.
5.٥ -
The Mechanism consists of three organs, which serve both of its branches: (a) the Chambers, from which single judges can be appointed and trial and appeal benches formed as needed, and which is presided over by the President;وتتألف الآلية من ثلاثة أجهزة تقدم خدماتها لفرعي الآلية، وهي: (أ) الدوائر، التي يمكن أن يعين منها قضاة أفراد، وتُشكَّل منها هيئات ابتدائية وهيئات استئناف حسب الحاجة، ويتولى رئيس الآلية رئاستها؛
(b) the Prosecutor;و (ب) المدعي العام؛
and (c) the Registry, which provides administrative services to the Mechanism, including the Chambers and the Prosecutor.و (ج) قلم الآلية، الذي يتولى تقديم الخدمات الإدارية إلى الآلية، بما في ذلك للدوائر والمدعي العام.
6.٦ -
In accordance with its mandate, the Mechanism has assumed responsibility for essential functions of the two Tribunals, including a range of judicial activities, the enforcement of sentences, the resettlement of acquitted and released persons, the protection of victims and witnesses and the management of archives.وتولت الآلية، وفقاً للولاية المكلفة بها، مسؤولية تأدية المهام الأساسية المنوطة بالمحكمتين، بما في ذلك ما يتعلق بطائفة من الأنشطة القضائية، وتنفيذ الأحكام، وإعادة توطين الأشخاص الذين برئت ساحتهم والذين أُطلق سراحهم، وحماية الضحايا والشهود، وإدارة المحفوظات.
The International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Tribunal for the Former Yugoslavia were formally amalgamated into the Mechanism on 1 January 2017 and 1 January 2018, respectively.وقد أدمجت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة رسميا في الآلية في 1 كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ و 1 كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، على التوالي.
7.٧ -
Figure IV.I shows the relative proportion of the 2018 budget of the Mechanism for each of its programme components;ويُظهر الشكل الأول من الفصل الرابع الحصة النسبية لميزانية الآلية في عام 2018 لكل عنصر من عناصر برامجها؛
the final annual budget totalled $98.38 million (2017: $75.01 million), and expenditure amounted to $86.52 million (2017: $72.13 million).وبلغ مجموع الميزانية السنوية النهائية 98.38 مليون دولار (2017: 75.01 مليون دولار)، وبلغت النفقات 86.52 مليون دولار (2017: 72.13 مليون دولار).
Actual expenditure was less than budget by 12.1 per cent, principally as a result of the postponement of certain legal activities, earlier-than-anticipated finalization of a case, and more prudent allocation of judges’ workdays by the Chambers.وكانت النفقات الفعلية أقل من الميزانية بنسبة 12.1 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى تأجيل بعض الأنشطة القانونية والانتهاء من إحدى القضايا قبل الموعد المتوقع، وتوخي المزيد من الحكمة في توزيع أيام العمل على القضاة من قبل الدوائر.
In the other programme components of the Mechanism, the variance is explained by the fact that only a commitment authority was approved for one year, which was followed by a revised and significantly reduced biennial budget, approved in July 2018, leading to reduced activities for the first six months of 2018.أما الفرق في العناصر البرنامجية الأخرى لعمل الآلية فيعزى إلى اعتماد سلطة التزام واحدة فقط لمدة سنة واحدة، الأمر الذي أُتبع بميزانية منقحة ومخفضة تخفيضا كبيرا اعتمدت في تموز/يوليه 2018، مما أدى إلى انخفاض الأنشطة للأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٨.
The comparative budget and expenditures of the Mechanism are presented in figure IV.I.ويرد في الشكل الأول من الفصل الرابع بيان مقارن بميزانية الآلية ونفقاتها.
Figure IV.Iالشكل الأول من الفصل الرابع
Budget and expenditure of the organs of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (annual basis) (Thousands of United States dollars) Abbreviations: ASHI, after-service health insurance;ميزانية ونفقات أجهزة الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (على أساس سنوي)
ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda.(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
B.باء -
Overview of the financial statements for the year ended 31 December 2018لمحة عامة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
8.٨ -
The financial statements of the Mechanism comprise the statement of financial position (statement I), the statement of financial performance (statement II), the statement of changes in net assets (statement III), the statement of cash flows (statement IV) and the statement of comparison of budget and actual amounts (statement V), which show the financial results of the activities of the Mechanism and its financial position as at 31 December 2018.تتألف البيانات المالية للآلية من بيان المركز المالي (البيان الأول)، وبيان الأداء المالي (البيان الثاني)، وبيان التغيرات في صافي الأصول (البيان الثالث)، وبيان التدفقات النقدية (البيان الرابع)، وبيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان الخامس)، وتعرض هذه البيانات النتائج المالية لأنشطة الآلية ووضعها المالي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.
The notes to the financial statements explain the Mechanism’s accounting and financial reporting policies and provide additional information on the individual amounts contained in the statements.وتوضح الملاحظات المصاحبة للبيانات المالية سياسات الآلية في مجالي المحاسبة والإبلاغ المالي، وتقدم معلومات إضافية عن كل مبلغ من المبالغ الواردة في البيانات.
Revenueالإيرادات
9.٩ -
In 2018, revenue totalled $101.89 million (2017: $65.85 million).في عام 2018، بلغ مجموع الإيرادات 101.89 مليون دولار (2017: 65.85 مليون دولار).
The main source of revenue was assessed contributions of $98.38 million assessed to Member States.والمصدر الرئيسي لهذه الإيرادات هو الاشتراكات المقررة البالغة 98.38 مليون دولار والمقسمة على الدول الأعضاء.
This revenue has been recorded in accordance with the Financial Regulations and Rules of the United Nations and the relevant resolutions of the General Assembly for the biennium 2018–2019 (resolutions 72/258 and 73/277).وقد سُجِلت هذه الإيرادات وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة وقراري الجمعية العامة المتعلقين بهذه المسألة لفترة السنتين ٢٠١8-2019 (القراران 72/258 و 73/277).
Assessed revenue increased from $64.09 million in 2017 to $98.38 million in 2018, owing to the increase in approved budget for the biennium 2018–2019 for the Mechanism, which now exists as a self-standing entity.وقد ارتفعت الإيرادات المقررة من 64.09 مليون دولار في عام 2017 إلى 98.38 مليون دولار في عام 2018 بسبب الزيادة في الميزانية المعتمدة لفترة السنتين 2018-2019 للآلية، التي توجد الآن بوصفها كيانا قائما بذاته.
10.١٠ -
The other sources of revenue included mainly investment revenue and other revenue of $3.18 million and $0.33 million, respectively.أما مصادر الإيرادات الأخرى فشملت بصورة أساسية إيرادات الاستثمار التي بلغت 3.18 ملايين دولار والإيرادات الأخرى التي بلغت 0.33 مليون دولار.
Figure IV.IIالشكل الثاني من الفصل الرابع
Revenue by natureالإيرادات حسب طبيعتها
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Expensesالمصروفات
11.١١ -
Expenses reported in statement II are shown on a full accrual basis.جرى بالنسبة للمصروفات المبلَّغ عنها في البيان الثاني بيان تلك المصروفات على أساس الاستحقاق الكامل.
This contrasts with statement V, which shows expenditure on a modified cash basis.وخلافا لذلك، يعرض البيان الخامس النفقات على أساس نقدي معدل.
The main difference between the two is the cost of after-service employee and judges’ benefits liabilities, which are accrued as the service is delivered in statement II, but shown on a cash basis in statement V. Another key difference is the depreciation of property, plant and equipment and the amortization of intangible assets, which are expenses in statement II only, and commitments of funds for goods and services that have not yet been delivered which are shown as expenses in statement V but not in statement II.والفرق الرئيسي بين الاثنين هو تكلفة الخصوم بالمتعلقة باستحقاقات الموظفين والقضاة بعد انتهاء الخدمة، والتي تُعرض في البيان الثاني على أنها تُستحق عند تقديم الخدمة ولكنها تظهر على أساس نقدي في البيان الخامس. وهناك فرق رئيسي آخر يتمثل في قيمة استهلاك الممتلكات والمنشآت والمعدات وإهلاك الأصول غير الملموسة التي ترد كمصروفات في البيان الثاني فقط، والالتزامات بتخصيص أموال مقابل السلع والخدمات التي لم تُقدم بعد والتي ترد كمصروفات في البيان الخامس ولكن ليس في البيان الثاني.
12.١٢ -
For the year ended 31 December 2018, expenses totalled $89.91 million (2017: $74.11 million).وبلغت المصروفات للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ ما مجموعه 89.91 مليون دولار (2017: 74.11 مليون دولار).
The main expense categories were employee salaries, allowances and benefits of $66.92 million, which constituted 74.4 per cent of total expenses;وتتألف فئات المصروفات الرئيسية من مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم التي بلغت 66.92 مليون دولار وشكلت 74.4 في المائة من مجموع المصروفات؛
other operating expenses of $16.04 million (17.8 per cent);ومصروفات التشغيل الأخرى التي بلغت 16.04 ملايين دولار (17.8 في المائة)؛
judges’ honorariums and allowances of $2.90 million (3.2 per cent);وأتعاب القضاة وبدلاتهم التي بلغت 2.90 مليون دولار (3.2 في المائة)؛
depreciation and amortization of $1.99 million (2.2 per cent);وقيمة استهلاك الأصول الملموسة وإهلاك الأصول غير الملموسة التي بلغت 1.99 مليون دولار (2.2 في المائة)؛
travel expenses of $1.27 million (1.4 per cent);ومصروفات السفر التي بلغت 1.27 مليون دولار (1.4 في المائة)؛
and contractual services and supplies and consumables of $0.79 million (0.8 per cent).والخدمات التعاقدية واللوازم والمواد الاستهلاكية التي بلغت 0.79 مليون (0.8 في المائة).
13.١٣ -
The 2018 increase in employee salaries, allowances and benefits (from $56.96 million in 2017 to $66.92 million), as well as in judges’ honorariums and allowances (from $2.01 million in 2017 to $2.90 million), are in line with the setting up of the Mechanism as a self-standing entity following the closure of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Tribunal for the former Yugoslavia.وتتوافق الزيادة التي شهدها عام 2018 في مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم (من 56.96 مليون دولار في عام 2017 إلى 66.92 مليون) وكذلك الزيادة في أتعاب القضاة وبدلاتهم (من 2.01 مليون دولار في عام 2017 إلى 2.90 مليون) مع إنشاء الآلية بوصفها كيانا قائما بذاته عقب إغلاق المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
Figure IV.IIIالشكل الثالث من الفصل الرابع
Expenses by natureالمصروفات حسب طبيعتها
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Operating resultsالنتائج التشغيلية
14.١٤ -
The surplus of revenue over expense in 2018, as measured under the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), was $11.98 million.بلغ الفائض في الإيرادات بالمقارنة بالمصروفات في عام 2018، على نحو ما تم قياسه وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ما قدره 11.98 مليون دولار.
This was primarily due to the delay in the approval of the biennial budget having led to fewer activities for the first six months of 2018 than planned in the proposed budget, as well as the increase in assessed contributions and investment revenue.ويرجع هذا أساسا إلى التأخير في اعتماد ميزانية فترة السنتين، مما أدى إلى تنفيذ أنشطة أقل مما كان مقررا في الميزانية المقترحة للأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٨، فضلا عن الزيادة في الاشتراكات المقررة وإيرادات الاستثمار.
Assetsالأصول
15.١٥ -
Assets as at 31 December 2018 totalled $223.67 million, compared with the balance as at 31 December 2017 of $115.33 million.في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، كان مجموع الأصول يبلغ 223.67 مليون دولار مقارنةً بالرصيد الذي كان يبلغ 115.33 مليون دولار في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧.
Figure IV.IVالشكل الرابع من الفصل الرابع
Assets of the Mechanism as at 31 December 2018أصول الآلية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
16.١٦ -
As figure IV.IV illustrates, the main assets of the Mechanism at 31 December 2018 were cash and cash equivalents and investments totalling $157.19 million (representing 70.3 per cent of total assets);كما هو مبين في الشكل الرابع من الفصل الرابع، تمثلت الأصول الرئيسية للآلية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ في النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات البالغ مجموعها 157.19 مليون دولار (تشكل 70.3 في المائة من مجموع الأصول)؛
assessed contributions receivable from Member States of $48.78 million (21.8 per cent);والاشتراكات المقررة المستحقة القبض من الدول الأعضاء التي تبلغ قيمتها 48.78 مليون دولار (21.8 في المائة)؛
property, plant and equipment of $12.44 million (5.6 per cent);والممتلكات والمنشآت والمعدات التي تبلغ قيمتها 12.44 مليون دولار (5.6 في المائة)؛
and other accounts receivable of $1.80 million (0.8 per cent).والحسابات الأخرى المستحقة القبض التي تبلغ قيمتها 1.80 مليون دولار (0.8 في المائة).
17.١٧ -
Cash and cash equivalents and investments of $157.19 million at 31 December 2018 were held in the United Nations main cash pool.أما النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات البالغة 157.19 مليون دولار في ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨، فهي مودعة في صندوق النقدية المشترك الرئيسي للأمم المتحدة.
This represents an increase of $86.58 million compared with the balance of $70.61 million held at the end of 2017.وهي تمثل زيادة قدرها 86.58 مليون دولار مقارنة بالرصيد البالغ 70.61 مليون دولار المودع في نهاية عام 2017.
The increase is attributable mainly to the amalgamation of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, which brought $74.24 million in cash and investments.وتعزى الزيادة أساسا إلى دمج المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، مما ولّد مبلغا قدره 74.24 مليون دولار من النقدية والاستثمارات.
18.١٨ -
Assessed contributions receivable increased from $9.86 million to $48.78 million.وزادت الاشتراكات المقررة المستحقة القبض من 9.86 ملايين دولار إلى 48.78 ملايين دولار.
This increase was due mainly to the amalgamation of the former International Tribunal for the Former Yugoslavia, which included the assessed contributions still due to the Tribunal.وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى دمج المحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة الذي شمل الاشتراكات المقررة التي كانت لا تزال مستحقة للمحكمة.
Out of the $48.78 million at the end of the fiscal year, $26.60 million corresponds to arrears due to the former Tribunal for the Former Yugoslavia, $7.62 million to arrears due to the former Tribunal for Rwanda, and $14.56 million to contributions due from Member States to the Mechanism.ومن أصل مبلغ 48.78 مليون دولار في نهاية السنة المالية، يمثل مبلغ 26.60 مليون دولار المتأخرات المستحقة للمحكمة السابقة ليوغوسلافيا السابقة، ويمثل مبلغ 7.62 ملايين دولار المتأخرات المستحقة للمحكمة السابقة لرواندا، ويمثل مبلغ 14.56 مليون دولار الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء إلى الآلية.
19.١٩ -
The Mechanism’s property, plant and equipment assets consist primarily of the building and infrastructure assets in Arusha (valued at $7.35 million and $1.45 million, respectively) as shown in figure IV.V.وأصول الآلية من الممتلكات والمنشآت والمعدات تتكون أساسا من المباني والهياكل الأساسية في أروشا (تبلغ قيمتهما 7.35 ملايين دولار و 1.45 مليون دولار على التوالي) على النحو المبين في الشكل الخامس من الفصل الرابع.
20.٢٠ -
The decrease in other accounts receivable is largely due to the elimination of a receivable of $14.74 million which was amalgamated on 1 January 2018 from the International Tribunal for the Former Yugoslavia for employee and judges’ benefits liabilities.ويعزى النقصان في الحسابات الأخرى المستحقة القبض في المقام الأول إلى إلغاء حساب مستحق القبض قيمته 14.74 مليون دولار جرى إدماجه في 1 كانون الثاني/يناير 2018 من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ويتصل ببند الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين والقضاة.
Other accounts receivable as at 31 December 2018 also consist of recoverable value added tax of $2.52 million, including $1.76 million from the United Republic of Tanzania, $0.66 million from the Netherlands and $0.08 million from Rwanda.وتتألف الحسابات الأخرى المستحقة القبض في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 أيضا من ضريبة قيمة مضافة قابلة للاسترداد تبلغ 2.52 مليون دولار، وتشمل 1.76 مليون دولار من جمهورية تنزانيا المتحدة و 0.66 مليون دولار من هولندا و 0.08 مليون دولار من رواندا.
Allowance for doubtful receivables related to recoverable value added tax was recognized for an amount of $0.75 million, for receivables of $0.4 million due for more than one year and receivables of $1.0 million due for more than two years from the United Republic of Tanzania, and for receivables of $0.1 million due for more than one year from the Netherlands.وقُيد مخصص المبالغ المشكوك في إمكانية تحصيلها المتعلق بضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد بمبلغ 0.75 مليون دولار، والمبالغ المستحقة القبض البالغة 0.4 مليون دولار المستحقة لأكثر من عام، والمبالغ المستحقة القبض البالغة 1 مليون دولار المستحقة لأكثر من عامين من جمهورية تنزانيا المتحدة، والمبالغ المستحقة القبض البالغة 0.1 مليون دولار المستحقة لأكثر من سنة من هولندا.
Figure IV.Vالشكل الخامس من الفصل الرابع
Property, plant and equipmentالممتلكات والمنشآت والمعدات
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
21.٢١ -
Intangible assets consist primarily of an intangible asset under development, namely the unified judicial database, for an amount of $1.81 million, which is aimed at merging the judicial records of the International Criminal Tribunal for Rwanda, the International Tribunal for the Former Yugoslavia and the Mechanism into a single database.تتألف الأصول غير الملموسة أساسا من أصل غير ملموس قيد التطوير، وهو قاعدة البيانات القضائية الموحدة بمبلغ قدره 1.81 مليون دولار، التي تهدف إلى دمج السجلات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والآلية في قاعدة بيانات واحدة.
The project has been suspended since December 2017, and a review was performed in late 2018 by the Office of Internal Oversight Services (OIOS), which recommended a business process harmonization in order to further assess the viability of the project.وقد عُلق هذا المشروع منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، وأجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية استعراضا في أواخر عام 2018 وأوصى الاستعراض بمواءمة أساليب العمل بغية مواصلة تقييم جدوى المشروع.
The Mechanism will make a decision on the future of the project once the updated functional requirements and revised required resources are determined.وستتخذ الآلية قرارا بشأن مستقبل هذا المشروع متى جرى تحديد الاحتياجات التشغيلية المستكملة والموارد المنقحة اللازمة.
Liabilitiesالخصوم
22.٢٢ -
Liabilities as at 31 December 2018 totalled $169.68 million (31 December 2017: $122.71 million).كان مجموع الخصوم في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ يبلغ 169.68 مليون دولار (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧: 122.71 مليون دولار).
23.٢٣ -
As shown in figure IV.VI, the largest liability was for employee benefits earned by staff members and retirees in the amount of $122.78 million, representing 72.4 per cent of the Mechanism’s total liabilities.وكما هو مبين في الشكل السادس من الفصل الرابع، يتصل القسط الأكبر من الخصوم باستحقاقات الموظفين والمتقاعدين البالغة 122.78 مليون دولار، وهي تشكل نسبة 72.4 في المائة من مجموع خصوم الآلية.
The increase in these liabilities in the amount of $27.62 million in 2018 was due to the net increase of $19.40 million in defined employee benefit liabilities brought by the amalgamation of the International Tribunal for the Former Yugoslavia in the amount of $30.81 million and an actuarial gain of $11.41 million arising from changes in financial assumptions and experience adjustments in the recent actuarial valuation.وتعزى الزيادة في هذه الخصوم بمبلغ 27.62 مليون دولار في عام 2018 إلى زيادة صافية قدرها دولار 19.40 مليون في بند الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين المحددة الناتجة عن دمج المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بمبلغ قدره 30.81 مليون دولار ومكاسب اكتوارية قدرها 11.41 مليون دولار ناتجة عن إجراء تغييرات في الافتراضات المالية وتسويات قائمة على التجربة في التقييم الاكتواري الأخير.
Figure IV.VIالشكل السادس من الفصل الرابع
Liabilities as at 31 December 2018الخصوم في 31 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
24.٢٤ -
As illustrated in figure IV.VII, employee benefits liabilities valued by independent actuaries consisted largely of liabilities related to after-service health insurance ($105.36 million), annual leave ($4.46 million) and repatriation benefits ($7.48 million).كما هو مبين في الشكل السابع من الفصل الرابع، كانت الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين المقيمة بمعرفة خبراء اكتواريين مستقلين تتألف أساسا من التزامات متعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة (105.36 مليون دولار)، والإجازات السنوية (4.46 ملايين دولار)، واستحقاقات الإعادة إلى الوطن (7.48 ملايين دولار).
25.٢٥ -
The liabilities related to judges’ honorariums and allowances amounted to $42.78 million, mainly representing the judges’ pension liabilities that are now held by the Mechanism further to the amalgamation of the two former Tribunals.وبلغت الخصوم المتعلقة بأتعاب القضاة وبدلاتهم 42.78 مليون دولار، وهي تشكل أساسا الخصوم المتعلقة بمعاشات القضاة التقاعدية المودعة لدى الآلية إثر دمج المحكمتين السابقتين.
Of the total amount of judges’ benefits liabilities as at 31 December 2018, $23.73 million relates to liabilities for retired judges of the International Tribunal for the former Yugoslavia, $18.21 million relates to liabilities for retired judges of the International Criminal Tribunal for Rwanda, and $0.84 million relates to liabilities for the Mechanism’s only full-time active judge.ومن أصل مجموع مبلغ الخصوم المتعلقة باستحقاقات القضاة في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، يرتبط مبلغ 23.73 مليون دولار بالخصوم المتعلقة بالمتقاعدين من قضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ويرتبط مبلغ 18.21 مليون دولار بالخصوم المتعلقة بالمتقاعدين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ويرتبط مبلغ 0.84 مليون دولار بالخصوم المتعلقة بالقاضي المتفرغ الوحيد العامل بالآلية.
Figure IV.VIIالشكل السابع من الفصل الرابع
Employee benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Net assetsصافي الأصول
26.٢6 -
The movement in net assets during the year reflects an increase of $61.38 million, from ($7.39 million) in 2017 to $53.99 million in 2018, explained mainly by the amalgamation of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, which had a positive impact on net assets for an amount of $31.02 million.تعكس حركة صافي الأصول خلال العام زيادة قدرها 61.38 مليون دولار، من (7.39 ملايين دولار) في عام 2017 إلى 53.99 مليون دولار في عام 2018، والسبب الرئيسي لهذه الزيادة هو دمج المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على صافي الأصول بمبلغ 31.02 مليون دولار.
The actuarial gains on defined employee benefits liabilities, judges’ pension liabilities, and workers’ compensation liabilities had a positive impact of $18.37 million, and the surplus for the year for 2018 is $11.98 million.وكان للمكاسب الاكتوارية المتصلة بالخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين المحددة، والخصوم المتعلقة بالمعاشات التقاعدية للقضاة، والخصوم المتعلقة بتعويضات الموظفين أثر إيجابي قدره 18.37 مليون دولار، ويبلغ الفائض لعام 2018 ما قدره 11.98 مليون دولار.
As at 31 December 2018, the net assets of the Mechanism included a restricted portion of $5.07 million relating to the balance of the special account for the construction of the Arusha facility.وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018، كان صافي أصول الآلية يتضمن جزءاً مقيداً قدره 5.07 ملايين دولار يتعلق برصيد الحساب الخاص لتشييد مرفق أروشا.
Liquidity positionحالة السيولة
27.٢7 -
At 31 December 2018, liquid assets totalled $198.69 million (cash and cash equivalents of $15.37 million, short-term investments of $131.63 million, and other accounts receivable, assessed contributions receivable and other assets totalling $51.69 million), whereas total current liabilities amounted to $14.34 million.في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، كان مجموع الأصول السائلة يبلغ 198.69 مليون دولار (نقدية ومكافئات نقدية بمبلغ 15.37 ملايين دولار، واستثمارات قصيرة الأجل بمبلغ 131.63 مليون دولار، وحسابات أخرى مستحقة القبض واشتراكات مقررة مستحقة القبض وأصول أخرى بمبلغ كلي قدره 51.69 مليون دولار)، بينما كان مجموع الخصوم المتداولة يبلغ ما قدره 14.34 مليون دولار.
28.٢8 -
The following table summarizes four key liquidity indicators for the financial year ended 31 December 2018, with comparatives for the year ended 31 December 2017.ويلخص الجدول التالي مؤشرات السيولة الأساسية الأربعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ ويورد أرقاما على سبيل المقارنة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧.
Liquidity indicatorالسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر
Year ended 31 Decemberمؤشر السيولة
20182017
20172018
Ratio of liquid assets to current liabilitiesنسبة الأصول السائلة إلى الخصوم المتداولة
13.9:11:13.9
7.9:11:7.9
Ratio of liquid assets less accounts receivable to current liabilitiesنسبة الأصول السائلة مخصوما منها الحسابات المستحقة القبض إلى الخصوم المتداولة
10.2:11:10.2
5.2:11:5.2
Ratio of liquid assets to total assetsنسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول
0.9:11:0.9
0.7:11:0.7
Average months of cash, cash equivalents and investments on handمتوسط عدد الأشهر التي تغطيها النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات الحاضرة
21.521,5
11.711,7
29.29 -
The ratio of liquid assets to current liabilities is a measure of the ability of the Mechanism to pay its short-term obligations from its liquid resources.وتمثل نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم المتداولة مقياسا لقدرة الآلية على تسديد التزاماتها القصيرة الأجل من مواردها السائلة.
The ratio of 13.9:1 indicates that current liabilities are largely covered by liquid assets.وتدل النسبة 13.9:1 على أن الأصول السائلة تغطي الخصوم المتداولة إلى حد كبير.
30.٣0 -
As at 31 December 2018, the Mechanism’s liquid assets were about 88.8 per cent of its total assets, and it held sufficient cash and cash equivalents and investments to cover its estimated average monthly expenses (less depreciation and amortization) of $7.33 million for 12 months.وفي ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، كانت نسبة الأصول السائلة لدى الآلية تبلغ نحو 88.8 في المائة من مجموع أصولها، وكانت تحتفظ بمبالغ من النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات تكفي لتغطية المتوسط المقدر لمصروفاتها الشهرية (مطروحا منها قيمة استهلاك الأصول الملموسة وإهلاك الأصول غير الملموسة) البالغة 7.33 ملايين دولار لفترة 12 شهرا.
Annexالمرفق
Supplementary informationمعلومات تكميلية
1.١ -
The present annex provides supplementary information that the Registrar is required to report.يوفر هذا المرفق معلومات تكميلية يتعين على رئيس قلم المحكمة أن يقدمها في تقريره.
Write-off of losses of cash and receivablesشطب الخسائر في النقدية والحسابات المستحقة القبض
2.٢ -
Pursuant to financial rule 106.7 (a), receivables of $3,971.75 were approved for write-off during 2018.عملا بالقاعدة المالية 106-7 (أ)، جرت الموافقة على شطب حسابات مستحقة القبض بمقدار 971.75 3 دولارا خلال عام 2018.
Write-off of losses of propertyشطب الخسائر في الممتلكـات
3.٣ -
Pursuant to financial rule 106.7 (a), the Mechanism approved write-offs of property, plant and equipment of $7,821.20 for financial year 2018.عملا بالقاعدة المالية 106-7 (أ)، وافقت الآلية على شطب ممتلكات ومنشآت ومعدات قيمتها 821.20 7 دولارا أثناء السنة المالية 2018.
Ex gratia paymentsالإكراميات
4.٤ -
There were no ex gratia payments made by the Mechanism during 2018.لم تدفع الآلية أي إكراميات خلال عام 2018.
Chapter Vالفصل الخامس
Financial statements for the year ended 31 December 2018البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
I. Statement of financial position as at 31 December 2018أولا - بيان المركز المالي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Noteالملاحظة
31 December 2018٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨
31 December 2017٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧
Assetsالأصول
Current assetsالأصول المتداولة
Cash and cash equivalentsالنقدية ومكافئات النقدية
77
15 36715 367
5 5615 561
Investmentsالاستثمارات
77
131 630131 630
49 50749 507
Assessed contributions receivableالاشتراكات المقررة المستحقة القبض
7, 87-8
48 77848 778
9 8609 860
Other accounts receivableحسابات أخرى مستحقة القبض
7, 87-8
1 8011 801
16 65016 650
Other assetsالأصول الأخرى
99
1 1131 113
1 9261 926
Total current assetsمجموع الأصول المتداولة
198 689198 689
83 50483 504
Non-current assetsالأصول غير المتداولة
Investmentsالاستثمارات
77
10 19510 195
15 54015 540
Property, plant and equipmentالممتلكات والمنشآت والمعدات
1010
12 44112 441
13 68613 686
Intangible assetsالأصول غير الملموسة
1111
2 3442 344
2 5952 595
Total non-current assetsمجموع الأصول غير المتداولة
24 98024 980
31 82131 821
Total assetsمجموع الاصول
223 669223 669
115 325115 325
Current liabilitiesالخصوم المتداولة
Accounts payable and accrued liabilitiesالحسابات المستحقة الدفع والخصوم المستحقة
1212
3 8253 825
5 5115 511
Advance receiptsالمبالغ المقبوضة سلفا
1313
211211
2121
Employee benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
1414
7 2217 221
3 6003 600
Judges’ benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات القضاة
1515
3 0013 001
1 2981 298
Provisionsالمخصصات
1616
Other liabilitiesالخصوم الأخرى
1717
8686
172172
Total current liabilitiesمجموع الخصوم المتداولة
14 34414 344
10 60210 602
Non-current liabilitiesالخصوم غير المتداولة
Employee benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
1414
115 563115 563
91 56991 569
Judges’ benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات القضاة
1515
39 77239 772
20 45420 454
Other liabilitiesالخصوم الأخرى
1717
8787
Total non-current liabilitiesمجموع الخصوم غير المتداولة
155 335155 335
112 110112 110
Total liabilitiesمجموع الخصوم
169 679169 679
122 712122 712
Net of total assets and total liabilitiesصافي مجموع الأصول ومجموع الخصوم
53 99053 990
(7 387)(7 387)
Net assetsصافي الاصول
Accumulated surpluses/(deficits) – unrestrictedالفوائض/(العجوزات) المتراكمة - غير المقيدة
1818
48 92148 921
(12 441)(12 441)
Accumulated surpluses/(deficits) – restrictedالفوائض/(العجوزات) المتراكمة - المقيدة
1818
5 0695 069
5 0545 054
Total net assetsمجموع صافي الأصول
53 99053 990
(7 387)(7 387)
The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية تشكل جزءاً لا يتجزأ منها.
International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
II.ثانيا -
Statement of financial performance for the year ended 31 December 2018بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Noteالملاحظة
31 December 2018٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨
31 December 2017٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧
Revenueالإيرادات
Assessed contributionsالاشتراكات المقررة
1919
98 38098 380
64 09364 093
Other transfers and allocationsالتحويلات والمخصصات الأخرى
1919
657657
Other revenueالإيرادات الأخرى
1919
330330
3838
Investment revenueإيرادات الاستثمار
77
3 1813 181
1 0631 063
Total revenueمجموع الإيرادات
101 891101 891
65 85165 851
Expensesالمصروفات
Employee salaries, allowances and benefitsمرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم
2020
66 91866 918
56 95556 955
Judges’ honorariums and allowancesأتعاب القضاة وبدلاتهم
2020
2 9032 903
2 0162 016
Contractual servicesالخدمات التعاقدية
2020
393393
418418
Supplies and consumablesاللوازم والمواد الاستهلاكية
2020
394394
518518
Depreciation and amortizationالاستهلاك والإهلاك
10, 1110-11
1 9911 991
1 9921 992
Travelالسفر
2020
1 2721 272
1 3081 308
Other operating expensesمصروفات التشغيل الأخرى
2020
16 04116 041
10 89910 899
Total expensesمجموع المصروفات
89 91289 912
74 10674 106
Surplus/(deficit) for the yearالفائض/(العجز) للسنة
11 97911 979
(8 255)(8 255)
The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية تشكل جزءاً لا يتجزأ منها.
International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
III.ثالثا -
Statement of changes in net assets for the year ended 31 December 2018بيان التغيرات في صافي الأصول للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Noteالملاحظة
Accumulated surpluses/ (deficits) – unrestrictedالفوائض/(العجوزات) المتراكمة - غير المقيدة
Accumulated surpluses/ (deficits) – restrictedالفوائض/(العجوزات) المتراكمة - المقيدة
Totalالمجموع
Net assets as at 1 January 2017صافي الأصول في 1 كانون الثاني/يناير 2017
10 52610 526
5 0355 035
15 56115 561
Changes in net assets in 2017التغيرات في صافي الأصول في عام 2017
Actuarial gain/(loss) on defined benefits liabilitiesالمكاسب/(الخسائر) الاكتوارية المتصلة بالخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة
1414
(21 730)(21 730)
(21 730)(21 730)
Actuarial gain/(loss) on workers’ compensation liabilitiesالمكاسب/(الخسائر) الاكتوارية المتصلة بالخصوم المتعلقة بتعويضات الموظفين
1414
(92)(92)
(92)(92)
Actuarial gain/(loss) on judges’ pensionsالمكاسب/(الخسائر) الاكتوارية المتصلة بالمعاشات التقاعدية للقضاة
1515
(981)(981)
(981)(981)
Amalgamation of International Criminal Tribunal for Rwandaدمج المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
8 1018 101
8 1018 101
Other adjustment to net assetsالتسويات الأخرى المدخلة على صافي الأصول
99
99
Surplus/(deficit) for the yearالفائض/(العجز) للسنة
(8 274)(8 274)
1919
(8 255)(8 255)
Net assets as at 31 December 2017صافي الأصول في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧
(12 441)(12 441)
5 0545 054
(7 387)(7 387)
Changes in net assetsالتغيرات في صافي الأصول
Actuarial gain/(loss) on defined benefits liabilitiesالمكاسب/(الخسائر) الاكتوارية المتصلة بالخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة
1414
11 41411 414
11 41411 414
Actuarial gain/(loss) on workers’ compensation liabilitiesالمكاسب/(الخسائر) الاكتوارية المتصلة بالخصوم المتعلقة بتعويضات الموظفين
1414
8383
8383
Actuarial gain/(loss) on judges’ pensionsالمكاسب/(الخسائر) الاكتوارية المتصلة بالمعاشات التقاعدية للقضاة
1515
6 8736 873
6 8736 873
Amalgamation of International Tribunal for the Former Yugoslaviaدمج المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
55
31 02831 028
31 02831 028
Surplus/(deficit) for the yearالفائض/(العجز) للسنة
11 96411 964
1515
11 97911 979
Net assets as at 31 December 2018صافي الأصول في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
48 92148 921
5 0695 069
53 99053 990
The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية تشكل جزءاً لا يتجزأ منها.
International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
IV.رابعا -
Statement of cash flows for the year ended 31 December 2018بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Noteالملاحظة
31 December 2018٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨
31 December 2017٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧
Cash flows from operating activitiesالتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Surplus/(deficit) for the yearالفائض/(العجز) للسنة
11 97911 979
(8 255)(8 255)
Non-cash movementsالحركات غير النقدية
Depreciation and amortizationالاستهلاك والإهلاك
10, 1110-11
1 9911 991
1 9921 992
Actuarial gain/(loss) on defined benefits liabilitiesالمكاسب/(الخسائر) الاكتوارية المتصلة بالخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة
1414
11 41411 414
(21 730)(21 730)
Actuarial gain/(loss) on workers’ compensation liabilitiesالمكاسب/(الخسائر) الاكتوارية المتصلة بالخصوم المتعلقة بتعويضات الموظفين
1414
8383
(92)(92)
Actuarial gain/(loss) on judges’ pensionsالمكاسب/(الخسائر) الاكتوارية المتصلة بالمعاشات التقاعدية للقضاة
1515
6 8736 873
(981)(981)
Other adjustment on net assetsالتسويات الأخرى المدخلة على صافي الأصول
99
Transfers and donated property, plant and equipment and intangiblesالتحويلات، والممتلكات والمنشآت والمعدات المتبرَّع بها، والأصول غير الملموسة
10, 1110-11
(967)(967)
Net gain/loss on disposal of property, plant and equipmentصافي المكاسب/الخسائر المترتبة على التصرف في الممتلكات والمنشآت والمعدات
10, 1110-11
(19)(19)
9999
Other adjustments on property, plant and equipmentالتسويات الأخرى المتصلة بالممتلكات والمنشآت والمعدات
10, 1110-11
(53)(53)
Changes in assetsالتغيرات في الأصول
(Increase)/decrease in assessed contributions receivablesالزيادة/(النقصان) في الاشتراكات المقررة المستحقة القبض
88
2 4392 439
2 2252 225
(Increase)/decrease in other receivables(الزيادة)/النقصان في المبالغ الأخرى المستحقة القبض
88
15 13715 137
(6 462)(6 462)
(Increase)/decrease in other assets(الزيادة)/النقصان في الأصول الأخرى
99
1 0551 055
(667)(667)
Changes in liabilitiesالتغيرات في الخصوم
Increase/(decrease) in accounts payable – Member Stateالزيادة/(النقصان) في الحسابات المستحقة الدفع - الدول الأعضاء
(1)(1)
Increase/(decrease) in accounts payable – otherالزيادة/(النقصان) في الحسابات المستحقة الدفع - جهات أخرى
1212
(17 502)(17 502)
(881)(881)
Increase/(decrease) in advance receiptsالزيادة/(النقصان) في المبالغ المقبوضة سلفا
1313
187187
(2)(2)
Increase/(decrease) in employee benefits payableالزيادة/(النقصان) في استحقاقات الموظفين المستحقة الدفع
1414
(11 358)(11 358)
32 20132 201
Increase/(decrease) in judges’ benefits liabilitiesالزيادة/(النقصان) في الخصوم المتعلقة باستحقاقات القضاة
1515
(8 873)(8 873)
1 2491 249
Increase/(decrease) in provisionsالزيادة/(النقصان )في المخصصات
1616
(420)(420)
(846)(846)
Increase/(decrease) in other liabilitiesالزيادة/(النقصان) في الخصوم الأخرى
1717
(173)(173)
258258
Investment revenue presented as investing activitiesإيرادات الاستثمار المعروضة كأنشطة استثمارية
77
(3 181)(3 181)
(1 063)(1 063)
Net impact of the amalgamation of International Criminal Tribunal for Rwandaالأثر الصافي لدمج المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
14 57914 579
Net impact of amalgamation of International Tribunal for the Former Yugoslaviaالأثر الصافي لدمج المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
55
5 8465 846
Net cash flows from/(used in) operating activitiesصافي التدفقات النقدية المتأتية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
15 47815 478
10 61210 612
Cash flows from investing activitiesالتدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار
Pro rata share of net changes in the cash poolالحصة التناسبية لصافي التغيرات في صندوق النقدية المشترك
77
(8 377)(8 377)
(9 612)(9 612)
Investment revenue presented as investing activitiesإيرادات الاستثمار المعروضة كأنشطة استثمارية
77
3 1813 181
1 0631 063
Acquisition of property, plant and equipmentاقتناء الممتلكات والمنشآت والمعدات
1010
(503)(503)
(1 785)(1 785)
Proceeds from disposal of property plant and equipmentعائدات التصرف في الممتلكات والمنشآت والمعدات
1010
2727
Acquisition of intangiblesاقتناء الممتلكات غير الملموسة
1111
(1 277)(1 277)
Net cash flows from/(used in) investing activitiesالتدفقات النقدية المتأتية من/(المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
(5 672)(5 672)
(11 611)(11 611)
Cash flows from financing activitiesالتدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة التمويلية
Net cash flows from/(used in) financing activitiesالتدفقات النقدية المتأتية من/(المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalentsصافي الزيادة/(النقصان) في النقدية ومكافئات النقدية
9 8069 806
(999)(999)
Cash and cash equivalents at beginning of yearالنقدية ومكافئات النقدية في بداية السنة
5 5615 561
6 5606 560
Cash and cash equivalents at end of yearالنقدية ومكافئات النقدية في نهاية السنة
15 36715 367
5 5615 561
The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية تشكل جزءاً لا يتجزأ منها.
International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
V. Statement of comparison of budget and actual amounts for the year ended 31 December 2018خامسا - بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Current year:ميزانية عام 2018 (الاعتمادات)(أ)
2018 budget (appropriation)aالنفقات الفعلية لعام 2018 (على أساس الميزانية)
Actual 2018 expenditure (budget basis)الفرق لعام 2018(ب) (بالنسبة المئوية)
2018 differenceb (percentage)السنة الحالية
Original bienniumالأصلية لفترة السنتين
Final bienniumالنهائية لفترة السنتين
Original 2018 annualالسنوية الأصلية لعام 2018
Final 2018 annualالسنوية النهائية لعام 2018
Mechanismالآلية
Chambersالدوائر
5 0575 057
5 0285 028
2 5282 528
2 5402 540
1 8171 817
(28.5)(28,5)
Office of the Prosecutorمكتب المدعي العام
31 13431 134
30 97230 972
15 56715 567
15 05315 053
13 28113 281
(11.8)(11,8)
Registryقلم الآلية
139 409139 409
139 472139 472
69 70569 705
70 63070 630
62 70662 706
(11.2)(11,2)
Records management and archivesإدارة السجلات والمحفوظات
10 36010 360
10 41810 418
5 1805 180
5 1195 119
4 4734 473
(12.6)(12,6)
Liabilities for payment of pensions of retired ICTR/ICTY judges and ASHI for former ICTR/ICTY staffالخصوم المتعلقة بدفع معاشات تقاعدية لقضاة المحكمة الدولية لرواندا/المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة المتقاعدين ودفع التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة لموظفي المحكمتين السابقين
10 06410 064
9 8319 831
5 0325 032
5 0385 038
4 2394 239
(15.9)(15,9)
Totalالمجموع
196 024196 024
195 721195 721
98 01298 012
98 38098 380
86 51786 517
(12.1)(12,1)
Abbreviations: ASHI, after-service health insurance; ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda; ICTY, International Tribunal for the Former Yugoslavia.(أ) الميزانية الأصلية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ هي الاعتمادات التي أقرتها الجمعية العامة لفترة السنتين في قرارها ٧٢/٢٥٨ باء.
a The original budget for the biennium 2018–2019 is the appropriation approved by the General Assembly for the biennium in its resolution 72/258 B. The final budget for the biennium reflects the original budget plus any adjustments reflected in the revised appropriation approved by the General Assembly in its resolution 73/277.وتعكس الميزانية النهائية لفترة السنتين الميزانية الأصلية مضافا إليها أي تسويات ترد في الاعتمادات المنقحة التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها ٧٣/٢٧٧.
The original annual budget is the portion of the original appropriation allocated to 2018.والميزانية السنوية الأصلية هي الجزء المخصص لعام 2018 من الاعتمادات الأصلية.
The final annual budget reflects the original budget plus any adjustments reflected in the revised appropriation.أما الميزانية السنوية النهائية فهي تعكس الميزانية الأصلية مضافاً إليها أي تسويات واردة في الاعتمادات المنقحة.
The relevant element of assessed contributions is recognized as revenue at the beginning of each year in the biennium.ويُعترف بعنصر الاشتراكات المقررة ذي الصلة ضمن الإيرادات في بداية كل سنة من فترة السنتين.
b(ب)
Total expenditure (budget basis) less final budget.مجموع النفقات (على أساس الميزانية) مخصوما منها الميزانية النهائية.
Differences greater than 10 per cent are considered in note 6.وتُناقَش الفُروق التي تزيد على 10 في المائة في الملاحظة 6.
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Current year: 2017 budget (appropriation)aميزانية عام 2017 (الاعتمادات)(أ)
Actual 2017 expenditureb (budget basis)النفقات الفعلية لعام 2017(ب) (على أساس الميزانية)
2017 difference (percentage)الفرق لعام 2017 (بالنسبة المئوية)
Original bienniumالأصلية لفترة السنتين
Final bienniumالنهائية لفترة السنتين
Original 2017 annualالسنوية الأصلية لعام 2017
Final 2017 annualالسنوية النهائية لعام 2017
Mechanismالآلية
Chambersالدوائر
6 1536 153
3 0383 038
4 6194 619
1 2191 219
713713
(41.5)(41,5)
Office of the Prosecutorمكتب المدعي العام
19 63619 636
21 15121 151
9 6489 648
11 45711 457
11 85111 851
3.43,4
Registryقلم الآلية
101 200101 200
93 97093 970
61 18361 183
55 42955 429
53 61253 612
(3.3)(3,3)
Records management and archivesإدارة السجلات والمحفوظات
6 8956 895
7 8057 805
3 5043 504
4 4864 486
3 7333 733
(16.8)(16,8)
Liabilities for payment of pensions of retired ICTR judges and ASHI for former ICTR staffالخصوم المتعلقة بدفع معاشات تقاعدية لقضاة المحكمة الدولية لرواندا المتقاعدين ودفع التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة لموظفي المحكمة السابقين
3 5203 520
3 3803 380
2 2122 212
2 1712 171
2 0572 057
(5.3)(5,3)
Transfer of overexpenditure from ICTRنقل النفقات الزائدة من المحكمة الدولية لرواندا
2 6222 622
(2 373)(2 373)
249249
160160
(35.7)(35,7)
Subtotal Mechanismالمجموع الفرعي للآلية
137 404137 404
131 966131 966
78 79378 793
75 01175 011
72 12672 126
(3.8)(3,8)
Former ICTRالمحكمة الدولية لرواندا السابقة
ICTR amalgamationcدمج المحكمة الدولية لرواندا(ج)
2 0862 086
2 0862 086
Subtotal former ICTRالمجموع الفرعي للمحكمة الدولية لرواندا السابقة
2 0862 086
2 0862 086
Totalالمجموع
139 490139 490
134 052134 052
78 79378 793
75 01175 011
72 12672 126
(3.8)(3,8)
Abbreviations: ASHI, after-service health insurance;(أ)
ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda. a The original budget for the biennium 2016–2017 is the budget approved by the General Assembly for the biennium on 23 December 2015 in its resolution 70/243.الميزانية الأصلية لفترة السنتين 2016-2017 هي الميزانية التي أقرتها الجمعية العامة لفترة السنتين في 23 كانون الأول/ديسمبر 2015 في قرارها 70/243.
The final budget represents final amounts authorized for the biennium 2016–2017, after the incorporation of all changes arising from General Assembly resolutions 71/269 and 72/258.وتمثل الميزانية النهائية المبالغ النهائية المأذون بها لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، بعد إدراج جميع التغييرات الناشئة عن قراري الجمعية العامة ٧١/٢٦٩ و ٧٢/٢٥٨.
The original 2017 annual budget represents the 2017 revised appropriations, plus the unencumbered balance for 2016.وتمثل الميزانية السنوية الأصلية لعام 2017 الاعتمادات المنقحة لعام 2017، إضافة إلى الرصيد الحر لعام 2016.
The final 2017 annual budget represents the original budget for 2017 and incorporates the authorized final amounts and changes for the biennium 2016–2017.وتمثل الميزانية السنوية النهائية لعام 2017 الميزانية الأصلية لعام 2017 وتتضمن المبالغ النهائية والتغييرات المأذون بها لفترة السنتين 2016-2017.
The relevant element of assessed contributions is recognized as revenue at the beginning of each year in the biennium and adjusted at the end of the biennium to match the final appropriation.ويُقيَّد العنصر ذو الصلة من عناصر الاشتراكات المقررة باعتباره إيرادات في بداية كل سنة من فترة السنتين ويُعدَّل في نهاية فترة السنتين كي يتوافق مع الاعتمادات النهائية.
b(ب)
Total expenditure (budget basis) includes both commitments and actual amounts incurred in the period.مجموع النفقات (على أساس الميزانية) يشمل كلا من الالتزامات والمبالغ الفعلية المتكبدة خلال الفترة.
c(ج)
The original budget for the former International Criminal Tribunal for Rwanda for the biennium 2016–2017 is the appropriation approved by the General Assembly for the biennium in its resolution 70/241.الميزانية الأصلية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا السابقة لفترة السنتين 2016-2017 هي الاعتمادات التي أقرتها الجمعية العامة لفترة السنتين في قرارها 70/241.
The final budget for the biennium reflects the original budget plus any adjustments reflected in the final appropriation approved by the General Assembly in its resolution 71/267.وتعكس الميزانية النهائية لفترة السنتين الميزانية الأصلية مضافا إليها أي تسويات واردة في الاعتمادات النهائية التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 71/267.
A/74/5/Add.15 International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
Notes to the 2018 financial statementsالملاحظات المصاحبة للبيانات المالية لعام 2018
Note 1الملاحظة 1
Reporting entityالكيان المُصدر للبيانات المالية
United Nations and its activitiesالأمم المتحدة وأنشطتها
1.١ -
The United Nations is an international organization founded in 1945 after the Second World War.الأمم المتحدة منظمة دولية أنشئت في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية.
The Charter of the United Nations, which was signed on 26 June 1945 and became effective on 24 October 1945, set out the primary objectives of the Organization, as follows:وينص‏ ميثاق الأمم المتحدة، الذي وُقِّع في 26 حزيران/يونيه 1945 وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1945، على الأهداف الرئيسية التالية للمنظمة:
(a)(أ)
The maintenance of international peace and security;صون السلم والأمن الدوليين؛
(b)(ب)
The promotion of international economic and social progress and development programmes;تعزيز البرامج الرامية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية على الصعيد الدولي؛
(c)(ج)
The universal observance of human rights;احترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي؛
(d)(د)
The administration of international justice and law.إقامة العدل وإعمال القانون على الصعيد الدولي.
2.٢ -
These objectives are implemented through the United Nations major organs, as follows:وتتولى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة تنفيذ هذه الأهداف على النحو التالي:
(a)(أ)
The General Assembly focuses on a wide range of political, economic and social issues, as well as financial and administrative aspects of the United Nations;تركز الجمعية العامة على طائفة كبيرة ومتنوعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى النواحي المالية والإدارية للأمم المتحدة؛
(b)(ب)
The Security Council is responsible for various aspects of peacekeeping and peacebuilding, including efforts to resolve conflicts, restore democracy, promote disarmament, provide electoral assistance, facilitate post-conflict peacebuilding, engage in humanitarian activities to ensure the survival of groups deprived of basic needs, and oversee the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law;‏مجلس الأمن مسؤول عن مختلف جوانب أنشطة حفظ السلام وبناء السلام، ‏بما يشمل بذل الجهود لتسوية النزاعات، وإعادة الديمقراطية، وتعزيز نزع السلاح، وتقديم المساعدة ‏الانتخابية، وتيسير بناء السلام بعد انتهاء النزاعات، والانخراط في أنشطة إنسانية لكفالة إنقاذ حياة الفئات المحرومة من الاحتياجات الأساسية، والإشراف على محاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات ‏الجسيمة للقانون الدولي الإنساني؛
(c)(ج)
The Economic and Social Council plays a particular role in economic and social development, including a major oversight role in the efforts of other organizations of the United Nations system to address international economic, social and health problems;يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور خاص في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ‏بما في ذلك دوره الرئيسي في الإشراف على الجهود التي تبذلها المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة من أجل التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية على الصعيد الدولي؛
(d)(د)
The International Court of Justice has jurisdiction over disputes between Member States brought before it for advisory opinions or binding resolutions.تختص محكمة العدل الدولية بالنظر في المنازعات بين الدول الأعضاء التي تحال إليها لتصدر بشأنها فتاوى أو أحكاماً ملزمة.
3.٣ -
The United Nations, headquartered in New York, has major offices in Geneva, Nairobi and Vienna, and peacekeeping and political missions, economic commissions, tribunals, training institutes and other centres around the world.ويقع مقر الأمم المتحدة، في نيويورك، ولها مكاتب رئيسية في جنيف ونيروبي وفيينا، وبعثات لحفظ السلام وبعثات سياسية ولجان اقتصادية ومحاكم ومعاهد تدريب ومراكز أخرى في أنحاء العالم.
Reporting entityA/74/5/Add.15
4. The present financial statements relate to the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, a separate financial reporting entity of the United Nations.الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الملاحظات على البيانات المالية لعام 2018 (تابع) الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
The Mechanism was established by the Security Council in its resolution 1966 (2010), with two branches, to continue the jurisdiction, rights and obligations and essential functions of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Tribunal for the Former Yugoslavia.الملاحظات على البيانات المالية لعام 2018 (تابع) A/74/5/Add.15 الكيان المصدر للبيانات المالية
(a)٤ -
The Arusha branch inherited functions from the International Criminal Tribunal for Rwanda (which commenced operations on 1 July 2012) and is located in Arusha, United Republic of Tanzania; International Residual Mechanism for Criminal Tribunals Notes to the 2018 financial statements (continued)تتصل هذه البيانات المالية بالآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، وهي كيان مستقل مُصدر للبيانات المالية تابع للأمم المتحدة. وأنشأ مجلس الأمن الآلية، مؤلفةً من فرعين، في قراره 1966 (2010)، لمواصلة الاضطلاع بالولاية القضائية والحقوق والواجبات والمهام الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
A/74/5/Add.15(أ)
A/74/5/Add.15 International Residual Mechanism for Criminal Tribunals Notes to the 2018 financial statements (continued)ورِث فرع أروشا مهامه عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (وبدأ عمله في 1 تموز/ يوليه 2012)، ويقع مقره في أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة؛
(b)(ب)
The Hague branch inherited functions from the International Tribunal for the Former Yugoslavia (which commenced operations on 1 July 2013) and is located in The Hague, the Netherlands.ورِث فرع لاهاي مهامه عن المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (وبدأ عمله في 1 تموز/يوليه 2013)، ويقع مقره في لاهاي بهولندا.
5.٥ -
Essential functions assumed by the Mechanism comprise all activities mandated by the Security Council in its resolution 1966 (2010) that are ongoing in nature – that is, activities that need to be carried out at all times, irrespective of whether the Mechanism is conducting any trials or appeals.وتتألف الأنشطة الأساسية التي تضطلع بها الآلية من جميع الأنشطة التي صدر بشأنها تكليف من مجلس الأمن في قراره 1966 (2010) والتي لها طابع مستمر، أي الأنشطة التي يلزم تنفيذها في جميع الأوقات، بصرف النظر عما إذا كانت الآلية تجري محاكمات أو تنظر في طعون.
Such activities include the protection of witnesses, the tracking of fugitives, the supervision of the enforcement of sentences, the provision of assistance to national jurisdictions and the management of the archives.ومن هذه الأنشطة حماية الشهود، وتعقب المتهمين الهاربين، والإشراف على إنفاذ الأحكام، وتقديم المساعدة إلى الهيئات القضائية الوطنية، وإدارة المحفوظات.
6.٦ -
In accordance with Security Council resolution 1966 (2010), the Mechanism has a single set of principals: a President, a Prosecutor and a Registrar.ووفقا لقرار مجلس الأمن 1966 (2010)، للآلية مجموعة واحدة من المسؤولين الرئيسيين هم: الرئيس والمدعي العام والمسجل.
The Principals have responsibility over both branches of the Mechanism and oversee each of the three organs, respectively:ويتولى المسؤولون الرئيسيون المسؤولية عن كلا فرعي الآلية والإشراف على كل الأجهزة الثلاثة، وهي على التوالي:
(a)(أ)
The Chambers, comprising a Trial Chamber for each branch of the Mechanism and an Appeals Chamber common to both branches of the Mechanism.الدوائر، وتضم دائرة ابتدائية لكل فرع من فرعي الآلية، ودائرة استئناف مشتركة لفرعي الآلية كليهما.
The Mechanism has a roster of 25 independent judges, including the President, not more than 2 of whom are nationals of the same State.وللآلية قائمة تضم 25 قاضيا مستقلا، منهم الرئيس، لا يوجد أكثر من اثنين منهم من رعايا نفس الدولة.
Each Trial Chamber is composed of three judges from the roster.وتتألف كل دائرة ابتدائية من ثلاثة قضاة من القضاة المدرجة أسماؤهم في القائمة.
In the event of an appeal against a decision by a Trial Chamber, the Appeals Chamber shall be composed of five judges;وفي حالة الطعن في قرار صادر عن دائرة ابتدائية، تؤلف دائرة الاستئناف من خمسة قضاة؛
(b)(ب)
The Office of the Prosecutor, common to both branches of the Mechanism, is responsible for the investigation and prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the Former Yugoslavia since 1991, and serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for such violations committed in the territory of neighbouring States between 1 January and 31 December 1994.يتولى مكتب المدعي العام، وهو مشترك بين فرعي الآلية كليهما، مسؤولية التحقيق والملاحقة القضائية بشأن الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، والأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم رواندا، والمواطنين الروانديين المسؤولين عن الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994.
The Prosecutor acts independently as a separate organ of the Mechanism;ويعمل المدعي العام بشكل مستقل كجهاز منفصل من أجهزة الآلية؛
(c)(ج)
The Registry, common to both branches of the Mechanism, is responsible for the administration and servicing of the Mechanism, including the Chambers and the Office of the Prosecutor.يتولى قلم الآلية، وهو مشترك بين فرعي الآلية كليهما، مسؤولية إدارة الآلية وتقديم الخدمات لها، بما في ذلك الدوائر والمدعي العام.
7.٧ -
The Mechanism is regarded as an autonomous financial reporting entity which neither controls nor is controlled by any other United Nations reporting entity.وتُعتبر الآلية كيانا مستقلا مُصدرا للبيانات المالية لا يراقِب ولا يخضع لرقابة أي كيان آخر من كيانات الأمم المتحدة الـمُصْدِرة للبيانات المالية.
Owing to the uniqueness of the governance and budgetary process of each of the United Nations reporting entities, the Mechanism is not deemed to be subject to common control.وبسبب الطابع الفريد لعملية الإدارة والميزنة التي يقوم بها كل كيان من كيانات الأمم المتحدة المصْدِرة للبيانات المالية، لا تعتبر الآلية خاضعة لرقابة مشتركة.
Therefore, these financial statements include only the operations of the Mechanism.ولذلك، فإن هذه البيانات المالية لا تشمل إلا عمليات الآلية.
Note 2الملاحظة 2
Basis of preparation and authorization for issueأساس إعداد البيانات المالية والإذن بإصدارها
Basis of preparationأساس الإعداد
8.٨ -
In accordance with the Financial Regulations and Rules of the United Nations, the present financial statements are prepared on an accrual basis in accordance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، أعدت هذه البيانات المالية على أساس الاستحقاق بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
In accordance with the requirements of IPSAS, these financial statements, which present fairly the assets, liabilities, revenue and expenses of the Mechanism, comprise the following:ووفقاً لمقتضيات تلك المعايير المحاسبية، فإن هذه البيانات المالية، التي تَعرض بأمانة أصول الآلية وخصومها وإيراداتها ومصروفاتها، تتألف مما يلي:
(a)(أ)
Statement of financial position (statement I);بيان المركز المالي (البيان الأول)؛
(b)(ب)
Statement of financial performance (statement II);بيان الأداء المالي (البيان الثاني)؛
(c)(ج)
Statement of changes in net assets (statement III);بيان التغيرات في صافي الأصول (البيان الثالث)؛
(d)(د)
Statement of cash flows (using the indirect method) (statement IV);بيان التدفقات النقدية (باستخدام الطريقة غير المباشرة) (البيان الرابع)؛
(e)(هـ)
Statement of comparison of budget and actual amounts (statement V);بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان الخامس)؛
(f)(و)
Notes to the financial statements, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory notes;ملاحظات إيضاحية للبيانات المالية، تتألف من موجز للسياسات المحاسبية الهامة وملاحظات تفسيرية أخرى؛
(g)(ز)
Comparative information in respect of all amounts presented in the financial statements identified in subparagraphs (a) to (e) above and, where relevant, comparative information for narrative and descriptive information presented in the notes to these financial statements.معلومات مقارنة تتعلق بجميع المبالغ المعروضة في البيانات المالية المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) أعلاه؛ وعند الاقتضاء، معلومات مقارنة تتعلق بالمعلومات السردية والوصفية المعروضة في الملاحظات الإيضاحية لهذه البيانات المالية.
Going concernاستمرارية الأعمال
9.٩ -
The present financial statements have been prepared on a going concern basis, and the accounting policies, as summarized in note 3, have been applied consistently in the preparation and presentation of the statements.أُعدت هذه البيانات المالية على أساس استمرارية الأعمال، وطُبقت السياسات المحاسبية، بصيغتها الموجزة في الملاحظة 3، تطبيقا متسقا عند إعداد هذه البيانات وعرضها.
The going concern assertion is based on the continuing mandate of the Mechanism to perform a number of essential functions previously carried out by the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Tribunal for the Former Yugoslavia, as well as the approval by the General Assembly of the budget requirements for the biennium 2018–2019 in its resolution 72/258 B.ويستند تأكيد استمرارية الأعمال إلى استمرار ولاية الآلية للاضطلاع بعدد من المهام الأساسية التي كانت تقوم بها من قبلُ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وموافقة الجمعية العامة على احتياجات الميزانية لفترة السنتين 2018-2019 في قرارها ٧٢/٢٥٨ باء.
Authorization for issueالإذن بالإصدار
10.١٠ -
The present financial statements are certified by the Controller and approved by the Secretary-General of the United Nations.صادق المراقب المالي على هذه البيانات المالية ووافق عليها الأمين العام للأمم المتحدة.
In accordance with financial regulation 6.2, the Secretary-General transmits the financial statements as at 31 December 2018 to the Board of Auditors by 31 March 2019.ووفقا للبند 6-2 من النظام المالي، يحيل الأمين العام هذه البيانات المالية التي تعكس الحالة في ٣١ كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى مجلس مراجعي الحسابات بحلول 31 آذار/مارس 2019.
In accordance with financial regulation 7.12, the reports of the Board of Auditors, together with the audited financial statements, shall be transmitted to the General Assembly through the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions and authorized for issue on 30 July 2019.ووفقا للبند 7-12 من النظام المالي، تحال تقارير مجلس مراجعي الحسابات، هي والبيانات المالية المراجَعة، إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ويؤذن بإصدارها في 30 تموز/يوليه 2019.
Measurement basisأساس القياس
11.١١ -
These financial statements are prepared using the historical-cost convention, except for financial assets recorded at fair value through surplus or deficit.أعدت هذه البيانات المالية باستخدام العرف المحاسبي القائم على تحليل التكلفة الأصلية، باستثناء الأصول العقارية التي تسجَّل بقيمتها العادلة بفائض أو عجز.
Functional and presentation currencyعملة التعامل وعملة العرض
12.١٢ -
The functional currency and the presentation currency of the Mechanism is the United States dollar.عملة التعامل وعملة العرض لدى الآلية هي دولار الولايات المتحدة.
The financial statements are expressed in thousands of United States dollars unless otherwise stated.وتُعرض البيانات المالية بآلاف دولارات الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
13.١٣ -
Transactions in currencies other than the functional currency (foreign currencies) are translated into United States dollars at the United Nations operational rate of exchange at the date of the transaction.وتُحوَّل المعاملات التي تجري بعملات أخرى غير عملة التعامل (العملات الأجنبية) إلى دولارات الولايات المتحدة وفقا لسعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في تاريخ المعاملة.
The United Nations operational rates of exchange approximate the spot rates prevailing at the dates of the transactions.وتناهز أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة أسعار الصرف الفورية السائدة في تواريخ إجراء المعاملات.
At year-end, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the United Nations operational rates of exchange.وفي نهاية السنة، تُحوَّل الأصول والخصوم النقدية المقومة بالعملات الأجنبية وفقا لأسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة.
Non-monetary foreign currency denominated items that are measured at fair value are translated at the United Nations operational rate of exchange at the date on which the fair value was determined.وتُحوَّل البنود غير النقدية المقومة بالعملات الأجنبية المقيسة بالقيمة العادلة وفقا لسعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.
Non-monetary items measured at historical cost in a foreign currency are not translated at year-end.ولا تُحوَّل في نهاية السنة البنود غير النقدية المقيسة بالتكلفة الأصلية بعملة أجنبية.
14.١٤ -
Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of foreign currency transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at year-end exchange rates are recognized in the statement of financial performance on a net basis.ويُعترف في بيان الأداء المالي، على أساس صافٍ، بمكاسب وخسائر الصرف الأجنبي الناجمة عن تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية وتحويل الأصول والخصوم النقدية المقومة بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السارية في نهاية السنة.
Materiality and use of judgment and estimationمبدأ الأهمية النسبية والاستعانة بالآراء والتقديرات
15.١٥ -
Materiality is central to the preparation and presentation of the Mechanism’s financial statements, and its materiality framework provides a systematic method in guiding accounting decisions relating to presentation, disclosure, aggregation, offsetting and retrospective versus prospective application of changes in accounting policies.مبدأ الأهمية النسبية عنصر محوري في إعداد وعرض البيانات المالية لآلية تصريف الأعمال، ويوفر إطارُها المنظِّم للأهمية النسبية طريقةً منهجية لتوجيه القرارات المحاسبية المتعلقة بعرض البيانات والكشف عنها وتجميعها وتسويتها، وتطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية بأثر رجعي مقابل التطبيق بأثر لاحق.
In general, an item is considered material if its omission or its aggregation would impact the conclusions or decisions of the users of the financial statements.وبوجه عام، يُعتبر أي بند ذا أهمية نسبية إذا كان حذفه أو تجميعه سيؤثر في استنتاجات مستخدمي البيانات المالية أو في قراراتهم.
16.١٦ -
Preparing financial statements in accordance with IPSAS requires use of estimates, judgments and assumptions in the selection and application of accounting policies and in the reported amounts of certain assets, liabilities, revenues and expenses.ويستلزم إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية استخدامَ التقديرات والآراء والافتراضات عند اختيار السياسات المحاسبية وتطبيقها، وعند تحديد قيم أصول وخصوم وإيرادات ومصروفات معينة مبلَّغ عنها.
17.١٧ -
Accounting estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis, and revisions to estimates are recognized in the year in which the estimates are revised and in any future year affected.ويجري باستمرار استعراض التقديرات المحاسبية والافتراضات الأساسية، ويُعترف بتنقيح التقديرات في السنة التي تُنقح فيها التقديرات وفي أية سنة تالية تتأثر بها.
Significant estimates and assumptions that may result in material adjustments in future years include actuarial measurement of employee benefits and judges’ pensions;ومن التقديرات والافتراضات الهامة التي قد تؤدي إلى تسويات مادية في السنوات المقبلة القياس الاكتواري لاستحقاقات الموظفين والمعاشات التقاعدية للقضاة؛
assumptions in measurement of judges’ honorariums and allowances;والافتراضات المستخدمة في قياس أتعاب القضاة وبدلاتهم؛
selection of useful lives and the depreciation and amortization method for property, plant and equipment and intangible assets;واختيار الأعمار النافعة للممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير الملموسة وأسلوب تقدير قيمة استهلاكها؛
impairment of assets;واضمحلال قيمة الأصول؛
classification of financial instruments;وتصنيف الأدوات المالية؛
inflation and discount rates used in the calculation of the present value of provisions;ومعدلات التضخم والخصم المستخدمة في حساب القيمة الحالية للاعتمادات؛
and classification of contingent assets and liabilities.وتصنيف الأصول والخصوم الاحتمالية.
Future accounting pronouncementsالإصدارات المحاسبية المقبلة
18.١٨ -
The progress and impact of the following significant future IPSAS Board accounting pronouncements on the Mechanism’s financial statements continues to be monitored:يستمر رصد تقدم الإصدارات المحاسبية المقبلة الهامة التالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ورصد أثرها على البيانات المالية للآلية:
(a)(أ)
Heritage assets: the objective of the project is to develop accounting requirements for heritage assets;الأصول التراثية: الهدف من هذا المشروع هو إعداد متطلبات محاسبية خاصة بالأصول التراثية؛
(b)(ب)
Non-exchange expenses: the aim of the project is to develop a standard or standards that provide recognition and measurement requirements applicable to providers of non-exchange transactions, except for social benefits;مصروفات المعاملات غير التبادلية: يهدف هذا المشروع إلى وضع معيار أو معايير تنص على متطلبات الاعتراف والقياس المنطبقة على الموردين في المعاملات غير التبادلية، باستثناء الاستحقاقات الاجتماعية؛
(c)(ج)
Revenue: the scope of the project is to develop new standard-level requirements and guidance on revenue to amend or supersede that currently located in IPSAS 9: Revenue from exchange transactions;الإيرادات: يتمثل نطاق المشروع في وضع متطلبات وتوجيهات قياسية جديدة فيما يتعلق بالإيرادات كي تعدِّل أو تحل محل تلك المحددة حالياً في المعيار 9 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: الإيرادات من المعاملات التبادلية؛
IPSAS 11: Construction contracts;والمعيار 11: عقود الإنشاء؛
and IPSAS 23: Revenue from non-exchange transactions (taxes and transfers);والمعيار 23: الإيرادات من المعاملات غير التبادلية (الضرائب والتحويلات)؛
(d)(د)
Leases: the objective of the project is to develop revised requirements for lease accounting covering both lessees and lessors in order to maintain alignment with the underlying International Financial Reporting Standard.عقود الإيجار: الهدف من المشروع هو وضع متطلبات منقحة للمحاسبة المتعلقة بعقود الإيجار تشمل المستأجرين والمؤجرين على حد سواء بغية الحفاظ على الاتساق مع المعيار الدولي الأساسي للإبلاغ المالي.
The project will result in a new IPSAS that will replace IPSAS 13.وسيؤدي المشروع إلى معيار جديد من المعايير المحاسبية الدولية يحل محل المعيار ١٣.
Approval of a new IPSAS on leases is projected for June 2019;ويُتوقع اعتماد معيار جديد من المعايير المحاسبية الدولية بشأن عقود الإيجار في حزيران/يونيه 2019؛
(e)(هـ)
Public sector measurement: the objectives of the project include: (i) to issue amended IPSAS standards with revised requirements for measurement at initial recognition, subsequent measurement and measurement-related disclosure;قياس القطاع العام: من أهداف هذا المشروع: ’1‘ إصدار معايير محاسبية معدَّلة مع متطلبات منقَّحة للقياس عند الاعتراف الأولي، والقياس في مرحلة لاحقة، والإفصاح المرتبط بالقياس؛
(ii) to provide more detailed guidance on the implementation of replacement cost and cost of fulfilment and the circumstances under which these measurement bases will be used;و ’2‘ تقديم إرشادات أكثر تفصيلا بشأن تطبيق تكلفة الاستبدال وتكلفة الوفاء والظروف التي ستستخدم فيها هذه الأسس للقياس؛
and (iii) to address transaction costs, including the specific issue of the capitalizing or expensing of borrowing costs;و ’3‘ معالجة تكاليف المعاملات، بما في ذلك المسألة المحددة المتعلقة برسملة تكاليف الاقتراض أو قيدها كمصروفات؛
(f)(و)
Infrastructure assets: the objective of the project is to research and identify issues that preparers deal with when applying IPSAS 17 to infrastructure assets.الأصول من الهياكل الأساسية: الهدف من المشروع هو البحث في المشاكل التي يواجهها معدو البيانات عند تطبيق المعيار 17 من المعايير المحاسبية الدولية على الأصول من الهياكل الأساسية وتحديد هذه المشاكل.
Informed by this research, the aim is to provide additional guidance on accounting for infrastructure assets.والهدف هو الاسترشاد بهذا البحث في توفير توجيهات إضافية بشأن المحاسبة المتعلقة بالأصول من الهياكل الأساسية.
Recent and future requirements of IPSASالمتطلبات الأخيرة والمقبلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
19.١٩ -
The IPSAS Board issued the following standards: IPSAS 39: Employee benefits, in 2016, effective 1 January 2018;أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام المعايير التالية: المعيار 39: استحقاقات الموظفين، في عام 2016 الذي بدأ العمل به في 1 كانون الثاني/يناير 2018؛
IPSAS 40: Public sector combinations, in 2017, effective 1 January 2019; and IPSAS 41: Financial instruments, issued August 2018, effective 1 January 2022.والمعيار 40: عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام، في عام 2017 الذي بدأ العمل به في 1 كانون الثاني/يناير 2019، والمعيار 41: الأدوات المالية، الذي صدر في آب/أغسطس 2018 وسيبدأ العمل به في 1 كانون الثاني/ يناير 2022.
The impact of those standards on the Mechanism’s financial statements and the comparative period reflected therein has been evaluated to be as follows:وتم تقييم تأثير هذه المعايير على البيانات المالية للآلية والفترة موضع المقارنة المدرجة فيها على النحو التالي:
Standardالمعيار
Anticipated impact in the year of adoptionالتأثير المتوقع في سنة الاعتماد
IPSAS 39المعيار 39
Currently, IPSAS 39 will have no impact on the Mechanism since the “corridor method” on actuarial gains or losses, which is being eliminated, has never been applied since the adoption of IPSAS in 2014.في الوقت الراهن، لن يكون للمعيار 39 أي تأثير على الآلية نظرا لأن ”نهج الممر“ المطبق على المكاسب أو الخسائر الاكتوارية، الذي يجري إلغاؤه، لم يطبَّق قط منذ بدء اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في عام 2014.
The Mechanism does not have any plan assets;وليس لدى الآلية أي من أصول الخطط؛
therefore, there is no impact from application of the net interest approach prescribed by the standard.ولذلك، لا يترتب أي أثر على تطبيق نهج صافي الفائدة المنصوص عليه في المعيار.
IPSAS 39 became effective on 1 January 2018.وبدأ تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2018؛
Further analysis will be carried out in the future, should the Mechanism procure plan assets.وسيجرى مزيد من التحليل في المستقبل إذا قررت الآلية اقتناء أصول من هذا القبيل.
IPSAS 40المعيار 40
Public sector combinations are relevant to the Mechanism, given that the International Criminal Tribunal for Rwanda was amalgamated into the Mechanism on 1 January 2017 and the International Tribunal for the Former Yugoslavia was amalgamated on 1 January 2018.عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام لها أهمية بالنسبة للآلية، بالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أُدمجت في الآلية في ١ كانون الثاني/يناير 2017، وأُدمجت المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أيضا في 1 كانون الثاني/يناير 2018.
As at the amalgamation date, the Mechanism has recognized and consolidated identifiable remaining assets and liabilities of the Tribunals in the Mechanism’s financial statements at their carrying amount.وحتى تاريخ هذا الإدماج، اعترفت الآلية بأصول المحكمتين وخصومهما المتبقية التي أمكن تحديدها ودمجتها في البيانات المالية للآلية بقيمتها الدفترية.
The standard has been applied from the 2017 reporting period, and relevant disclosures have been presented in note 5.وطُبق المعيار اعتبارا من الفترة المشمولة بالبيانات المالية لعام 2017 وعُرضت المعلومات ذات الصلة المفصح عنها في الملاحظة 5.
IPSAS 41المعيار 41
IPSAS 41 substantially improves the relevance of information for financial assets and financial liabilities.المعيار المحاسبي الدولي ٤١ يُحسن بشكل كبير جدوى المعلومات المتعلقة بالأصول المالية والخصوم المالية.
It will replace IPSAS 29, Financial instruments: recognition and measurement, and improves that standard’s requirements by introducing:وسيحل محل المعيار ٢٩، الأدوات المالية: الاعتراف والقياس، ويحسن متطلبات هذا المعيار من خلال ما يلي:
(a)(أ)
Simplified classification and measurement requirements for financial assets;تبسيط شروط تصنيف الأصول المالية وقياسها؛
(b)(ب)
A forward-looking impairment model;اعتماد نموذج تطلعي لاضمحلال القيمة؛
(c)(ج)
A flexible hedge accounting model.اعتماد نموذج محاسبة تحوطية مرن.
IPSAS 41 will be effective from January 1, 2022.وسيبدأ تطبيق المعيار 41 اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2022.
Its impact on the financial statements will be assessed prior to that date and the Mechanism will be ready for its implementation by the time it becomes effective.وسيجري تقييم أثره على البيانات المالية قبل ذلك التاريخ وستكون الآلية جاهزة لتنفيذه بحلول بدء نفاذه.
Note 3الملاحظة 3
Significant accounting policiesالسياسات المحاسبية الهامة
Financial assets: classificationالأصول المالية: تصنيفها
20.٢٠ -
The classification of financial assets depends primarily on the purpose for which the financial assets are acquired.يتوقف تصنيف الأصول المالية في المقام الأول على الغرض الذي من أجله اقتُنيت الأصول المالية.
The Mechanism classifies its financial assets in one of the following categories at initial recognition and re-evaluates the classification at each reporting date.وتصنف الآلية أصولها المالية في إحدى الفئات المبينة أدناه عند الاعتراف الأولي وتعيد تقييم التصنيف في كل تاريخ إبلاغ.
Classificationالتصنيف
Financial assetsالأصول المالية
Fair value through surplus or deficitالأصول المقيَّمة بالقيمة العادلة بفائض أو عجز
Investments in the main cash poolالاستثمارات في صندوق النقدية المشترك الرئيسي
Loans and receivablesالقروض والحسابات المستحقة القبض
Cash and cash equivalents and receivablesالنقدية ومكافئات النقدية والمبالغ المستحقة القبض
21.٢١ -
All financial assets are initially measured at fair value.تقاس جميع الأصول المالية أولاً بالقيمة العادلة.
The Mechanism initially recognizes financial assets classified as loans and receivables on the date on which they originated.وتعترف الآلية أولا بالأصول المالية المصنفة باعتبارها قروضا ومبالغ مستحقة القبض في التاريخ الذي تنشأ فيه.
All other financial assets are recognized initially on the trade date, which is the date on which the Mechanism becomes party to the contractual provisions of the instrument.ويُعترَف بسائر الأصول المالية الأخرى أولاً في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي تصبح فيه الآلية طرفاً في الأحكام التعاقدية الخاصة بالأداة المالية.
22.٢٢ -
Financial assets with maturities in excess of 12 months at the reporting date are categorized as non-current assets in the financial statements.وتُدرج الأصول المالية التي يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهراً في تاريخ الإبلاغ ضمن فئة الأصول غير المتداولة في البيانات المالية.
Assets denominated in foreign currencies are translated into United States dollars at the United Nations Operational Rates of Exchange prevailing at the reporting date, with net gains or losses recognized in surplus or deficit in the statement of financial performance.وتحوَّل الأصول المقومة بعملة أجنبية إلى دولارات الولايات المتحدة وفقاً لما هو سائد من أسعار الصرف الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة في تاريخ الإبلاغ، على أن يجري الاعتراف بصافي الأرباح والخسائر في الفائض أو العجز في بيان الأداء المالي.
23.٢٣ -
Financial assets at fair value through surplus or deficit are those that either have been designated in this category at initial recognition or are held for trading or are acquired principally for the purpose of selling in the short term.والأصول المالية المقيَّمة بالقيمة العادلة بفائض أو عجز هي التي صُنفت في هذه الفئة عند الاعتراف الأولي أو يُحتفظ بها للتداول أو تُشترى أساسا بغرض بيعها في الأجل القصير.
Such assets are measured at fair value at each reporting date, and any gains or losses arising from changes in the fair value are presented in the statement of financial performance in the year in which they arise.وتقاس هذه الأصول بالقيمة العادلة في كل تاريخ إبلاغ، وتُعرض أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الأداء المالي في السنة التي تنشأ فيها.
24.٢٤ -
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.والقروض والمبالغ المستحقة القبض أصول مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير معروضة في أي سوق نشطة.
They are initially recorded at fair value plus transaction costs and subsequently reported at amortized cost calculated using the effective interest method.وتسجَّل أولا بقيمتها العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملات، وتسجَّل لاحقا بالتكلفة المحسوبة بطريقة سعر الفائدة الساري بعد خصم الاستهلاك.
Interest revenue is recognized on a time proportion basis using the effective interest rate method for the respective financial asset.ويعترف بإيرادات الفوائد على أساس التناسب الزمني بتطبيق طريقة سعر الفائدة الساري على الأصل المالي المعني.
25.٢٥ -
Financial assets are assessed at each reporting date to determine whether there is objective evidence of impairment.وتقيَّم الأصول المالية عند حلول كل تاريخ إبلاغ لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية على اضمحلال قيمتها.
Evidence of impairment includes default or delinquency of the counterparty or permanent reduction in value of the asset.ومن بين الأدلة على اضمحلال قيمة الأصول إخلال الطرف الآخر بالتزامه أو عجزه عن السداد أو حدوث تراجع مستديم في قيمة الأصل.
Impairment losses are recognized in the statement of financial performance in the year in which they arise.ويتم الاعتراف بخسائر اضمحلال القيمة في بيان الأداء المالي في السنة التي تنشأ فيها.
26.٢٦ -
Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows have expired or have been transferred and the Mechanism has transferred substantially all risks and rewards of the financial asset.ويُلغى الاعتراف بالأصول المالية عندما ينتهي سريان الحقوق في تلقي تدفقات نقدية أو يتم نقلها وتكون الآلية قد حوَّلت إلى حد كبير جميع المخاطر والمكافآت الملازمة للأصل المالي.
Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.وتُقابَل الأصول بالخصوم المالية ويُبلَّغ عن المبلغ الصافي في بيان المركز المالي عندما يكون هناك حق واجب النفاذ قانونا في المقاصَّة بين المبالغ المعترف بها وتكون هناك نية في التسوية على أساس صافي المبالغ أو تحقيق القيمة المالية للأصول وتسوية الخصوم في آن واحد.
Financial assets: investment in the main cash poolالأصول المالية: الاستثمار في صندوق النقدية المشترك الرئيسي
27.٢٧ -
The United Nations Treasury invests funds pooled from the United Nations Secretariat entities and other participating entities.تستثمر خزانة الأمم المتحدة الأموال المجمعة من كيانات الأمانة العامة للأمم المتحدة والكيانات المشاركة الأخرى.
These pooled funds are combined in two internally managed cash pools.وتجمَّع هذه الأموال في صندوقين مشتركين للنقدية يُداران داخلياً.
Participation in the cash pools implies sharing the risk and returns on investments with the other participants.وتستتبع المشاركة في صندوقي النقدية المشتركين تقاسم المخاطر وعوائد الاستثمارات مع المشاركين الآخرين.
Since the funds are commingled and invested on a pool basis, each participant is exposed to the overall risk of the investments portfolio to the extent of the amount of cash invested.ولما كانت الأموال تجمَّع وتُستثمر على أساس أنها صندوق مشترك، يكون كل مشارك معرضاً للمخاطر العامة لحافظة الاستثمارات في حدود مبلغ النقدية المستثمَر.
28.٢٨ -
The Mechanism’s investment in the main cash pool is included as part of cash and cash equivalents, short-term investments and long-term investments in the statement of financial position, depending on the maturity period of the investments.وتدرَج استثمارات الآلية في صندوق النقدية المشترك الرئيسي كجزء من النقدية ومكافئات النقدية، والاستثمارات القصيرة الأجل والاستثمارات الطويلة الأجل، في بيان المركز المالي، بحسب فترة استحقاق الاستثمارات.
Financial assets: cash and cash equivalentsالأصول المالية: النقدية ومكافئات النقدية
29.٢٩ -
Cash and cash equivalents comprise cash at bank and on hand, and short-term, highly liquid investments with a maturity of three months or less from the date of acquisition.تتألف النقدية ومكافِئات النقدية من النقدية في المصارف والنقدية الحاضرة والاستثمارات العالية السيولة والقصيرة الأجل التي يحل تاريخ استحقاقها خلال ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.
Financial assets: receivables from non-exchange transactions — contributionsالأصول المالية: المبالغ المستحقة القبض من المعاملات غير التبادلية - الاشتراكات
30.٣٠ -
Contributions receivable represent uncollected revenue from assessed contributions committed to the Mechanism by Member States and non-Member States.تمثل المساهمات المستحقة القبض الإيرادات غير المحصَّلة من الأنصبة المقررة التي تعهدت بها الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء للآلية.
These non-exchange receivables are stated at nominal value, less impairment for estimated irrecoverable amounts, the allowance for doubtful receivables.وتُسجَّل هذه المبالغ المستحقة القبض للمعاملات غير التبادلية بقيمتها الإسمية مخصوما منها اضمحلال القيمة بالقدر الذي تظهر التقديرات أنه غير قابل للاسترداد، أي بدل تغطية المستحقات المشكوك في إمكانية تحصيلها.
For assessed contributions receivable, the allowance for doubtful receivables is calculated as follows:أما بالنسبة إلى الأنصبة المقررة المستحقة القبض، فيُحسَب بدل تغطية المستحقات المشكوك في إمكانية تحصيلها على النحو التالي:
(a)(أ)
Receivables of Member States that are subject to the General Assembly voting rights restriction set forth in Article 19 of the Charter of the United Nations owing to arrears equalling or exceeding the amount of the contributions due from it for the preceding two full years and that are past due in excess of two years: 100 per cent allowance;المبالغ المستحقة القبض من الدول الأعضاء التي تخضع للقيد المتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة المنصوص عليه في المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة بسبب المتأخرات التي تتجاوز أو تعادل قيمة الاشتراكات المستحقة عليها عن سنتين سابقتين كاملتين والتي مر على تاريخ استحقاقها أكثر من سنتين: بدل 100 في المائة؛
(b)(ب)
Receivables that are past due in excess of two years for which the General Assembly has granted special treatment as regards payment: 100 per cent allowance;المبالغ المستحقة القبض التي مر على تاريخ استحقاقها أكثر من سنتين ومنحت بشأنها الجمعية العامة معاملة خاصة فيما يتعلق بالدفع: بدل 100 في المائة؛
(c)(ج)
Receivables that are past due in excess of two years for which Member States have specifically contested the balance: 100 per cent allowance.المبالغ المستحقة القبض التي مر على تاريخ استحقاقها أكثر من سنتين واعترضت الدول الأعضاء تحديدا على رصيدها المتبقي: بدل نسبته 100 في المائة؛
Any contested amount outstanding for less than two years will be disclosed in the notes to the financial statements;وسيُفصَح في الملاحظات المصاحبة للبيانات المالية عن أي مبلغ يكون محل خلاف ويظل واجب السداد لمدة تقل عن سنتين؛
(d)(د)
For receivables with approved payment plans, no allowance for doubtful debt will be established;بالنسبة للمبالغ المستحقة القبض التي لها خطط سداد معتمدة، لن يُخصَّص بدل لتغطية الديون المشكوك في إمكانية تحصيلها؛
rather, disclosures will be made in the notes to the financial statements.بل سيُفصَح عنها في الملاحظات المصاحبة للبيانات المالية.
Financial assets: receivables from exchange transactions — other receivablesالأصول المالية: المبالغ المستحقة القبض من المعاملات التبادلية - المبالغ الأخرى المستحقة القبض
31.٣١ -
Other receivables primarily include amounts receivable for goods or services provided to other entities, amounts receivable for leased-out assets and receivables from staff.تشمل المبالغ الأخرى المستحقة القبض أساسا المبالغ المستحقة القبض لقاء السلع أو الخدمات المقدَّمة إلى كيانات أخرى، والمبالغ المستحقة القبض لقاء الأصول المؤجَّرة، والمبالغ المستحقة القبض من الموظفين.
Receivables from other United Nations reporting entities are also included in this category.كما تشمل هذه الفئة المبالغ المستحقة القبض من كيانات الأمم المتحدة الأخرى المُعِدّة لبيانات مالية.
Material balances of other receivables are subject to specific review and an allowance for doubtful receivables assessed on the basis of recoverability and ageing.وتخضع الأرصدة المهمة للمبالغ الأخرى المستحقة القبض لاستعراض خاص بها ويُقدَّر لها بدل يتعلق بالمبالغ المستحقة القبض المشكوك في إمكانية تحصيلها بالاستناد إلى إمكانية تحصيلها وتقادمها.
Other assetsالأصول الأخرى
32.٣٢ -
Other assets include education grant advances and prepayments that are recorded as an asset until goods are delivered or services are rendered by the other party, at which point the expense is recognized.تشمل الأصول الأخرى سلف منحة التعليم والمبالغ المدفوعة مسبقا التي تُسجَّل كأصول إلى أن يُسلِّم الطرف الآخر السلع أو يُقدِّم الخدمات، فيُعترَف بها حينها كمصروفات.
Heritage assetsالأصول التراثية
33.٣٣ -
Heritage assets are not recognized in the financial statements, but significant heritage assets are disclosed in the notes to the financial statements.لا يُعترَف بالأصول التراثية في البيانات المالية، ولكن يُفصَح عن الأصول التراثية الهامة في الملاحظات المصاحبة للبيانات المالية.
Property, plant and equipmentالممتلكات والمنشآت والمعدات
34.٣٤ -
Property, plant and equipment are classified into different groupings of similar nature, functions, useful life and valuation methodologies, such as vehicles;تُصنَّف الممتلكات والمنشآت والمعدات في فئات مختلفة لها طابع مماثل ووظائف وأعمار نافعة ومنهجيات تقييم مماثلة، ومنها مثلا المركبات؛
temporary and mobile buildings;والمباني المؤقتة والمتنقلة؛
communications and information technology equipment;ومعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
machinery and equipment;والآلات والمعدات؛
furniture and fixtures;والأثاث والتجهيزات الثابتة؛
and real estate assets (building, infrastructure and assets under construction).والأصول العقارية (المباني والهياكل الأساسية والأصول قيد الإنشاء).
Recognition of property, plant and equipment is as follows:ويُعترَف بالممتلكات والمنشآت والمعدات على النحو التالي:
(a)(أ)
Property, plant and equipment are capitalized when their cost per unit is greater than or equal to the threshold of $5,000 or $100,000 for buildings, leasehold improvements, infrastructure assets and self-constructed assets;تُرَسمَل الممتلكات والمنشآت والمعدات عندما تتجاوز تكلفة الوحدة منها أو تعادل عتبة 000 5 دولار، أو 000 100 دولار للمباني وتحسينات الأصول المستأجَرة والأصول من الهياكل الأساسية والأصول المنشأة ذاتيا؛
(b)(ب)
All property, plant and equipment other than real estate assets is stated at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.تُدرَج جميع الممتلكات والمنشآت والمعدات غير الأصول العقارية بالتكلفة الأصلية مخصوما منها الاستهلاك المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن اضمحلال القيمة.
Historical cost comprises the purchase price, any costs directly attributable to bringing the asset to its location and condition and the initial estimate of dismantling and site restoration costs.وتتألف التكلفة الأصلية من سعر الشراء، وأي تكاليف تُعزى مباشرة إلى إيصال الأصول إلى موقعها وتجهيزها للاستخدام، والتقدير الأولي لتكاليف التفكيك وترميم المواقع.
Standard rates of 4 per cent of the cost of purchase are used in place of actual associated costs incurred;وتُستخدَم المعدلات الموحَّدة التي تبلغ 4 في المائة من تكلفة الشراء بدلا من التكاليف الفعلية المتصلة بها المتكبَّدة؛
(c)(ج)
Owing to the absence of historical cost information, buildings and infrastructure real estate assets were initially recognized at fair value using a depreciated replacement cost methodology for initial IPSAS implementation.نظرا إلى عدم وجود معلومات عن التكلفة الأصلية، اُعتُرِف بالأصول العقارية من المباني والهياكل الأساسية مبدئيا بقيمتها العادلة باستخدام منهجية تكلفة الاستبدال بعد خصم الاستهلاك من أجل التنفيذ الأولي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
The method involves calculating the cost per unit of measurement, for example cost per square metre, by collecting construction cost data, utilizing in-house cost data (where available) or using external cost estimators for each catalogue of real estate assets and multiplying that unit cost by the external area of the asset to obtain the gross replacement cost.وتنطوي هذه الطريقة على حساب تكلفة كل وحدة قياس، مثلا تكلفة المتر المربع، من خلال جمع بيانات عن تكاليف التشييد واستخدام البيانات المتاحة داخليا عن التكاليف (حيثما توافرت)، أو باستخدام وسائل خارجية لتقدير التكاليف لكل قائمة من الأصول العقارية وضرب تكلفة وحدة القياس تلك في المساحة الخارجية للأصل للحصول على تكلفة الاستبدال الإجمالية.
Depreciation allowance deductions from the gross replacement cost to account for physical, functional and economic use of the assets have been made to determine the depreciated replacement cost of the assets;وخُصِمت مبالغ بدل الاستهلاك من تكلفة الاستبدال الإجمالية لحساب الاستخدام المادي والوظيفي والاقتصادي للأصول بُغية تحديد تكلفة استبدال الأصول بعد خصم الاستهلاك؛
(d)(د)
For property, plant and equipment acquired at nil or nominal cost, such as donated assets, the fair value at the date of acquisition is deemed to be the cost of acquiring equivalent assets.بالنسبة للممتلكات والمنشآت والمعدات المكتسَبة دون مقابل أو المشتراة بتكلفة رمزية، مثل الأصول المتبرَّع بها، تُعتبَر القيمة العادلة في تاريخ اقتنائها تكلفةَ اقتناء أصول مكافئة.
35.٣٥ -
Property, plant and equipment are depreciated over their estimated useful life using the straight-line method up to their residual value, except for land and assets under construction, which are not subject to depreciation.ويُحسَب استهلاك الممتلكات والمنشآت والمعدات على مدى عمرها النافع المقدَّر باستخدام طريقة القسط الثابت حتى قيمتها المتبقية، باستثناء الأراضي والأصول قيد الإنشاء، التي لا تخضع للاستهلاك.
Significant components of major owned buildings with different useful life are depreciated using the components approach.ويُحسَب استهلاك المكونات الهامة للمباني المملوكة الرئيسية التي لها أعمار نافعة مختلفة باستخدام نهج المكونات.
Depreciation commences in the month when the Mechanism gains control over an asset in accordance with international commercial terms and no depreciation is charged in the month of retirement or disposal.ويبدأ الاستهلاك في الشهر الذي تحوز فيه الآلية أصلا معينا وتتحكم فيه وفقا لشروط التجارة الدولية ولا تُقيَّد أي مصروفات استهلاك في الشهر الذي يتم فيه إخراج الأصل من الخدمة أو التخلص منه.
Given the expected pattern of usage of property, plant and equipment, the residual value is nil unless residual value is likely to be significant.ونظرا إلى نمط الاستخدام المتوقع للممتلكات والمنشآت والمعدات، تكون القيمة المتبقية منعدمة ما لم يُرجَّح أن تكون عالية.
The estimated useful lives of property, plant and equipment classes are as follows:ويرد أدناه بيان الأعمار النافعة المقدرة لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات:
Classالفئة
Subclassالفئة الفرعية
Estimated useful life (years)العمر النافع المقدَّر (بالسنوات)
Communications and information technology equipmentمعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Information technology equipmentمعدات تكنولوجيا المعلومات
44
Communications and audiovisual equipmentمعدات الاتصالات والمعدات السمعية البصرية
77
Vehiclesالمركبات
Light-wheeled vehiclesالمركبات ذات العجلات الخفيفة
66
Heavy-wheeled and engineering support vehiclesالمركبات ذات العجلات الثقيلة ومركبات الدعم الهندسي
1212
Specialized vehicles, trailers and attachmentsالمركبات المتخصصة والمقطورات وملحقات المركبات
6–126-12
Marine vesselsالمراكب البحرية
1010
Machinery and equipmentالآلات والمعدات
Light engineering and construction equipmentالمعدات الخفيفة الخاصة بالهندسة والبناء
55
Medical equipmentالمعدات الطبية
55
Security and safety equipmentمعدات الأمن والسلامة
55
Mine detection and clearing equipmentمعدات الكشف عن الألغام وإزالتها
55
Accommodation and refrigeration equipmentمعدات أماكن الإقامة والتبريد
66
Water treatment and fuel distribution equipmentمعدات معالجة المياه وتوزيع الوقود
77
Transportation equipmentمعدات النقل
77
Heavy engineering and construction equipmentالمعدات الثقيلة الخاصة بالهندسة والبناء
1212
Printing and publishing equipmentمعدات الطباعة والنشر
2020
Furniture and fixturesالأثاث والتجهيزات الثابتة
Library reference materialالمواد المرجعية للمكتبات
33
Office equipmentمعدات المكاتب
45
Fixtures and fittingsالتجهيزات الثابتة والملحقات
77
Furnitureالأثاث
1010
Buildingsالمباني
Temporary and mobile buildingsالمباني المؤقتة والمتنقلة
77
Fixed buildingsالمباني الثابتة
25, 40 or 5025 أو 40 أو 50
Major exterior, roofing, interior and services/utilities components, where component approach is utilizedالمكونات الرئيسية الخارجية والداخلية ومكونات السقوف والخدمات/المرافق، حيثما يُتبَع نهج المكونات
20–5020-50
Finance lease or donated right-to-use buildingsالمباني المستأجَرة بموجب عقد تأجير تمويلي أو المباني المتبرَّع بحق الانتفاع بها
Shorter of term of arrangement or life of buildingمدة الترتيب أو عمر المبنى، أيهما أقصر
Infrastructure assetsالأصول من الهياكل الأساسية
Telecommunications, energy, protection, transport, waste and water management, recreation, landscapingالاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة، والحماية، والنقل، وإدارة النفايات والمياه، والترفيه، وهندسة المناظر الطبيعية
Up to 50حتى 50 سنة
Leasehold improvementsتحسينات الأصول المُستأجَرة
Fixtures, fittings and minor construction workالتجهيزات الثابتة والملحقات وأعمال البناء الصغيرة
Shorter of lease term or 5 yearsمدة عقد الإيجار أو مدة خمس سنوات، أيهما أقصر
36.٣٦ -
In exceptional cases, the recorded useful lives for some assets converted for IPSAS reporting may be different from the useful lives prescribed at the asset subclass level as set out above (although they would remain within the range at asset class level), because when preparing the 2014 IPSAS opening balance, a thorough review of the remaining economic useful lives for these assets was made and the result had been entered in the master record of the asset.وفي حالات استثنائية، قد تكون الأعمارُ النافعة المسجلة لبعض الأصول المحوَّلة لأغراض الإبلاغ وفق المعايير المحاسبية الدولية مختلفة عن الأعمار النافعة المقرَّرة على مستوى الفئة الفرعية للأصول على النحو المبين أعلاه (رغم بقائها ضمن النطاق على مستوى فئة الأصل)، ويُعزى ذلك إلى أنه في إطار إعداد الرصيد الافتتاحي لعام 2014 وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، أُجرِي استعراض شامل لما تبقى من الأعمار الاقتصادية النافعة لهذه الأصول وأُدرِجت النتيجة في السجل الرئيسي للأصول.
Although the total useful life entered in the asset master record looks beyond standard useful life, the remaining useful life when calculated from the date of capitalization remains within the asset class prescribed range.وعلى الرغم من أن مجموع العمر النافع المدرَج في سجل الأصول الرئيسي يبدو أنه يتجاوز العمر النافع القياسي، لا يزال العمر النافع المتبقي، عندما يُحسَب اعتبارا من تاريخ الرسملة، ضمن النطاق المقرَّر لفئة الأصول.
37.٣٧ -
Where there is a material cost value of fully depreciated assets that are still in use, adjustments to accumulated depreciation are incorporated into the financial statements to reflect a residual value of 10 per cent of historical cost based on an analysis of the classes and useful lives of the fully depreciated assets.وحيثما تكون هناك قيمة تكاليف مادية لأصول مستهلَكة بالكامل لا تزال قيد الاستخدام، تُدرَج التعديلات المدخَلة على الاستهلاك المتراكم في البيانات المالية لتبين قيمة متبقية نسبتها 10 في المائة من التكلفة الأصلية، وذلك بناء على تحليل لفئات الأصول المستهلَكة بالكامل وأعمارها النافعة.
38.٣٨ -
The Mechanism elected the cost model for measurement of property, plant and equipment after initial recognition instead of the revaluation model.وقد اختارت الآلية نموذج التكلفة، بدلا من نموذج إعادة التقييم، في عمليات قياس قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات بعد الاعتراف الأولي.
Costs incurred subsequent to initial acquisition are capitalized only when it is probable that future economic benefits or service potential associated with the item will flow to the Mechanism and the subsequent cost exceeds the threshold for initial recognition.ولا تُرسمَل التكاليف المتكبَّدة بعد عملية الشراء الأولي إلا إذا كان يُرجَّح أن تتدفق فوائد اقتصادية أو إمكانيات خدمات مرتبطة بهذا البند على الآلية، وتجاوزت التكاليف اللاحقة العتبة المحدَّدة للاعتراف الأولي.
Repairs and maintenance are expensed in the statement of financial performance in the year in which they are incurred.وتُقيَّد مصروفات الإصلاحات والصيانة في بيان الأداء المالي في سنة تكبُّدها.
39.٣٩ -
A gain or loss resulting from the disposal or transfer of property, plant and equipment arises where proceeds from disposal or transfer differ from its carrying amount.وينشأ الربح أو الخسارة الناجمان عن التصرف في الممتلكات والمنشآت والمعدات أو نقلها حينما تكون العائدات من التصرف أو النقل مختلفة عن القيمة الدفترية.
Those gains or losses are recognized in the statement of financial performance within other revenue or other expenses.ويُعترَف بتلك الأرباح أو الخسائر في بيان الأداء المالي في إطار الإيرادات الأخرى أو المصروفات الأخرى.
40.٤٠ -
Impairment assessments are conducted during annual physical verification procedures and when events or changes in circumstance indicate that carrying amounts may not be recoverable.وتُجرى تقييمات اضمحلال القيمة خلال إجراءات التحقق المادي السنوية وعند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد لا تكون قابلة للتحصيل.
Land, buildings and infrastructure assets with a year-end net book value greater than $500,000 are reviewed for impairment at each reporting date.وتُستعرَض أصول الأراضي والمباني والهياكل الأساسية التي لها قيمة دفترية صافية تتجاوز 000 500 دولار عند نهاية السنة من أجل الوقوف على اضمحلال القيمة في كل تاريخ من تواريخ الإبلاغ.
The equivalent threshold for other property, plant and equipment items (excluding assets under construction and leasehold improvements) is $25,000.أما الأصناف الأخرى من الممتلكات والمنشآت والمعدات (باستثناء الأصول قيد الإنشاء وتحسينات الأصول المـُـستأجَرة)، فتبلغ عتبتها المعادِلة 000 25 دولار.
Intangible assetsالأصول غير الملموسة
41.٤١ -
Intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss.تُقيَّد الأصول غير الملموسة بسعر التكلفة مخصوما منه الإهلاك المتراكم والخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة.
For intangible assets acquired at nil or nominal cost, including donated assets, the fair value at the date of acquisition is deemed to be the cost to acquire.وفي حال اقتناء أصول غير ملموسة من دون تكلفة أو بتكلفة رمزية، بما في ذلك الأصول المتبرَّع بها، تُعتبَر قيمتُها العادلة في تاريخ اقتنائها تكلفةَ الاقتناء.
The threshold for recognition is $100,000 for internally generated intangible assets and $5,000 per unit for externally acquired intangible assets.وتبلغ عتبة الاعتراف بهذه الأصول 000 100 دولار للأصول غير الملموسة المستحدَثة داخليا و 000 5 دولار لكل وحدة من الأصول غير الملموسة المقتناة من مصادر خارجية.
42.٤٢ -
Acquired computer software licences are capitalized on the basis of costs incurred to acquire and bring to use the specific software.وتُرسمَل تراخيص البرامجيات الحاسوبية المقتناة على أساس التكاليف المتكبَّدة لاقتناء هذه البرامجيات وإتاحتها للاستخدام.
Development costs that are directly associated with the development of software for use by the Mechanism are capitalized as an intangible asset.وتُرسمَل تكاليف التطوير المرتبطة مباشرة بالبرامجيات التي تُستحدَث لكي تستخدمها الآلية بوصفها أصولا غير ملموسة.
Directly associated costs include software development employee costs, consultant costs and other applicable overhead costs.وتشمل التكاليف المرتبطة باستحداث البرامجيات ارتباطا مباشرا تكاليف موظفي استحداث البرامجيات وتكاليف الخبراء الاستشاريين، وغير ذلك من التكاليف العامة المنطبقة.
43.٤٣ -
Intangible assets with finite useful lives are amortized on a straight-line method over their estimated useful lives starting from the month of acquisition or when the intangible assets become operational.ويُحسَب إهلاك الأصول غير الملموسة ذات الأعمار النافعة المحدَّدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها النافعة المقدَّرة ابتداء من شهر الاقتناء أو عندما تصبح الأصول غير الملموسة قيد التشغيل.
The useful lives of major classes of intangible assets have been estimated as follows:وقدرت الأعمار النافعة للفئات الرئيسية للأصول غير الملموسة على النحو الوارد أدناه:
Classالفئة
Range of estimated useful life (years)مدى العمر النافع المقدَّر (بالسنوات)
Licences and rightsالتراخيص والحقوق
2–6 (period of licence/right)2-6 (مدة الترخيص/الحق)
Software acquired externallyالبرامجيات المقتناة من مصادر خارجية
3–10٣-١٠
Software and websites internally developedالبرامجيات والمواقع الشبكية المستحدَثة داخليا
3–10٣-١٠
Copyrightsحقوق التأليف والنشر
3–10٣-١٠
Assets under developmentالأصول قيد الاستحداث
Not amortizedلا تخضع للإهلاك
44.٤٤ -
Annual impairment reviews of intangible assets are conducted where assets are under development or have an indefinite useful life.وتُجرى استعراضات سنوية لاضمحلال قيمة الأصول غير الملموسة حيثما تكون الأصول قيد الإنشاء أو يكون عمرها النافع غير محدَّد.
Other intangible assets are subject to impairment review only when their indicators of impairment are identified.ولا تخضع الأصول غير الملموسة الأخرى لاستعراض اضمحلال القيمة إلا عند تحديد مؤشرات اضمحلال قيمتها.
Financial liabilities: classificationالخصوم المالية: التصنيف
45.٤٥ -
Financial liabilities are classified as “other financial liabilities”.تُصنَّف الخصوم المالية بوصفها ”خصوما مالية أخرى“.
They include accounts payable, judges’ benefits liabilities, unspent funds held for future refunds and other liabilities, such as balances payable to other United Nations system entities.وهي تشمل الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المتعلقة باستحقاقات القضاة، والمبالغ غير المنفَقة المحتفَظ بها لردها في المستقبل، والخصوم الأخرى مثل الأرصدة المستحقة الدفع إلى الكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
Financial liabilities classified as other financial liabilities are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost.ويُعترَف بالخصوم المالية المصنَّفة على أنها خصوم مالية أخرى بصورة أولية بالقيمة العادلة ثمّ تُقاس بالتكلفة بعد خصم الإهلاك.
Financial liabilities with a duration of less than 12 months are recognized at their nominal value.ويُعترَف بالخصوم المالية التي تقل مدتها عن 12 شهرا بقيمتها الاسمية.
The Mechanism re-evaluates classification of financial liabilities at each reporting date and derecognizes financial liabilities when its contractual obligations are discharged, waived, cancelled or expired.وتعيد الآلية تقييم تصنيف الخصوم المالية في كل فترة من فترات الإبلاغ وتلغي الاعتراف بتلك الخصوم المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو التنازل عنها أو إلغائها أو انتهاء صلاحيتها.
Financial liabilities: accounts payable and accrued liabilitiesالخصوم المالية: الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المستحقة
46.٤٦ -
Accounts payable and accrued expenses arise from the purchase of goods and services that have been received but not paid for as at the reporting date.تنشأ الحسابات المستحقة الدفع والمصروفات المستحقة من شراء السلع والخدمات التي تم استلامها ولكن لم يُدفَع ثمنها حتى تاريخ الإبلاغ.
They are stated at invoiced amounts, less discounts at the reporting date.وتُحتسَب عند تاريخ الإبلاغ بالقيمة المسجلة في الفاتورة، مطروحا منها أي خصومات في تاريخ الإبلاغ.
Payables are recognized and subsequently measured at their nominal value, as they are generally due within 12 months.ويُعترَف بالحسابات المستحقة الدفع وتُقاس بعد ذلك بالقيمة الاسمية، لأن أجل استحقاقها يحل غالبا في غضون 12 شهرا.
Advance receipts and other liabilitiesالمبالغ المقبوضة سلفا والخصوم الأخرى
47.٤٧ -
Advance receipts and other liabilities consist of payments received in advance relating to exchange transactions, liabilities for conditional funding arrangements and other deferred revenue.تتألف المبالغ المقبوضة سلفا والخصوم الأخرى من المبالغ المقبوضة سلفا المتصلة بالمعاملات التبادلية، والخصوم الخاصة بترتيبات التمويل المشروطة، والإيرادات المؤجَّلة الأخرى.
Leasesعقود الإيجار
The Mechanism as lesseeالآلية بوصفها جهة مستأجِرة
48.٤٨ -
Leases of property, plant and equipment, where the Mechanism has substantially all of the risks and rewards of ownership, are classified as finance leases.تُصنَّف عقود إيجار الممتلكات والمنشآت والمعدات على أنها عقود إيجار تمويلي حينما تتحمل الآلية إلى حد كبير جميع المخاطر والمكاسب الملازمة للملكية.
Finance leases are capitalized at the start of the lease at the lower of fair value or the present value of the minimum lease payments.وتُرسمَل عقود الإيجار التمويلي في بداية عقد الإيجار بالقيمة العادلة أو بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا، أيهما أقل.
The rental obligation, net of finance charges, is reported as a liability in the statement of financial position.ويُقيَّد التزام الإيجار، بعد خصم رسوم التمويل، بوصفه خصما في بيان المركز المالي.
Assets acquired under finance leases are depreciated in accordance with property, plant and equipment policies.ويجري حساب استهلاك الأصول المقتناة في إطار عقود الإيجار التمويلي وفقا للسياسات المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات.
The interest element of the lease payment is charged to the statement of financial performance as an expense over the lease term based on the effective interest rate method.ويُقيَّد عنصر الفائدة المتعلق بمبلغ الإيجار في بيان الأداء المالي باعتباره من المصروفات على مدى فترة عقد الإيجار استنادا إلى طريقة سعر الفائدة الساري.
49.٤٩ -
Leases where all of the risks and rewards of ownership are not substantially transferred to the Mechanism are classified as operating leases.وتُصنَّف العقود التي لا تُنقَل فيها إلى الآلية جميع المخاطر والمكاسب الملازمة للملكية إلى حد كبير بوصفها عقود إيجار تشغيلي.
Payments made under operating leases are charged to the statement of financial performance as an expense on a straight-line basis over the period of the lease.وتُقيَّد المدفوعات المسدَّدة بموجب عقود الإيجار التشغيلي في بيان الأداء المالي بوصفها مصروفا على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار.
Mechanism as lessorالآلية بوصفها جهة مؤجِّرة
50.٥٠ -
The Mechanism often leases out assets under operating leases.تؤجِّر الآلية في كثير من الأحيان أصولا بموجب عقود إيجار تشغيلي.
Leased-out assets are reported under property, plant and equipment, and lease revenue is recognized in the statement of financial performance over the term of the lease on a straight-line basis.وتُدرَج الأصول المؤجَّرة ضمن بند الممتلكات والمنشآت والمعدات، ويُعتَرفُ بإيرادات الإيجار في بيان الأداء المالي على مدى فترة عقد الإيجار على أساس القسط الثابت.
Donated rights to useحقوق الانتفاع المتبرَّع بها
51.٥١ -
Land, buildings, infrastructure assets, machinery and equipment may be granted to the Mechanism, primarily by host Governments at nil or nominal cost, through donated right-to-use arrangements.يجوز أن يُمنَح للآلية حق الانتفاع بالأراضي والمباني وأصول الهياكل الأساسية والآلات والمعدات بموجب ترتيبات حقوق انتفاع متبرَّع بها تُبرَم في المقام الأول مع الحكومات المضيفة بدون تكلفة أو بتكلفة رمزية.
These arrangements are accounted for as operating leases or finance leases depending on whether an assessment of the agreement indicates that control over the underlying assets is transferred to the Mechanism.وتُسجَّل هذه الترتيبات بوصفها عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي وفقا لما إذا كان تقييم الترتيبات يشير إلى نقل التحكم بالأصول الأساسية إلى الآلية من عدمه.
52.٥٢ -
Where a donated right-to-use arrangement is treated as an operating lease, an expense and corresponding revenue equal to the annual rental value of the asset or similar property are recognized in the Mechanism’s financial statements.وحيثما تُعامَل ترتيبات حقوق الانتفاع المتبرَّع بها كعقود إيجار تشغيلي، يُعترَف في البيانات المالية للآلية بمصروف وبما يكافئه من إيراد يساوي قيمة الإيجار السنوي للأصول أو الممتلكات المماثلة.
Where a donated right-to-use arrangement is treated as a finance lease (principally with a lease term of over 35 years for premises), the fair market value of the property is capitalized and depreciated over the shorter of the useful life of the property or the term of the arrangement.وحيثما تُعامَل ترتيبات حقوق الانتفاع المتبرَّع بها كعقود إيجار تمويلي (لا سيما حينما تتجاوز مدة تأجير أماكن العمل فيها 35 عاما)، تُرسمَل القيمة السوقية العادلة للممتلكات وتُستهلَك على مدى العمر النافع للممتلكات أو مدة الترتيب، أيهما أقصر.
In addition, a liability for the same amount is recognized, which is progressively recognized as revenue over the lease term.وبالإضافة إلى ذلك، يُعترَف بخصم مقابل المبلغ ذاته الذي يُعترَف به تدريجيا باعتباره إيرادا خلال مدة عقد الإيجار.
Donated right-to-use land arrangements are accounted for as operating leases where the Mechanism does not have exclusive control over the land and/or title to the land is transferred under restricted deeds.وتُحتسَب ترتيبات الأرض المتبرَّع بحقوق الانتفاع بها بمثابة عقود إيجار تشغيلي في الأحوال التي لا تملك فيها الآلية التحكم الحصري بالأرض و/أو ينقل فيها سند ملكية الأرض بموجب صكوك مقيَّدة.
53.٥٣ -
Where title to land is transferred to the Mechanism without restrictions, the land is accounted for as donated property, plant and equipment and recognized at fair value at the acquisition date.وحيثما يُنقَل صك ملكية الأرض إلى الآلية من دون قيود، تُعتبَر الأرض جزءا من الممتلكات والمنشآت والمعدات المتبرَّع بها، وتُقيَّد في السجلات بالقيمة العادلة في تاريخ الاقتناء.
54.٥٤ -
The threshold for the recognition of revenue and expense is yearly rental value equivalent to $5,000 per donated rights to use premises, land, infrastructure, machinery and equipment.وعتبة الاعتراف بالإيرادات والمصروفات هي قيمة الإيجار السنوي التي تعادل مبلغ 000 5 دولار لكل حق من الحقوق المتبرَّع بها لاستخدام المباني والأراضي والهياكل الأساسية والآلات والمعدات.
Employee benefitsاستحقاقات الموظفين
55.٥٥ -
Employees comprise staff members, as described under Article 97 of the Charter of the United Nations, whose employment and contractual relationship are defined by a letter of appointment subject to regulations established by the General Assembly pursuant to Article 101, paragraph 1, of the Charter.يُقصَد بالموظفين هنا موظفو المنظمة، بالمعنى المبين في المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، الذين تتحدَّد خدمتهم وعلاقتهم التعاقدية بكتاب تعيين خاضع للأنظمة التي وضعتها الجمعية العامة عملا بالفقرة 1 من المادة 101 من الميثاق.
Employee benefits are classified as short-term, long-term, post-employment or termination benefits.وتُصنَّف استحقاقات الموظفين بوصفها استحقاقات قصيرة الأجل أو استحقاقات طويلة الأجل أو استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة أو استحقاقات إنهاء الخدمة.
Short-term employee benefitsاستحقاقات الموظفين القصيرة الأجل
56.٥٦ -
Short-term employee benefits are employee benefits (other than termination benefits) that are payable within 12 months after the end of the year in which the employee renders the related services.استحقاقات الموظفين القصيرة الأجل هي الاستحقاقات (غير استحقاقات إنهاء الخدمة) التي تصبح مستحقة الدفع في غضون 12 شهرا بعد نهاية السنة التي يقدم فيها الموظفون الخدمات ذات الصلة.
Short-term employee benefits comprise first-time employee benefits (assignment grants), regular daily/weekly/monthly benefits (wages, salaries and allowances), compensated absences (paid sick leave and maternity/paternity leave) and other short-term benefits (death grant, education grant, reimbursement of taxes and home leave travel) provided to current employees on the basis of services rendered.وتشمل استحقاقات الموظفين القصيرة الأجل استحقاقات الموظفين للمرة الأولى (مِنَح الانتداب) والاستحقاقات الدورية اليومية/الأسبوعية/الشهرية (الأجور والمرتبات والبدلات) وفترات الغياب المدفوعة الأجر (الإجازة المرَضيّة المدفوعة الأجر، وإجازة الأمومة/الأبوة) وغيرها من الاستحقاقات القصيرة الأجل (منحة الوفاة، ومنحة التعليم، وردّ الضرائب، والسفر في إجازة زيارة الوطن) الممنوحة للموظفين الحاليين استنادا إلى الخدمات المقدَّمة.
All such benefits which are accrued but not paid are recognized as current liabilities within the statement of financial position.ويُعترَف بجميع هذه الاستحقاقات التي أصبحت مستحقة دون أن يتم تسديدها بوصفها خصوما متداولة في بيان المركز المالي.
Post-employment benefitsاستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة
57.٥٧ -
Post-employment benefits comprise after-service health insurance, end-of-service repatriation benefits and annual leave that are accounted for as defined benefit plans in addition to the United Nations Joint Staff Pension Fund.تشمل استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة التأمينَ الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقاتِ الإعادة إلى الوطن عند انتهاء الخدمة والإجازة السنوية، التي تُحسَب على أنها خطط استحقاقات محدَّدة إضافة إلى الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.
Defined benefit plansخطط الاستحقاقات المحدَّدة
58.٥٨ -
The following benefits are accounted for as defined-benefit plans: after-service health insurance, repatriation benefits (post-employment benefits) and accumulated annual leave that is commuted to cash upon separation from the Mechanism (other long-term benefits).تُعتبَر الاستحقاقات التالية خططا محدَّدة الاستحقاقات: التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات الإعادة إلى الوطن (استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة)، والإجازات السنوية المتراكمة التي تُحوَّل إلى مبلغ نقدي عند انتهاء الخدمة في الآلية (استحقاقات أخرى طويلة الأجل).
Defined-benefit plans are those where the Mechanism’s obligation is to provide agreed benefits and therefore the Mechanism bears the actuarial risks.وخطط الاستحقاقات المحدَّدة هي الخطط التي تلتزم الآلية بموجبها بتقديم استحقاقات متفَق عليها وبالتالي تتحمل الآلية المخاطر الاكتوارية.
The liability for defined-benefit plans is measured at the present value of the defined-benefit obligation.وتُقاس الخصوم المتعلقة بالخطط المحدَّدة الاستحقاقات بالقيمة الحالية للالتزام المتصل بالاستحقاقات المحدَّدة.
Changes in the liability for defined-benefit plans, excluding actuarial gains and losses, are recognized in the statement of financial performance in the year in which they occur.ويتم الاعتراف بالتغيرات في الخصوم المتعلقة بخطط الاستحقاقات المحدَّدة، باستثناء المكاسب والخسائر الاكتوارية، في بيان الأداء المالي في السنة التي تطرأ فيها.
The Mechanism has chosen to recognize changes in the liability for defined-benefit plans from actuarial gains and losses directly through the statement of changes in net assets.وقد اختارت الآلية أن تعترف بالتغيرات في الخصوم المتعلقة بخطط الاستحقاقات المحدَّدة الناجمة عن المكاسب والخسائر الاكتوارية مباشرة من خلال بيان التغيرات في صافي الأصول.
As at the end of the reporting year, the Mechanism held no plan assets as defined by IPSAS 39: Employee benefits.وعند نهاية سنة الإبلاغ، لم يكن لدى الآلية أي أصول للخطط على النحو المحدَّد في المعيار 39 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: استحقاقات الموظفين.
59.٥٩ -
The defined benefit obligations are calculated by independent actuaries using the projected unit credit method.ويقوم خبراء اكتواريون مستقلون بحساب الالتزامات المحدَّدة الاستحقاقات باستخدام طريقة تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدة.
The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality corporate bonds with maturity dates approximating those of the individual plans.وتُحدَّد القيمة الحالية للالتزامات المحدَّدة الاستحقاقات بخصم التدفقات النقدية التقديرية الخارجة في المستقبل باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات العالية الجودة التي تقارب آجال استحقاقها تواريخ استحقاق الخطط الفردية.
60.٦٠ -
After-service health insurance: This insurance provides worldwide coverage for necessary medical expenses of eligible former staff members and their dependants.التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة: يوفر هذا التأمين تغطية للمصروفات الطبية الضرورية في جميع أنحاء العالم للموظفين السابقين المستحقين ومُعاليهم.
Upon end of service, staff members and their dependants may elect to participate in a defined benefit health insurance plan of the United Nations, provided they have met certain eligibility requirements, including 10 years of participation in a United Nations health plan for those who were recruited after 1 July 2007, and 5 years for those who were recruited prior to that date.فعند انتهاء الخدمة، يجوز للموظفين ومُعاليهم اختيار المشاركة في خطة تأمين صحي محدَّدة الاستحقاقات تابعة للأمم المتحدة، شريطة استيفائهم شروطا معينة للتأهل لذلك، منها إكمال 10 سنوات من المشاركة في إحدى خطط التأمين الصحي التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالموظفين المستقدَمين بعد 1 تموز/يوليه 2007، و 5 سنوات للمستقدَمين قبل ذلك التاريخ.
The after-service health insurance liability represents the present value of the share of the Mechanism’s medical insurance costs for retirees and the post-retirement benefit accrued to date by active staff.ويمثل الخصم المتعلق بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة القيمة الحالية لنصيب الآلية من تكاليف التأمين الطبي للمتقاعدين واستحقاقات ما بعد التقاعد المستحقة حتى تاريخه للموظفين الذين لا يزالون في الخدمة.
A factor to be considered in the after-service health insurance valuation is contributions by all plan participants in determining the Mechanism’s residual liability.وثمّة عامل ينبغي أخذه في الاعتبار عند تقييم استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة هو مساهمات جميع الأطراف المشاركة في خطط التأمين الصحي عند تحديد الخصوم المتبقية على الآلية.
Contributions from retirees are deducted from the gross liability and a portion of the contributions from active staff is also deducted to arrive at the Mechanism’s residual liability in accordance with cost-sharing ratios authorized by the General Assembly.وتُخصَم مساهمات المتقاعدين من إجمالي الخصوم، ويُخصَم أيضا جزء من مساهمات الموظفين الذين لا يزالون في الخدمة، من أجل التوصل إلى الخصوم المتبقية على الآلية وفقا لنسب تقاسم التكاليف المأذون بها من الجمعية العامة.
61.٦١ -
Repatriation benefits: Upon end of service, staff who meet certain eligibility requirements, including residency outside their country of nationality at the time of separation, are entitled to a repatriation grant which is based upon length of service, and to travel and removal expenses.استحقاقات الإعادة إلى الوطن: عند انتهاء الخدمة، يمكن للموظفين الذين يستوفون شروط أهلية معينة، من بينها ‏الإقامة خارج البلدان التي يحملون جنسيتها وقت انتهاء الخدمة، أن يحصلوا على منحة للإعادة إلى ‏الوطن، تُقدَّر حسب مدة الخدمة، وعلى تكاليف السفر ونقل الأمتعة الشخصية.
A liability is recognized from when the staff member joins the Mechanism and is measured as the present value of the estimated liability for settling these entitlements.ويُعترَف بهذا الخصم من تاريخ التحاق الموظف بالعمل في الآلية، ويُقاس بالقيمة الحالية للخصم المقدَّر لتسوية هذه الاستحقاقات.
62.٦٢ -
Annual leave: The liabilities for annual leave represent unused accumulating compensated absence up to a maximum of 60 days, whereby an employee is entitled to monetary settlement of this balance upon separation from service.الإجازة السنوية: تمثل الخصوم المتعلقة بالإجازة السنوية الرصيدَ المتراكم غير المستخدَم من الإجازات المدفوعة الأجر بحد أقصى قدره 60 يوما، ويستحق الموظف تسوية نقدية لهذا الرصيد لدى انتهاء خدمته.
Therefore, the Mechanism recognizes as a liability the actuarial value of the total accumulated leave days of all staff members as of the date of the statement of financial position.ومن ثمّ، تعترف الآلية في بند الخصوم بالقيمة الاكتوارية لمجموع أيام الإجازات المتراكمة لجميع موظفيها حتى تاريخ بيان المركز المالي.
Annual leave benefits are considered to be a post-employment defined benefit and, as such, are recognized on the same actuarial basis as other defined benefit plans.وتُعتبَر استحقاقات الإجازة السنوية من الاستحقاقات المحدَّدة لما بعد انتهاء الخدمة، ويُعترَف بها بناء على ذلك على الأساس الاكتواري ذاته المستخدَم لحساب سائر خطط الاستحقاقات المحدَّدة.
Pension plan: United Nations Joint Staff Pension Fundخطة المعاش التقاعدي: الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
63.٦٣ -
The Mechanism is a member organization participating in the United Nations Joint Staff Pension Fund, which was established by the General Assembly to provide retirement, death, disability and related benefits to employees.الآلية هي إحدى المنظمات الأعضاء المشترِكة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة الذي أنشأته الجمعية العامة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز والاستحقاقات ذات الصلة للموظفين.
The Pension Fund is a funded, multi-employer defined benefit plan.وصندوق المعاشات التقاعدية هو خطة مموَّلة محدَّدة الاستحقاقات يشارك فيها أرباب عمل متعددون.
As specified in article 3 (b) of the Regulations of the Fund, membership in the Fund shall be open to the specialized agencies and to any other international, intergovernmental organization which participates in the common system of salaries, allowances and other conditions of service of the United Nations and the specialized agencies.وكما يرد في المادة 3 (ب) من النظام الأساسي للصندوق، يُفتَح باب العضوية في الصندوق للوكالات المتخصصة ولأي منظمة دولية أو حكومية دولية أخرى مشتركة في النظام الموحَّد للمرتبات والبدلات وغيرها من شروط الخدمة في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
64.٦٤ -
The plan exposes participating organizations to actuarial risks associated with the current and former employees of other organizations participating in the Fund, with the result that there is no consistent and reliable basis for allocating the obligation, plan assets and costs to individual organizations participating in the plan.وتُعرِّض هذه الخطة المنظمات المشترِكة فيها لمخاطر اكتوارية ترتبط بموظفي المنظمات الأخرى المشترِكة في الصندوق، الحاليين والسابقين، مما يترتب عليه عدم وجود أساس متسق وموثوق لتخصيص الالتزام وأصول الخطة والتكاليف لكل منظمة من المنظمات المشترِكة في الخطة.
The Mechanism and the Pension Fund, in line with the other organizations participating in the Fund, are not in a position to identify the Mechanism’s proportionate share of the defined benefit obligation, the plan assets and the costs associated with the plan with sufficient reliability for accounting purposes.وليس بوسع الآلية ولا صندوق المعاشات التقاعدية، شأنهما شأن المنظمات الأخرى المشترِكة في الصندوق، تحديد الحصة النسبية للآلية في التزام الاستحقاقات المحدَّدة وأصول الخطة والتكاليف المرتبطة بالخطة بدرجة كافية من الموثوقية للأغراض المحاسبية.
Hence, the Mechanism has treated this plan as if it were a defined contribution plan in line with the requirements of IPSAS 39: Employee benefits.ومن ثمّ، تتعامل الآلية مع هذه الخطة على أنها خطة محدَّدة الاشتراكات وفقا لمتطلبات المعيار 39 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: استحقاقات الموظفين.
The Mechanism’s contributions to the Fund during the financial period are recognized as expenses in the statement of financial performance.ويعترَف باشتراكات الآلية في الصندوق خلال الفترة المالية كمصروفات في بيان الأداء المالي.
Termination benefitsاستحقاقات إنهاء الخدمة
65.٦٥ -
Termination benefits are recognized as an expense only when the Mechanism is demonstrably committed, without realistic possibility of withdrawal, to a formal detailed plan to either terminate the employment of a staff member before the normal retirement date, or provide termination benefits as a result of an offer made in order to encourage voluntary redundancy.لا يُعترَف باستحقاقات إنهاء الخدمة باعتبارها مصروفات إلا في الحالات التي تكون فيها الآلية ملتزمة التزاما يمكن إثباته ودون وجود إمكانية واقعية للرجوع عنه، بخطة رسمية مُفصَّلة تقضي بإنهاء خدمة الموظف قبل تاريخ تقاعده العادي، أو بمنحه استحقاقات إنهاء الخدمة نتيجة لعرض يُقدَّم لتشجيع الموظفين على الإنهاء الطوعي لخدمتهم.
Termination benefits to be settled within 12 months are reported at the amount expected to be paid.ويُبلغ عن استحقاقات إنهاء الخدمة المقرَّر تسويتها في غضون 12 شهرا بالمبلغ المتوقَّع دفعه.
Where termination benefits fall due more than 12 months after the reporting date, they are discounted if the impact of discounting is material.وإذا كان موعد صرف استحقاقات إنهاء الخدمة يحل بعد أكثر من 12 شهرا من تاريخ الإبلاغ، فإنها تخضع لعملية خصم إذا كان أثر الخصم هاما.
Other long-term employee benefitsاستحقاقات الموظفين الأخرى الطويلة الأجل
66.٦٦ -
Other long-term employee benefit obligations are benefits, or portions of benefits, that are not due to be settled within 12 months after the end of the year in which employees provide the related service.الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين الأخرى الطويلة الأجل هي الاستحقاقات، أو أجزاء الاستحقاقات، التي لا يحين موعد تسويتها في غضون 12 شهرا من انقضاء السنة التي يقدم فيها الموظفون الخدمات ذات الصلة.
67.٦٧ -
Appendix D benefits: Appendix D to the Staff Rules of the United Nations governs compensation in the event of death, injury or illness attributable to the performance of official duties on behalf of the United Nations.الاستحقاقات المنصوص عليها في التذييل دال: ينظم التذييل دال للنظام الإداري للموظفين التعويضَ في حالات الوفاة أو الإصابة أو المرض المعزوّة إلى قيام الموظف بواجباته الرسمية في خدمة الأمم المتحدة.
Actuaries value these liabilities, and changes in the liabilities, excluding actuarial gains and losses, are recognized in the statement of financial performance.ويقوم الخبراء الاكتواريون بتقدير قيمة هذه الخصوم، ويُعترف بالتغيرات التي تطرأ على الخصوم، باستثناء المكاسب والخسائر الاكتوارية، في بيان الأداء المالي.
Provisionsالمخصَّصات
68.٦٨ -
Provisions are liabilities recognized for future expenditure of uncertain amount or timing.المخصَّصات خصوم يُعترَف بها لأغراض إنفاق مبلغ غير محدَّد أو لتغطية نفقات فترة غير محدَّدة في المستقبل.
A provision is recognized if, as a result of a past event, the Mechanism has a present legal or constructive obligation that can be estimated reliably and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.ويُعترف بالمبلغ المخصَّص عندما يقع على الآلية، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره على نحو موثوق به، ومن المحتمَل أن تستلزم تسوية هذا الالتزام دفع بعض المنافع الاقتصادية.
The provision is measured as the best estimate of the amount required to settle the present obligation at the reporting date.ويقاس المبلغ المخصَّص باعتباره أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ الإبلاغ.
Where the effect of the time value of money is material, the provision is the present value of the amount expected to be required to settle the obligation.وعندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود أثرا هاما، يكون المبلغ المخصَّص هو القيمة الحالية للمبلغ المتوقَّع أن يكون مطلوبا لتسوية هذا الالتزام.
69.٦٩ -
Uncommitted balances of the appropriations at the end of the budget period and expired balances of appropriations retained from prior periods are to be reported as provisions for credits to Member States.ويُبلغ، تحت بند المخصَّصات المرصودة للمبالغ المقيَّدة لحساب الدول الأعضاء، عن الأرصدة غير الملتزَم بها للاعتمادات في نهاية فترة الميزانية والأرصدة المنتهية الصلاحية للاعتمادات المحتفَظ بها من الفترات السابقة.
These provisions will remain until the General Assembly decides the manner of their disposal.ويُحتفَظ بهذه المخصَّصات حتى تقرر الجمعية العامة طريقة التصرف فيها.
Contingent liabilitiesالخصوم الاحتمالية
70.٧0 -
Any possible obligations that arise from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Mechanism are disclosed as contingent liabilities.يُفصَح عن أي التزامات يمكن أن تنشأ عن أحداث سابقة ولا يمكن تأكيد وجودها إلاّ عندما تحدث، أو لا تحدث، في المستقبل واقعةٌ أو وقائع غير مؤكّدة لا تخضع كليةً لسيطرة الآلية، بوصفها أصولا احتمالية.
Contingent liabilities are also disclosed where present obligations that arise from past events cannot be recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits or service potential will be required to settle the obligations, or the amount of the obligations cannot be reliably measured.ويُفصح عن الخصوم الاحتمالية أيضا عندما لا يمكن الاعتراف بالالتزامات الحالية الناشئة عن أحداث سابقة لأنه لا يُرجح أن تكون هناك حاجة إلى تدفق خارجي للموارد في شكل منافع اقتصادية أو إمكانات خدمة من أجل تسوية هذه الالتزامات، أو لأنه يتعذر قياس مبلغ الخصوم بصورة موثوقة.
71.٧١ -
Provisions and contingent liabilities are assessed continually to determine whether an outflow of resources embodying economic benefits or service potential has become more or less probable.وتخضع المخصصات والخصوم الاحتمالية لتقييم مستمر من أجل تحديد تزايد أو تراجع احتمال وقوع تدفق خارجي من الموارد في شكل منافع اقتصادية أو خدمات محتملة.
If it becomes more probable that such an outflow will be required, a provision is recognized in the Mechanism’s financial statements of the year in which the change of probability occurs.وإذا زاد احتمال الحاجة إلى هذا التدفق، فيُعترَف بمخصص في البيانات المالية للآلية للسنة التي يطرأ فيها تغير في درجة الاحتمال.
Similarly, where it becomes less probable that such an outflow will be required, a contingent liability is disclosed in the notes to the Mechanism’s financial statements.وبالمثل، إذا تراجع احتمال الحاجة إلى تدفق خارجي من هذا القبيل، يُفصَح عن خصم احتمالي في الملاحظات على البيانات المالية للآلية.
72.٧٢ -
An indicative threshold of $10,000 applies in recognizing provisions and/or disclosing contingent liabilities in the notes to the Mechanism’s financial statements.وتطبَّق عتبة إرشادية قدرها ٠٠٠ ١٠ دولار في الاعتراف بالمخصصات و/أو الإفصاح عن الخصوم الاحتمالية في الملاحظات على البيانات المالية للآلية.
Contingent assetsالأصول الاحتمالية
73.٧3 -
Contingent assets represent possible assets that arise from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the effective control of the Mechanism.الأصولُ الاحتمالية هي أصول يمكن أن تنشأ عن أحداث سابقة ولا يمكن تأكيد وجودها إلاّ عندما تحدث، أو لا تحدث، في المستقبل واقعةٌ أو وقائع غير مؤكّدة لا تخضع كليةً للسيطرة الفعلية للآلية.
Contingent assets are disclosed in the notes when it is more likely than not that economic benefits will flow to the Mechanism.ويُفصَح عن الأصول الاحتمالية في الملاحظات عندما يكون من الأرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية إلى الآلية.
Commitmentsالالتزامات
74.٧4 -
Commitments are future expenses to be incurred by the Mechanism on contracts entered into by the reporting date;الالتزامات هي مصروفات ستتكبدها الآلية في المستقبل نتيجةً لعقود أبرمتها بحلول تاريخ الإبلاغ؛
the Mechanism has minimal, if any, discretion to avoid those commitments in the ordinary course of operations.ولا تكون للآلية فيها إلا حرية تصرف محدودة للغاية، إن وُجدت أصلاً، تتيح لها تجنبها في مسار أعمالها العادي.
Commitments include capital commitments (amount of contracts for capital expenses that are not paid or accrued by the reporting date), contracts for the supply of goods and services that will be delivered to the Mechanism in future years, non-cancellable minimum lease payments and other non-cancellable commitments.وتشمل هذه الالتزاماتُ الالتزاماتِ الرأسمالية (مبالغ العقود المتعلقة بالمصروفات الرأسمالية التي لم تسدد أو تصبح مستحقة بحلول تاريخ الإبلاغ)، وعقود توريد السلع والخدمات التي ستستلمها الآلية في السنوات المقبلة، والحدود الدنيا لمدفوعات الإيجار غير القابلة للإلغاء، والالتزامات الأخرى غير القابلة للإلغاء.
Non-exchange revenue: assessed contributionsإيرادات المعاملات غير التبادلية: الاشتراكات المقررة
75.٧٥ -
Appropriations are financed by contributions from Member States that are assessed according to the scale of assessments determined by the General Assembly.تُموَّل الاعتمادات من اشتراكات الدول الأعضاء التي تحدد قيمتها وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي تحدده الجمعية العامة.
These assessments are subject to adjustments in respect of, among other things, supplementary appropriations for which contributions have not previously been assessed, revenue attributable to Member States, contributions resulting from the assessment of new Member States and any uncommitted balance of the appropriations at the end of the budget period and expired balances of the appropriations retained from prior periods that are due to be surrendered to Member States.وتخضع هذه الأنصبة لتسويات فيما يتعلق، في جملة أمور، بالاعتمادات التكميلية التي لم يسبق تقسيمها كأنصبة على الدول الأعضاء، والإيرادات التي يكون منشؤها الدول الأعضاء، والاشتراكات المتأتية من الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء الجديدة، وأي رصيد من الاعتمادات غير ملتزم به في نهاية فترة الميزانية والأرصدة المنتهية الصلاحية للاعتمادات المحتفظ بها من الفترات السابقة والتي استحق ردها إلى الدول الأعضاء.
Appropriations for the regular budget are approved and assessed for a two-year budget period;وتتم الموافقة على اعتمادات الميزانية العادية وتقسيمها إلى أنصبة مقررة لفترة ميزانية مدتها سنتان؛
the relevant portion of assessed contributions is recognized as revenue at the beginning of each year in the biennium.ويُعترَف بالحصة ذات الصلة من الأنصبة المقررة باعتبارها إيرادات عند بداية كل سنة في فترة السنتين.
Non-exchange revenue: otherإيرادات المعاملات غير التبادلية: إيرادات أخرى
76.٧6 -
In-kind contributions of goods, above the recognition threshold of $5,000 per discrete contribution, are recognized as assets and revenue once it is probable that future economic benefits or service potential will flow to the Mechanism and the fair value of those assets can be measured reliably.لا يعترف بالمساهمات العينية من السلع التي تزيد قيمتها عن عتبة الاعتراف البالغة 000 5 دولار لكل مساهمة على حدة، بوصفها أصولا وإيرادات، إلا حينما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى الآلية منافع أو خدمات اقتصادية مستقبلية متوقعة ويكون من الممكن قياس القيمة العادلة لتلك الأصول بطريقة موثوق بها.
Contributions in kind are initially measured at their fair value at the date of receipt determined by reference to observable market values or by independent appraisals.وتُقاس التبرعات العينية في البداية بحسب قيمتها العادلة في تاريخ تسلمها، وتُحدَّد هذه القيمة بالرجوع إلى قيم سوقية قابلة للرصد أو استناداً إلى تقييمات مستقلة.
The Mechanism has elected not to recognize in-kind contributions of services but to disclose in-kind contributions of service above the threshold of $5,000 in the notes to the financial statements.وقد اختارت الآلية عدم الاعتراف محاسبيا بالمساهمات العينية من الخدمات، بل الإفصاح عنها في الملاحظات على البيانات المالية عندما تتجاوز قيمتها العتبة المحددة بمبلغ 000 5 دولار.
Exchange revenueإيرادات المعاملات التبادلية
77.٧7 -
Exchange transactions are those in which the Mechanism sells goods or services.المعاملاتُ التبادلية هي معاملاتٌ تقوم فيها الآلية ببيع سلع أو تقديم خدمات.
Revenue comprises the fair value of consideration received or receivable for the sale of goods and services.وتشمل هذه الإيرادات القيمة العادلة للمقابل المقبوض أو المستحق نظير بيع السلع وتقديم الخدمات.
Revenue is recognized when it can be reliably measured, when the inflow of future economic benefits is probable and when specific criteria have been met.ويُعترف بالإيرادات عندما يمكن قياسها بشكل موثوق، وعندما يكون تدفق منافع اقتصادية في المستقبل محتملا وعندما يتم استيفاء معايير محددة.
78.٧8 -
Revenue from commissions and fees for technical, procurement, training, administrative and other services rendered to Governments, United Nations entities or other partners is recognized when the service is performed.ويُعترف بالإيرادات المتأتية من العمولات والرسوم المحصلة نظير الخدمات التقنية وخدمات الشراء والتدريب والخدمات الإدارية والخدمات الأخرى التي تقدَّم للحكومات أو كيانات الأمم المتحدة أو الشركاء الآخرين عند تقديم الخدمات.
Exchange revenue also includes income from the rental of premises, the sale of used or surplus property and service to visitors from guided tours, and income from net gains resulting from currency exchange adjustments.وتشمل إيرادات المعاملات التبادلية أيضا الإيرادات المتأتية من تأجير الأماكن وبيع الممتلكات المستعملة أو الفائضة عن الحاجة وتقديم الخدمات إلى الزوار في الجولات التي يصحبها مرشدون والدخل المحصّل من الأرباح الصافية الناشئة عن تسويات صرف العملات.
Investment revenueإيرادات الاستثمار
79.٧9 -
Investment revenue includes the Mechanism’s share of net main pool income and other interest income.تشمل إيرادات الاستثمار حصةَ الآلية من صافي إيرادات صندوق النقدية المشترك الرئيسي والإيرادات الأخرى المتأتية من الفوائد.
The net main cash pool revenue includes any gains and losses on the sale of investments, which are calculated as the difference between the sales proceeds and book value.ويشمل صافي إيرادات صندوق النقدية المشترك الرئيسي أيّ مكاسب وخسائر تنشأ عن بيع الاستثمارات، والتي تحسب باعتبارها الفرق بين عائدات المبيعات والقيمة الدفترية.
Transaction costs that are directly attributable to the investment activities are netted against income, and the net income is distributed proportionately to all main pool participants on the basis of their daily balances.وتخصم تكاليف المعاملات التي تُعزى مباشرة إلى أنشطة الاستثمار من الإيرادات ويوزَّع صافي الإيرادات توزيعا تناسبيا على جميع المشاركين في صندوق النقدية المشترك الرئيسي على أساس أرصدتهم اليومية.
The main pool income also includes unrealized market gains and losses on securities, which are distributed proportionately to participants on the basis of their year-end balances.وتشمل إيرادات صندوق النقدية أيضا الأرباح والخسائر غير المحققة في سوق الأوراق المالية، والتي تُوزَّع توزيعا تناسبيا على جميع المشاركين على أساس أرصدتهم في نهاية السنة.
Expensesالمصروفات
80.80 -
Expenses are decreases in economic benefits or service potential during the reporting year in the form of outflows or consumption of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in net assets and are recognized on an accrual basis when goods are delivered and services are rendered regardless of the terms of payment.المصروفات هي انخفاض في المنافع الاقتصادية أو الخدمات المحتملة خلال سنة الإبلاغ في شكل تدفقات الأصول إلى الخارج أو استهلاكها أو تكبد خصوم تتسبب في انخفاض في صافي الأصول ويعترف بها على أساس الاستحقاق عندما تسلم السلع وتقدم الخدمات، بصرف النظر عن شروط الدفع.
81.81 -
Employee salaries include international, national and general temporary staff salaries, post adjustments and staff assessments.وتشمل مرتباتُ الموظفين مرتباتِ الموظفين الدوليين والوطنيين والموظفين على بند المساعدة العامة المؤقتة وتسويات مقر العمل والاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.
The allowances and benefits include other staff entitlements, including pension and insurance, assignment, repatriation, hardship and other allowances.وتشمل البدلاتُ والاستحقاقاتُ استحقاقاتِ الموظفين الأخرى، بما فيها المعاشات التقاعدية والتأمين، وبدلات الانتداب والإعادة إلى الوطن وبدل المشقة، والبدلات الأخرى.
82.٨٢ -
Judges’ honorariums and allowances consist of pensions, honorariums, and other allowances.وتتألف أتعاب القضاة وبدلاتهم من المعاشات التقاعدية والأتعاب والبدلات الأخرى.
83.83 -
Contractual services include non-employee compensation such as consultant fees and related allowances and benefits.وتشمل المصروفاتُ على الخدمات التعاقدية تعويضاتِ العاملين من غير الموظفين مثل أتعاب الخبراء الاستشاريين والبدلات والاستحقاقات المتّصلة بها.
84.٨٤ -
Supplies and consumables relate to the cost of inventory used and expenses for supplies and consumables.وتتعلق اللوازم والمواد الاستهلاكية بتكلفة المخزون المستخدم والمصروفات المتعلقة باللوازم والمواد الاستهلاكية.
85.٨٥ -
Other operating expenses include acquisition of goods and intangible assets under capitalization thresholds, maintenance, utilities, contracted services, training, security services, shared services, rent, insurance, allowance for bad debt, write-off expenses, foreign exchange losses, contributions in kind, hospitality and official functions, donations and transfers of assets.وتشمل مصروفات التشغيل الأخرى اقتناء السلع والأصول غير الملموسة التي تقل عن عتبات الرسملة، والصيانة، والمنافع، والخدمات التعاقدية، والتدريب، والخدمات الأمنية، والخدمات المشتركة، والإيجار، والتأمين، والبدلات المرصودة لتغطية الديون المشكوك في إمكانية تحصيلها ومصروفات شطب الديون، والخسائر الناجمة عن صرف العملات الأجنبية، والتبرعات العينية، والضيافة، والحفلات الرسمية، والتبرع بالأصول وتحويلها.
Note 4الملاحظة 4
Segment reportingالإبلاغ القطاعي
86.86 -
A segment is a distinguishable activity or group of activities for which financial information is reported separately in order to evaluate an entity’s past performance in achieving its objectives and for making decisions about the future allocation of resources.القطاع هو نشاط مميز أو مجموعة من الأنشطة المميزة عن غيرها يبلَّغ عن معلوماتها المالية على حدة من أجل تقييم أداء الكيان في السابق من حيث تحقيق أهدافه، ولأغراض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد في المستقبل.
87.87 -
These financial statements represent the activities of the Mechanism, that is, one activity that was established under a single Security Council resolution.وتمثّل هذه البيانات المالية أنشطة الآلية التي تتألف من نشاط واحد أنشئ بموجب قرار واحد من مجلس الأمن.
While the budgetary process reflects a breakdown of the organizational structure into the Chambers, the Prosecutor and the Registry, none of these organs meet the definition of a segment, as none of them encompass different activities for which financial information is reported separately in order to evaluate past performance in achieving its objectives and for making decisions about the future allocation of resources.ولئن كانت عملية الميزنة تتضمن تفصيلا للهيكل التنظيمي يقسمه إلى دوائر ومكتب المدعي العام وقلم الآلية، فلا ينطبق تعريف القطاع على أي من هذه الأجهزة، لأنها لا تمثل أنشطة مختلفة يُبلغ عن المعلومات المالية المتصلة بها على حدة من أجل تقييم أدائها في السابق فيما يتعلق بتحقيق أهدافها ولاتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد في المستقبل.
Therefore, for reporting purposes, the Mechanism has one segment.وبالتالي، فإن الآلية، لأغراض الإبلاغ القطاعي، تتألّف من قطاع واحد.
Note 5الملاحظة 5
Amalgamation of the International Tribunal for the Former Yugoslavia into the Mechanismدمج المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في الآلية
88.٨٨ -
Following its closure on 31 December 2017, the International Tribunal for the Former Yugoslavia was formally amalgamated on 1 January 2018 by way of transfer of the identifiable remaining assets and liabilities to the Mechanism, notably employee liabilities and financial assets.في أعقاب إغلاق المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، جرى رسميا، في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، دمجها في آلية تصريف الأعمال المتبقية عن طريق نقل الأصول والخصوم المتبقية التي يمكن تحديدها إلى الآلية، ولا سيما الخصوم المتعلقة بالموظفين والأصول المالية.
Amounts recognized for each major class of assets and liabilities as at 1 January 2018المبالغ المعترف بها لكل فئة من فئات الأصول والخصوم الرئيسية في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١8
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
ICTY 31 December 2017المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
IRMCT 31 December 2017آلية تصريف الأعمال المتبقية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر 2017
Elimination 1 January 2018الإلغاء في 1 كانون الثاني/ يناير 2018
IRMCT 1 January 2018آلية تصريف الأعمال المتبقية في 1 كانون الثاني/يناير 2018
Assetsالأصول
Cash and cash equivalentsالنقدية ومكافئات النقدية
5 8465 846
5 5615 561
11 40711 407
Investmentsالاستثمارات
68 40168 401
65 04765 047
133 448133 448
Assessed contributions receivableالاشتراكات المقررة المستحقة القبض
41 35741 357
9 8609 860
51 21751 217
Other accounts receivableالحسابات الأخرى المستحقة القبض
288288
16 65016 650
(14 733)(14 733)
2 2052 205
Other assetsالأصول الأخرى
242242
1 9261 926
2 1692 169
Property, plant and equipmentالممتلكات والمنشآت والمعدات
13 68613 686
13 68613 686
Intangibleالأصول غير الملموسة
2 5952 595
2 5952 595
Total assetsمجموع الأصول
116 134116 134
115 325115 325
(14 733)(14 733)
216 726216 726
Liabilitiesالخصوم
Accounts payable and accrued liabilitiesالحسابات المستحقة الدفع والخصوم المستحقة
15 81615 816
5 5115 511
(14 733)(14 733)
6 5946 594
Advance receiptsالمبالغ المقبوضة سلفا
33
2121
2424
Employee benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
38 97338 973
95 16995 169
134 142134 142
Judges’ benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات القضاة
29 89429 894
21 75221 752
51 64651 646
Provisionsالمخصصات
420420
420420
Other liabilitiesخصوم أخرى
259259
259259
Total liabilitiesمجموع الخصوم
85 10685 106
122 712122 712
(14 733)(14 733)
193 085193 085
Total net assetsمجموع صافي الأصول
31 02831 028
(7 387)(7 387)
23 64123 641
Abbreviations: ICTY, International Tribunal for the Former Yugoslavia;89 -
IRMCT, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. 89. Adjustments were made to the carrying amounts of the assets and liabilities recorded by each combining operation, the International Tribunal for the Former Yugoslavia and the Mechanism, as at 1 January 2018, in order to align with the resulting entity’s fund accounting basis.وأجريت تسويات على القيمة الدفترية للأصول والخصوم المسجلة لكل عملية دمج بين المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والآلية، في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١8، بغية مواءمتها مع أساس المحاسبة بنظام الصناديق للكيان الناتج عن هذا الدمج.
90.90 -
Accordingly, the following transaction, corresponding to a payable of $14.73 million for the International Tribunal for Former Yugoslavia and a receivable of the same amount for the Mechanism prior to the amalgamation, was eliminated.وبناء على ذلك، ألغيت المعاملة التالية التي تمثل مبلغاً مستحق الدفع قدره 14.73 مليون دولار يخص المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وحساب مستحق القبض بقيمة ذلك المبلغ يخص الآلية قبل الدمج.
This amount relates to $0.93 million in respect of judges’ benefits liabilities and $13.80 million in respect of employee benefits liabilities in connection with their transfer from the Tribunal to the Mechanism.ويتصل هذا المبلغ بما مقداره 0.93 مليون دولار في شكل خصوم تتعلق باستحقاقات القضاة وما مقداره 13.80 مليون دولار في شكل خصوم تتعلق باستحقاقات الموظفين في سياق نقلهم من المحكمة إلى الآلية.
Amounts recognized in net assets as at 1 January 2018المبالغ المعترف بها في صافي الأصول في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١8
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Noteملاحظة
ICTYالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
IRMCTآلية تصريف الأعمال المتبقية
Totalالمجموع
Accumulated surpluses/(deficits) — unrestrictedالفوائض/(العجوزات) المتراكمة غير المقيّدة
31 02831 028
(12 441)(12 441)
18 58718 587
Accumulated surpluses/(deficits) — restrictedالفوائض/(العجوزات) المتراكمة المقيّدة
5 0545 054
5 0545 054
Total net assetsمجموع صافي الأصول
31 02831 028
(7 387)(7 387)
23 64123 641
Abbreviations: ICTY, International Tribunal for the Former Yugoslavia;الملاحظة 6
IRMCT, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.المقارنة بالميزانية
Note 691 -
Comparison to budget 91. Statement V: The statement of comparison of budget and actual amounts presents the difference between budget amounts, which are prepared on a modified cash basis, and actual expenditure on a comparable basis.يعرض البيان الخامس: بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، الفرق بين المبالغ المدرجة في الميزانية، التي أُعدت على أساس نقدي معدَّل، والنفقات الفعلية، على أساس قابل للمقارنة.
92.92 -
Approved budgets are those that authorize expenses to be incurred and are approved by the General Assembly.والميزانيات المعتمدة هي الميزانيات التي تمثل إذنا بتكبد المصروفات والتي تقرها الجمعية العامة.
Prior to the beginning of the biennium 2018–2019, the Assembly authorized the Secretary-General to enter into commitments in an amount not to exceed $87.80 million for the one-year period from 1 January to 31 December 2018.وقبل بداية فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، أذنت الجمعية العامة للأمين العام بالدخول في التزامات بمبلغ لا يتجاوز 87.80 مليون دولار لفترة السنة الواحدة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨.
Subsequently, in its resolutions 72/258 B and 73/277, the Assembly approved the Mechanism’s budget appropriations for the biennium 2018–2019.وفي وقت لاحق، وافقت الجمعية العامة في قراريها 72/258 باء و 73/277 على اعتمادات الميزانية الخاصة بالآلية لفترة السنتين 2018-2019.
Annual budget apportionments are funded by assessments to Member States, 50 per cent in accordance with the scale of assessments applicable to the United Nations regular budget and 50 per cent in accordance with the scale of assessments applicable to peacekeeping operations.وتُمَول اعتمادات الميزانية السنوية من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء، بنسبة 50 في المائة وفقا لجدول الأنصبة المقررة المطبق على الميزانية العادية للأمم المتحدة، و 50 في المائة وفقاً لجدول الأنصبة المقررة المطبق على عمليات حفظ السلام.
93.٩3 -
The original annual budget is the portion of the appropriation allocated to 2018.والميزانية السنوية الأصلية هي جزء من الاعتماد المخصص لعام ٢٠١8.
The final annual budget reflects the original budget and any adjustments reflected in the revised appropriation.وتعكس الميزانية السنوية النهائيةَ الميزانية الأصلية، وأية تسويات واردة في الاعتمادات المنقحة.
Revised appropriations reflect variances in gross requirements due to changes in budgetary assumptions such as exchange rates, inflation, standard salary and common staff costs and vacancy rates.وتعكس الاعتمادات المنقحة الفروق التي تطرأ على الاحتياجات الإجمالية بسبب التغيرات في افتراضات الميزانية مثل أسعار الصرف، والتضخم، والتكاليف القياسية للمرتبات وتكاليف الموظفين العامة، ومعدلات الشغور.
Explanations for material differences (i.e., those greater than 10 per cent) between (a) the original and final budget amounts and (b) the final budget amounts and actual expenditure on a modified cash basis, are considered in the following table.وترد في الجدول التالي تعليلات للفروق الهامة (أي التي تزيد عن نسبة 10 في المائة) بين (أ) مبالغ الميزانية الأصلية والنهائية و (ب) مبالغ الميزانية النهائية والنفقات الفعلية على أساس نقدي معدل.
Material differences greater than 10 per centالفروق المادية التي تزيد على 10 في المائة
Budget areaمجال الميزانية
Original versus final budgetالميزانية الأصلية مقابل الميزانية النهائية
Final budget versus actual expenses on a budget basisالميزانية النهائية مقابل المصروفات الفعلية على أساس الميزانية
Chambersالدوائر
Variance of less than 10 per centفرق نسبته أقل من 10 في المائة
Actual expenses are 28.5 per cent lower than the 2018 final budget.تقل النفقات الفعلية عن الميزانية النهائية لعام ٢٠١٨ بنسبة 28.5 في المائة.
This variance is due to a combination of (i) the postponement of certain legal activities scheduled to take place in 2018 due to reductions in budget which impacted the Mechanism’s ability to hold more than one proceeding a day and to sit for extended hours, (ii) the earlier-than-anticipated finalization of one case;ويعزى الفرق إلى مجموعة من العوامل هي: ’1‘ تأجيل بعض الأنشطة القانونية التي كان من المقرر القيام بها في عام ٢٠١٨ نتيجة للتخفيضات في الميزانية التي أثرت على قدرة الآلية على عقد أكثر من جلسة واحدة في اليوم، وعلى عقد جلسات تستغرق ساعات طويلة؛ و ’2‘ إنجاز قضية واحدة قبل موعدها المتوقع؛
and (iii) a more prudent allocation of assigned workdays, resulting in fewer than estimated judges workdays to be remunerated.و ’3‘ توخي المزيد من الحكمة في توزيع أيام العمل التي يجري خلالها الانتداب، مما أدى إلى انخفاض عدد أيام عمل القضاة التي يُتقاضى عليها أجر عما كان مقدرا.
It is anticipated that 2019 will see greater expenditure due to the occurrence of previously unanticipated legal activities.ومن المتوقع أن يشهد عام ٢٠١٩ مزيدا من النفقات بسبب القيام بأنشطة قانونية لم تكن متوقعة في السابق.
Office of the Prosecutorمكتب المدعي العام
Variance of less than 10 per centفرق نسبته أقل من 10 في المائة
Actual expenses are 11.9 per cent below (on average) for these budget areas.تقل النفقات الفعلية بنسبة 11.9 في المائة (في المتوسط) بالنسبة لمجالات الميزانية هذه.
In December 2017, by its resolution 72/258 A, the General Assembly did not approve the proposed budget for the Mechanism and instead approved a commitment authority amounting to $87.8 million gross for the maintenance of the Mechanism for one year.وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، لم توافق الجمعية العامة، في قرارها ٧٢/٢٥٨ باء، على الميزانية المقترحة للآلية، بل وافقت على سلطة التزام بمبلغ إجماليه 87.8 مليون دولار للإنفاق على الآلية لفترة سنة واحدة.
In the light of that decision, the Mechanism developed and implemented an expenditure reduction plan.وعلى ضوء ذلك القرار، وضعت الآلية خطة لخفض النفقات وقامت بتنفيذها.
The resulting budgetary constraints left the Mechanism with depleted staffing levels in many areas, as well as reduced non-post resources, exposing the Mechanism to operational risks and having a negative impact on its ability to conduct and complete its functions in a timely and effective manner and have already forced the Mechanism to postpone or delay a variety of planned activities.وقد أدى ما نجم عن ذلك من قيود على الميزانية إلى معاناة الآلية من هزال مستويات ملاكها الوظيفي في العديد من المجالات، بالإضافة إلى انخفاض الموارد غير المتصلة بالوظائف، مما عرّض الآلية لمخاطر تشغيلية وكان له أثر سلبي على قدرتها على أداء وإنجاز مهامها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، وقد اضطرت الآلية بالفعل إلى تأجيل أو تأخير مجموعة متنوعة من الأنشطة المقررة.
A revised and significantly reduced budget submission was approved by the General Assembly in July 2018, at which time operations commensurate with the approved budget resumed.وقد وافقت الجمعية العامة في تموز/يوليه ٢٠١٨ على مشروع ميزانية منقح ومخفض بشكل كبير، واستؤنفت حينها العمليات التي تتناسب مع الميزانية المعتمدة.
Notwithstanding these challenges, the Mechanism is determined to effectively and efficiently fulfil its mandate and complete the programmed activities for the 2018–2019 biennium in full by the end of 2019.ورغم هذه التحديات، فإن الآلية مصممة على إنجاز ولايتها بفعالية وكفاءة وإنجاز الأنشطة المبرمجة لفترة السنتين 2018-2019 بالكامل بحلول نهاية عام ٢٠١٩.
Registryقلم الآلية
Variance of less than 10 per centفرق نسبته أقل من 10 في المائة
Records management and archivesإدارة السجلات والمحفوظات
Variance of less than 10 per centفرق نسبته أقل من 10 في المائة
Liabilities for payment of pensions of retired judges and ASHI for former staff membersالخصوم المتعلقة بدفع المعاشات التقاعدية للقضاة المتقاعدين والتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للموظفين السابقين
Variance of less than 10 per centفرق نسبته أقل من 10 في المائة
The variance of (15.7 per cent) is due to lower than projected requirements for the after service health insurance (ASHI) of former staff of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Tribunal for the Former Yugoslavia. Abbreviations: ASHI, after-service health insurance; ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda;يعزى الفرق (البالغ 15.7 في المائة) إلى انخفاض الاحتياجات عما كان متوقعا في ما يتعلق بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للموظفين السابقين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
ICTY, International Tribunal for the Former Yugoslavia. Reconciliation between actual amounts on a comparable basis and the statement of cash flowsالتسوية بين المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة وبيان التدفقات النقدية
94.٩4 -
The reconciliation between the actual amounts on a comparable basis in the statement of comparison of budget and actual amounts and the actual amounts in the statement of cash flows is as follows:ترد التسوية بين المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة في بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية، والمبالغ الفعلية الواردة في بيان التدفقات النقدية على النحو التالي:
Reconciliation of actual amounts on a comparable basis to the statement of cash flowsالتسوية بين المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة وبيان التدفقات النقدية
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Current year: 2018السنة الحالية: 2018
Operatingالأنشطة التشغيلية
Investingالأنشطة الاستثمارية
Financingالأنشطة التمويلية
Totalالمجموع
Actual amounts on a comparable basis (statement V)المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة (البيان الخامس)
(86 504)(86 504)
(13)(13)
(86 517)(86 517)
Basis differencesالفروق الناشئة عن اختلاف الأساس المحاسبي
(4 178)(4 178)
(489)(489)
(4 667)(4 667)
Entity differencesالفروق في الكيانات
1 6051 605
1 6051 605
Presentation differencesالفروق الناشئة عن اختلاف طريقة العرض
104 555104 555
(5 170)(5 170)
99 38599 385
Actual amounts in the statement of cash flows (statement IV)المبالغ الفعلية في بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع)
15 47815 478
(5 672)(5 672)
(9 806)(9 806)
Prior-year comparative: 2017السنة السابقة: 2017 (للمقارنة)
Operatingالأنشطة التشغيلية
Investingالأنشطة الاستثمارية
Financingالأنشطة التمويلية
Totalالمجموع
Actual amounts on a comparable basis (statement V)المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة (البيان الخامس)
(71 333)(71 333)
(793)(793)
(72 126)(72 126)
Basis differencesالفروق الناشئة عن اختلاف الأساس المحاسبي
3 1853 185
(2 269)(2 269)
916916
Entity differencesالفروق في الكيانات
(606)(606)
(606)(606)
Presentation differencesالفروق الناشئة عن اختلاف طريقة العرض
79 36679 366
(8 549)(8 549)
70 81770 817
Actual amounts in the statement of cash flows (statement IV)المبالغ الفعلية في بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع)
10 61210 612
(11 611)(11 611)
(999)(999)
95.٩5 -
Basis differences comprise the differences resulting from preparing the budget on a modified cash basis.وتشمل الفروق الناشئة عن اختلاف الأساس المحاسبي الفروق المترتبة على إعداد الميزانية على أساس نقدي معدل.
In order to reconcile the budgetary results to the statement of cash flows, the modified-cash elements, such as unliquidated obligations, which are commitments against budget but do not represent a cash flow, outstanding assessed contributions and payments against prior-year obligations which do not apply to the current year, must be eliminated.ومن أجل تسوية نتائج الميزانية مع بيان التدفقات النقدية، يجب استبعاد عناصر الأساس النقدي المعدل مثل الالتزامات غير المصفاة، وهي التزامات مستندة إلى الميزانية، ولكنها لا تمثل تدفقات نقدية ومتأخرات الاشتراكات المقررة والمدفوعات عن التزامات السنة السابقة التي لا تنطبق على السنة الحالية.
Similarly, IPSAS-specific differences, such as cash flows relating to acquisition of property, plant and equipment or intangibles, and indirect cash flows relating to changes in receivables due to movements in the allowance for doubtful receivables and accrued liabilities, are included as basis differences to be reconciled to the statement of cash flows.وبالمثل، تُدرج الاختلافات الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، مثل التدفقات النقدية المتعلقة باقتناء الممتلكات أو المنشآت أو المعدات أو الأصول غير الملموسة، والتدفقات النقدية غير المباشرة المتصلة بالتغييرات في المبالغ المستحقة القبض بسبب تغيّر المخصصات للمبالغ المشكوك في إمكانية تحصيلها والخصوم المستحقة على أنها فروق ناشئة عن اختلاف الأساس المحاسبي يلزم تسويتها مع بيان التدفقات النقدية.
96.٩6 -
Presentation differences are differences in the format and classification schemes in the statement of cash flows and the statement of comparison of budget and actual amounts, which include the latter not presenting income and the net changes in main pool balances.أما الفروق الناشئة عن اختلاف طريقة العرض، فهي الاختلافات في شكل بيان التدفقات النقدية وبيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية ونُظُم التصنيف فيهما، فبيان المقارنة لا يعرض الإيرادات وصافي التغيرات في أرصدة صندوق النقدية المشترك الرئيسي.
Other presentation differences are the non-segregation of the amounts included in the statement of comparison of budget and actual amounts into the operating, investing and financing activities.وتشمل الفروق الأخرى في العرض عدم تقسيم المبالغ المدرجة في بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية حسب الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
97.٩7 -
Entity differences arise when the actual amounts on the budget basis omit programmes or funds that are part of the Mechanism, as reported in the statement of cash flows, or vice versa.وتحدث الفروق في الكيانات عندما لا تشمل المبالغ الفعلية المعروضة على أساس الميزانية برامج أو صناديق تشكل جزءا من الآلية، على النحو المبلغ عنه في بيان التدفقات النقدية والعكس صحيح.
Those differences represent cash flows to or from funds other than the regular budget fund that are reported in the financial statements.وتمثل تلك الفروق التدفقات النقدية إلى/من صناديق بخلاف صندوق الميزانية العادية التي ترد في البيانات المالية.
The financial statements include results for all the Mechanism’s funds.وتتضمن البيانات المالية النتائج المتعلقة بجميع صناديق الآلية.
Status of appropriationsحالة الاعتمادات
98.٩8 -
In accordance with General Assembly resolutions 72/258 A, 72/258 B and 73/277, gross appropriations for the Mechanism for the biennium 2018–2019 and gross assessments for each year are as follows:وفقا لقرارات الجمعية العامة 72/258 ألف و 72/258 باء و 73/277، ترد الاعتمادات الإجمالية الخاصة بالآلية لفترة السنتين 2018-2019 والأنصبة الإجمالية المقررة لكل سنة على النحو التالي:
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Gross appropriationالاعتماد الإجمالي
Mechanismالآلية
Initial appropriation for the biennium 2018–2019 (resolution 72/258 B)الاعتماد الأولي المرصود لفترة السنتين 2018-2019 (القرار 72/258 باء)
196 024196 024
First performance report for the biennium 2018–2019 (A/73/670)تقرير الأداء الأول لفترة السنتين 2018-2019 (A/73/670)
(303)(303)
Total final appropriation for the biennium 2018–2019مجموع الاعتماد النهائي لفترة السنتين 2018-2019
195 721195 721
Assessment for 2018 (resolution 72/258 B)الأنصبة المقررة لعام ٢٠١8 (القرار 72/258 باء)
(98 012)(98 012)
Balance to be assessed for 2019 (resolution 73/277)الرصيد الذي سيقسم كأنصبة مقررة لعام 2019 (القرار 73/277)
(97 709)(97 709)
Note 7 Financial instrumentsالملاحظة 7 الأدوات المالية
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Financial instrumentsالأدوات المالية
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Financial assetsالأصول المالية
Fair value through the surplus or deficitالقيمة العادلة بفائض أو عجز
Short-term investments – main poolالاستثمارات القصيرة الأجل - صندوق النقدية المشترك الرئيسي
131 630131 630
49 50749 507
Long-term investments – main poolالاستثمارات الطويلة الأجل - صندوق النقدية المشترك الرئيسي
10 19510 195
15 54015 540
Total fair value through the surplus or deficitمجموع القيمة العادلة بفائض أو عجز
141 825141 825
65 04765 047
Loans and receivablesالقروض والمبالغ المستحقة القبض
Cash and cash equivalents – main poolالنقدية ومكافئات النقدية - صندوق النقدية المشترك الرئيسي
15 35015 350
5 5595 559
Cash and cash equivalents – otherالنقدية ومكافئات النقدية - صناديق أخرى
1717
22
Subtotal total cash and cash equivalentsالمجموع الفرعي للنقدية ومكافئات النقدية
15 36715 367
5 5615 561
Assessed contributions receivableالاشتراكات المقررة المستحقة القبض
48 77848 778
9 8609 860
Other accounts receivable (note 8)الحسابات الأخرى المستحقة القبض (الملاحظة 8)
1 8011 801
16 65016 650
Other assets (excluding advances)الأصول الأخرى (باستثناء السلف)
2121
Total loans and receivablesمجموع القروض والحسابات المستحقة القبض
50 60050 600
26 51026 510
Total carrying amount of financial assetsمجموع القيمة الدفترية للأصول المالية
207 792207 792
97 11897 118
Of which relates to financial assets held in the main poolالمرتبط منها بالأصول المالية المحتفظ بها في صندوق النقدية المشترك الرئيسي
157 175157 175
70 60670 606
Financial liabilities at amortized costالخصوم المالية بالتكلفة بعد خصم الإهلاك
Accounts payable and accrued liabilities (note 12)الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المستحقة (الملاحظة 12)
3 8253 825
5 5115 511
Total carrying amount of financial liabilitiesمجموع القيمة الدفترية للخصوم المالية
3 8253 825
5 5115 511
Summary of net income from financial assetsموجز صافي الإيرادات من الأصول المالية
Net cash pool revenueصافي إيرادات صندوق النقدية المشترك
3 1313 131
1 0231 023
Other investment revenueإيرادات الاستثمار الأخرى
5050
4040
Totalالمجموع
3 1813 181
1 0631 063
99.99 -
Out of $141.83 million of investments and $15.37 million of cash and cash equivalents, $59.16 million relates to the sub-account for the former International Criminal Tribunal for Rwanda and $85.73 million relates to the sub-account for the former International Tribunal for the Former Yugoslavia which were amalgamated into the Mechanism.ومن أصل مبلغ 141.83 مليون دولار من الاستثمارات ومبلغ 15.37 مليون دولار من النقدية ومكافئات النقدية، يرتبط مبلغ 59.16 مليون دولار بالحساب الفرعي للمحكمة الجنائية الدولية السابقة لرواندا ومبلغ 85.73 مليون دولار بالحساب الفرعي للمحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة اللتين جرى دمجهما في الآلية.
These amounts of cash and investments are restricted pending a decision of the General Assembly on its disposal following the closure of both Tribunals.وتخضع مبالغ النقدية والاستثمارات هذه لقيود في انتظار صدور قرار من الجمعية العامة بشأن كيفية التصرف فيها في أعقاب إغلاق المحكمتين. الملاحظة 8
Note 8 Accounts receivableالحسابات المستحقة القبض
Assessed contributions receivableالاشتراكات المقررة المستحقة القبض
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Assessed contributionsالاشتراكات المقررة
48 87148 871
9 8999 899
Allowance for doubtful receivables – assessedالمخصصات المرصودة للمبالغ المستحقة القبض المشكوك في إمكانية تحصيلها - المقررة
(93)(93)
(39)(39)
Total assessed contributions receivableمجموع الاشتراكات المقررة المستحقة القبض
48 77848 778
9 8609 860
100.١٠٠ -
Out of the $48.8 million at the end of the fiscal year, $7.66 million corresponds to arrears to the former International Criminal Tribunal for Rwanda for which final assessment was issued in 2016, and $26.65 million corresponds to arrears to the former International Tribunal for the Former Yugoslavia, for which final assessment for 2017 was issued in January 2018.من أصل مبلغ 48.8 مليون دولار في نهاية السنة المالية، يمثل مبلغ 7.66 ملايين دولار متأخرات للمحكمة الجنائية الدولية السابقة لرواندا صدر بشأنها تقييم نهائي في عام 2016، ويمثل مبلغ 26.65 مليون دولار متأخرات للمحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة صدر بشأنها تقييم نهائي لعام 2017 في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨.
Payments received during 2018 for the assessed contributions for the International Criminal Tribunal for Rwanda amounted to $0.13 million, and payment received in 2018 for the former International Tribunal for the Former Yugoslavia amounted to $13.66 million.وبلغت المدفوعات المقبوضة خلال عام ٢٠١٨ عن الاشتراكات المقررة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 0.13 مليون دولار، وبلغت المدفوعات المقبوضة خلال عام ٢٠١٨ عن المحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة 13.66 مليون دولار.
The assessed contributions receivables for the Mechanism sub-account amount to $14.56 million, out of which $12.10 million correspond to 2018 assessment.وتبلغ الاشتراكات المقررة المستحقة القبض عن الحساب الفرعي للآلية 14.56 مليون دولار، يمثل منها مبلغ 12.10 مليون دولار الاشتراكات المقررة لعام ٢٠١٨.
101.١٠١ -
Countries subject to Article 19 of the Charter of the United Nations are considered to be those with regard to which the General Assembly has decided that failure to pay the minimum amount under that Article was due to conditions beyond their control.وتعتبر البلدان التي تنطبق عليها المادة ١٩ من ميثاق الأمم المتحدة هي البلدان التي قررت الجمعية العامة بصددها أن عدم دفع الحد الأدنى من المبلغ المحدد في إطار تلك المادة يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها.
Those countries are therefore permitted to vote despite their accumulated arrears (see Assembly resolutions 70/2 and 71/2).ولذلك، يُسمح لتلك البلدان بالتصويت برغم ما تراكم عليها من متأخرات (انظر قراري الجمعية 70/2 و 71/2).
In accordance with past practice, it is considered that there are no Member States with valid multi-year payment plans.ووفقا للممارسة المتبعة في السابق، يُعتبر أنه لا توجد دول أعضاء لديها خطط تسديد سارية متعددة السنوات.
Other accounts receivableحسابات أخرى مستحقة القبض
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Current other receivablesحسابات أخرى متداولة مستحقة القبض
Member Statesالدول الأعضاء
2 5222 522
1 7521 752
Receivables from other United Nations entitiesالمبالغ المستحقة القبض من كيانات الأمم المتحدة الأخرى
2727
14 86514 865
Other exchange revenue receivablesالمبالغ الأخرى المستحقة القبض من إيرادات المعاملات التبادلية
3333
Allowance for doubtful receivables – other receivablesمخصص المبالغ المشكوك في إمكانية تحصيلها - حسابات أخرى مستحقة القبض
(748)(748)
Total other receivables (current)مجموع المبالغ المستحقة القبض الأخرى (المتداولة)
1 8011 801
16 65016 650
102.102 -
Receivables from Member States include primarily a balance of recoverable value-added tax of $2.52 million for the Mechanism, including $1.76 million from the United Republic of Tanzania, $0.66 million from the Netherlands and $0.08 million from Rwanda.وتشمل المبالغ المستحقة القبض من الدول الأعضاء في المقام الأول رصيدا من ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد البالغة قيمته 2.52 مليون دولار لفائدة الآلية، ويشمل 1.76 مليون دولار من جمهورية تنزانيا المتحدة، و 0.66 مليون دولار من هولندا و 0.08 مليون دولار من رواندا.
103.١٠٣ -
Allowance for doubtful receivables relates to recoverable value added tax (VAT) due for more than one year.ويتصل البدل المخصص للمبالغ المشكوك في إمكانية تحصيلها بضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد التي مضى على استحقاقها أكثر من عام.
In December 2014, the parliament of the United Republic of Tanzania passed a new VAT bill whereby international organizations eligible for exemption were required to pay VAT and claim refunds.وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أقر برلمان جمهورية تنزانيا المتحدة مشروع قانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الجديدة تُلزَم بموجبه المنظمات الدولية المؤهلة للإعفاء بدفع ضريبة القيمة المضافة والمطالبة باستردادها.
Following this change, the Mechanism’s VAT receivable has increased and aged steadily.وفي أعقاب هذا التغيير، ارتفعت مبالغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبض للآلية وطال أمد استحقاقها باطراد.
Movement in the allowance for doubtful receivablesالتغير الحاصل في مخصصات الحسابات المستحقة القبض المشكوك في إمكانية تحصيلها
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Opening allowance for doubtful receivablesالرصيد الافتتاحي لاحتياطيات الحسابات المستحقة القبض المشكوك في إمكانية تحصيلها
3939
22
Balance amalgamated from ICTYالرصيد المدمج من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
5555
Amounts written offالمبالغ المشطوبة
Doubtful receivables adjustment for current yearتسوية السنة الحالية للحسابات المستحقة القبض المشكوك في إمكانية تحصيلها
748748
3737
Closing allowance for doubtful receivablesالرصيد الختامي لاحتياطيات الحسابات المستحقة القبض المشكوك في إمكانية تحصيلها
842842
3939
Note 9 Other assetsالملاحظة 9 الأصول الأخرى
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Advances to staffالسلف المقدمة إلى الموظفين
752752
499499
Advances to vendorالسُّلف المقدّمة للبائعين
277277
1 0351 035
Deferred chargesالتكاليف المؤجلة
5959
392392
Otherفئات أخرى
2525
Totalالمجموع
1 1131 113
1 9261 926
104.104 -
Other assets include education grant advances and prepayments for goods or services to be delivered.تشمل الأصول الأخرى سلف منحة التعليم والمبالغ المدفوعة مقدماً مقابل البضائع أو الخدمات التي سيتم تسليمها.
Advances to vendor comprise primarily the advance payment for information technology applications and equipment maintenance prepaid in 2018 for an amount of $0.13 million.وتشمل السلف المقدمة للبائعين أساسا السلفة المتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وصيانة المعدات المدفوعة مسبقًا في عام ٢٠١٨ بمبلغ 0.13 مليون دولار.
Note 10 Property, plant and equipmentالملاحظة 10 الممتلكات والمنشآت والمعدات
105.105 -
As at the reporting date, the Mechanism had identified an asset (video conferencing equipment) to be impaired for an immaterial amount of less than $0.01 million.حتى تاريخ الإبلاغ، حددت الآلية وجود أصل واحد (معدات للتداول بالفيديو) سيعتبر مضمحل القيمة إلى مبلغ غير مهم نسبيا لا يتجاوز 0.01 مليون دولار.
The Mechanism had no significant heritage assets as at the reporting date.ولم يكن لدى الآلية أي أصول تراثية هامة في وقت إعداد البيانات المالية.
106.106 -
During the reporting period, the Arusha branch of the Mechanism disposed mostly of fully depreciated property and equipment, including 15 containerized accommodations, several closed-circuit television and security surveillance-related equipment, audiovisual and conferencing equipment, and two X-ray inspection machines, that were rendered obsolete following the move to the new premises.وخلال فترة الإبلاغ، تصرّف فرع الآلية في أروشا في ممتلكات ومعدات مُهلكة تماما في معظمها، بما في ذلك 15 مقطورة مخصصة للإقامة، وعدد من المعدات الخاصة بالدوائر التلفزيونية المغلقة والمعدات المتعلقة بالمراقبة الأمنية، ومعدات سمعية - بصرية ومعدات للمؤتمرات، وآلتان من آلات التفتيش بالأشعة السينية، التي أصبحت عديمة الجدوى بعد الانتقال إلى أماكن العمل الجديدة.
The Hague branch disposed of fully depreciated items, including audiovisual, information technology and office equipment, as well as six fully depreciated vehicles, of which five were from the Sarajevo office, identified as surplus, which were disposed of by sale.وتصرّف فرع لاهاي في مواد مستهلكة تماما، بما في ذلك معدات سمعية - بصرية ومعدات لتكنولوجيا معلومات ومعدات مكتبية، إضافة إلى ست مركبات مستهلكة تماما حُددت على أنها فائض تم التصرف فيه بالبيع، منها خمس سيارات من مكتب سراييفو.
Property, plant and equipmentالممتلكات والمنشآت والمعدات
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Current year: 2018السنة الحالية: 2018
Infrastructureالبنية التحية
Buildingsالمباني
Furniture and fixturesالأثاث والتجهيزات الثابتة
Communications and information technology equipmentمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
Vehiclesالمركبات
Machinery and equipmentالآلات والمعدات
Totalالمجموع
Costالتكلفة
As at 1 January 2018في 1 كانون الثاني/يناير 2018
1 458458 1
8 001001 8
377377
15 349349 15
1 615615 1
1 532532 1
28 332332 28
Additionsالأصول المضافة
114114
123123
181181
5151
3434
503503
Disposalsالأصول المتصرف فيها
(107)(107)
(63)(63)
(507)(507)
(139)(139)
(570)(570)
(1 386)(386 1)
As at 31 December 2018في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
1 572572 1
8 017017 8
314314
15 023023 15
1 527527 1
996996
27 449449 27
Accumulated depreciation and impairmentالإهلاك المتراكم واضمحلال القيمة
As at 1 January 2018في 1 كانون الثاني/يناير 2018
6464
442442
241241
11 576576 11
1 229229 1
1 094094 1
14 646646 14
Depreciation and impairmentالإهلاك واضمحلال القيمة
6060
336336
2828
1 096096 1
119119
9999
1 738738 1
Disposalsالأصول المتصرف فيها
(108)(108)
(63)(63)
(505)(505)
(139)(139)
(563)(563)
(1 378)(378 1)
Impairment losses (assets still not retired)الخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة (أصول لم تخرج من الخدمة بعد)
22
22
As at 31 December 2018في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
124124
670670
206206
12 169169 12
1 209209 1
630630
15 008008 15
Net carrying amountصافي القيمة الدفترية
As at 1 January 2018في 1 كانون الثاني/يناير 2018
1 394394 1
7 559559 7
136136
3 773773 3
386386
438438
13 686686 13
As at 31 December 2018في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
1 448448 1
7 347347 7
108108
2 854854 2
318318
366366
12 441441 12
Prior-year comparative: 2017السنة السابقة: 2017 (للمقارنة)
Infrastructureالبنية التحية
Buildingsالمباني
Furniture and fixturesالأثاث والتجهيزات الثابتة
Communications and information technology equipmentمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
Vehiclesالمركبات
Machinery and equipmentالآلات والمعدات
Totalالمجموع
Costالتكلفة
As at 1 January 2017في 1 كانون الثاني/يناير 2017
1 458458 1
7 386386 7
167167
8 152152 8
1 075075 1
1 413413 1
19 651651 19
Additionsالأصول المضافة
615615
4646
881881
5555
188188
1 785785 1
Disposalsالأصول المتصرف فيها
(26)(26)
(522)(522)
(193)(193)
(106)(106)
(847)(847)
External transfersالأصول المنقولة من خارج الآلية
(26)(26)
(26)(26)
Transfer from ICTYالأصول المنقولة من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
255255
6 799799 6
581581
3737
7 672672 7
Other changesالتغيرات الأخرى
(65)(65)
6565
9797
9797
As at 31 December 2017في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
1 458458 1
8 001001 8
377377
15 349349 15
1 615615 1
1 532532 1
28 332332 28
Accumulated depreciation and impairmentالإهلاك المتراكم واضمحلال القيمة
As at 1 January 2017في 1 كانون الثاني/يناير 2017
55
121121
111111
4 866866 4
740740
1 001001 1
6 844844 6
Depreciation and impairmentالإهلاك واضمحلال القيمة
5959
321321
1111
1 173173 1
9999
129129
1 792792 1
Disposalsالأصول المتصرف فيها
(26)(26)
(523)(523)
(149)(149)
(73)(73)
(771)(771)
External transfersالأصول المنقولة من خارج الآلية
(3)(3)
(3)(3)
Transfer from ICTYالأصول المنقولة من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
158158
6 050050 6
495495
3737
6 740740 6
Other changesالتغيرات الأخرى
(13)(13)
1313
4444
4444
As at 31 December 2017في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
6464
442442
241241
11 576576 11
1 229229 1
1 094094 1
14 646646 14
Net carrying amountصافي القيمة الدفترية
As at 1 January 2017في 1 كانون الثاني/يناير 2017
1 453453 1
7 265265 7
5656
3 286286 3
335335
412412
12 807807 12
As at 31 December 2017في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
1 394394 1
7 559559 7
136136
3 773773 3
386386
438438
13 686686 13
Abbreviation: ICTY, International Tribunal for the Former Yugoslavia.الملاحظة 11
Note 11 Intangiblesالأصول غير الملموسة
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Current year: 2018السنة الحالية: 2018
Software internally developedالبرامجيات المستحدثة داخليا
Software acquired externallyالبرامجيات المقتناة من مصادر خارجية
Asset under developmentالأصول قيد التطوير
Totalالمجموع
Costالتكلفة
As at 1 Januaryفي 1 كانون الثاني/يناير
468468
761761
1 810810 1
3 039039 3
Additionsالأصول المضافة
As at 31 Decemberفي 31 كانون الأول/ديسمبر
468468
761761
1 810810 1
3 039039 3
Accumulated amortization and impairmentالإهلاك المتراكم واضمحلال القيمة
As at 1 Januaryفي 1 كانون الثاني/يناير
211211
233233
444444
Amortization and impairmentالإهلاك واضمحلال القيمة
9494
157157
251251
As at 31 Decemberفي 31 كانون الأول/ديسمبر
305305
390390
695695
Net carrying amountصافي القيمة الدفترية
As at 1 Januaryفي 1 كانون الثاني/يناير
257257
528528
1 810810 1
2 595595 2
As at 31 Decemberفي 31 كانون الأول/ديسمبر
163163
371371
1 810810 1
2 344344 2
Prior-year comparative: 2017السنة السابقة: 2017(للمقارنة)
Software internally developedالبرامجيات المستحدثة داخليا
Software acquired externallyالبرامجيات المقتناة من مصادر خارجية
Asset under developmentالأصول قيد التطوير
Totalالمجموع
Costالتكلفة
As at 1 Januaryحتى 1 كانون الثاني/يناير
468468
477477
695695
1 640640 1
Additionsالأصول المضافة
162162
1 115115 1
1 277277 1
Transfer from ICTYالأصول المنقولة من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
122122
122122
As at 31 Decemberفي 31 كانون الأول/ديسمبر
468468
761761
1 810810 1
3 039039 3
Accumulated amortization and impairmentالإهلاك المتراكم واضمحلال القيمة
As at 1 Januaryفي 1 كانون الثاني/يناير
117117
4040
157157
Amortizationالإهلاك
9494
106106
200200
Transfer from ICTYالأصول المنقولة من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
8787
8787
As at 31 Decemberفي 31 كانون الأول/ديسمبر
211211
233233
444444
Net carrying amountصافي القيمة الدفترية
As at 1 Januaryفي 1 كانون الثاني/يناير
351351
437437
695695
1 483483 1
As at 31 Decemberفي 31 كانون الأول/ديسمبر
257257
528528
1 810810 1
2 595595 2
Abbreviation: ICTY, International Tribunal for the Former Yugoslavia. 107. As at 31 December 2018, the Mechanism had identified two assets (software licences) to be impaired for an immaterial amount of less than $0.01 million.107 - في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، كانت الآلية قد حددت أصلين اثنين (ترخيصين من تراخيص البرامجيات) سيعتبران مضمحلَي القيمة إلى مبلغ غير مهم نسبيا لا يتجاوز 0.01 مليون دولار.
108.108 -
The intangible asset under development relates to the unified judicial database project replacing the existing databases that were created separately by the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Tribunal for the Former Yugoslavia.ويتعلق الأصل غير الملموس قيد التطوير بمشروع قاعدة البيانات القضائية الموحدة التي ستحل محل قواعد البيانات الموجودة التي أنشأها كل من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بشكل منفصل.
The project has been suspended since December 2017, when the viability of its continuity came into question.والمشروع معلق منذ كانون الأول/ديسمبر 2017، عندما أصبحت جدوى استمراره مشكوكا فيها.
In order to determine the way forward, the Board of Auditors recommended that an independent review be performed.ومن أجل تحديد سبل المضي قدما، أوصى مجلس مراجعي الحسابات بإجراء استعراض مستقل.
That review was performed by OIOS during the last quarter of 2018 and the results indicated that, prior to assessing the viability of the project, a complete business process harmonization should be conducted across both branches of the Mechanism and that, on the basis of revised practices, an updated set of requirements for the system should be developed.وأجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية ذلك الاستعراض خلال الربع الأخير من عام 2018، وتشير النتائج إلى أنه يجب، قبل تقييم جدوى المشروع، إجراء تنسيق كامل لأساليب العمل في فرعي الآلية، وإلى أنه يجب، استنادا إلى ممارسات منقحة، وضع مجموعة محدثة من المتطلبات للنظام.
109.109 -
The business process harmonization is expected to commence in early 2019 pending identification of the resources required to commence.ومن المتوقع أن تبدأ عملية تنسيق أساليب العمل في أوائل عام 2019 رهنا بتحديد الموارد اللازمة للبدء.
Once complete, and with a freshly updated set of functional requirements, a decision will be made as to whether the current approach remains viable, or whether a fresh start should be undertaken.وبعد إنجاز عملية التنسيق، وبوجود مجموعة مستوفاة حديثا من المتطلبات الوظيفية، سيتخذ قرار بشأن ما إذا كان النهج الحالي لا يزال قابلا للتطبيق، أو أنه ينبغي الشروع في بداية جديدة. الملاحظة 12
Note 12 Accounts payable and accrued liabilitiesالحسابات المستحقة الدفع والخصوم المستحقة
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Vendor payables (accounts payable)المبالغ المستحقة الدفع للبائعين (الحسابات المستحقة الدفع)
733733
2 683683 2
Payables to other United Nations entitiesالحسابات المستحقة الدفع لكيانات الأمم المتحدة الأخرى
220220
245245
Accruals for goods and servicesالمستحقات مقابل السلع والخدمات
1 786786 1
1 930930 1
Accounts payable – otherالحسابات المستحقة الدفع - جهات أخرى
1 086086 1
653653
Total accounts payable and accrued liabilities (current)مجموع الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المستحقة (المتداولة)
3 825825 3
5 511511 5
110.110 -
Accounts payable and accrued liabilities of $3.83 million consist mainly of accruals for goods and services of $1.79 million, other accounts payable of $1.09 million, which includes $0.59 million for detention facilities and $0.32 million for defence teams’ fees, and vendor payables of $0.73 million.الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المستحقة البالغة قيمتها 3.83 ملايين دولار تتألف بشكل رئيسي من مستحقات مقابل سلع وخدمات تبلغ قيمتها 1.79 مليون دولار، ومن حسابات أخرى مستحقة الدفع تبلغ قيمتها 1.09 مليون دولار، تشمل مبلغ 0.59 مليون دولار لمرافق الاحتجاز و 0.32 مليون دولار لأتعاب فرق الدفاع، وحسابات مستحقة الدفع لجهات بائعة بقيمة 0.73 مليون دولار. الملاحظة 13
Note 13 Advance receiptsالمبالغ المقبوضة سلفا
111.111 -
Advance receipts represent assessed contributions received in advance or overpayments received from Member States;المبالغ المقبوضة سلفا تمثل الاشتراكات المقررة المحصلة مقدما أو المدفوعات الزائدة الواردة من الدول الأعضاء؛
these amounted to $0.21 million in 2018 (2017: $0.02 million).وقد بلغت قيمة تلك المبالغ 0.21 مليون دولار في عام 2018 (مقابل 0.02 مليون دولار في عام 2017).
Note 14 Employee benefits liabilitiesالملاحظة 14 الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Year ended 31 December 2018السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
Currentالخصوم المتداولة
Non-currentالخصوم غير المتداولة
Totalالمجموع
After-service health insuranceالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
1 949949 1
103 410410 103
105 359359 105
Annual leaveالإجازات السنوية
353353
4 102102 4
4 455455 4
Repatriation benefitsاستحقاقات الإعادة إلى الوطن
681681
6 795795 6
7 476476 7
Subtotal: defined benefits liabilitiesالمجموع الفرعي: الخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة
2 983983 2
114 307307 114
117 290290 117
Appendix D/workers’ compensationالتذييل دال/تعويضات الموظفين
3434
723723
757757
Accrued salaries and allowancesالمرتبات والبدلات المستحقة
4 204204 4
533533
4 737737 4
Total employee benefits liabilitiesمجموع الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
7 221221 7
115 563563 115
122 784784 122
Year ended 31 December 2017السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
Currentالخصوم المتداولة
Non-currentالخصوم غير المتداولة
Totalالمجموع
After-service health insuranceالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
1 046046 1
77 993993 77
79 039039 79
Annual leaveالإجازات السنوية
355355
4 337337 4
4 692692 4
Repatriation benefitsاستحقاقات الإعادة إلى الوطن
679679
8 432432 8
9 111111 9
Subtotal: defined benefits liabilitiesالمجموع الفرعي: الخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة
2 080080 2
90 762762 90
92 842842 92
Appendix D/workers’ compensationالتذييل دال/تعويضات الموظفين
3333
807807
840840
Accrued salaries and allowancesالمرتبات والبدلات المستحقة
1 487487 1
1 487487 1
Total employee benefits liabilitiesمجموع الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
3 600600 3
91 569569 91
95 169169 95
112.112 -
The liabilities arising from end-of-service/post-employment benefits and the workers’ compensation programme under appendix D to the Staff Rules of the United Nations are determined by independent actuaries and are established in accordance with the Staff Regulations of the United Nations and Staff Rules.يتولى خبراء اكتواريون مستقلون تقييم الخصوم المتعلقة باستحقاقات انتهاء الخدمة/ما بعد انتهاء الخدمة وبرنامج تعويضات الموظفين في إطار التذييل دال الملحق بالنظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة، ويجري إقرارها وفقا للنظامين الإداري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة.
Actuarial valuation is usually undertaken every two years.ويجرى التقييم الاكتواري عادةً كل سنتين.
The most recent full actuarial valuation was conducted as at 31 December 2018.وقد أُجري آخر تقييم اكتواري شامل للحالة كما هي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
113.113 -
The total employee benefits liability increased by $27.62 million in 2018, mainly due to the net increase of $19.40 million of defined employee benefit liabilities carried from the International Tribunal for the Former Yugoslavia in the amount of $30.81 million and an actuarial gain of $11.41 million arising from changes in financial assumptions and experience adjustments in the recent actuarial valuation.وارتفع إجمالي الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين بمقدار 27.62 مليون دولار في عام 2018 وذلك راجع أساسا إلى الزيادة الصافية البالغة قيمتها 19.40 مليون دولار في بند الخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة للموظفين المنقولة من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بمبلغ قدره 30.81 مليون دولار ومكاسب اكتوارية قدرها 11.41 مليون دولار ناتجة عن تغييرات في الافتراضات المالية والتسويات القائمة على التجربة في التقييم الاكتواري الأخير.
Accrued salaries and allowances increased mainly owing to repatriation expenses for staff separated from the Tribunal.وتعزى زيادة المرتبات والبدلات المستحقة بشكل رئيسي إلى نفقات الإعادة إلى الوطن للموظفين الذين انتهت خدمتهم في المحكمة.
The remaining difference is constituted by service cost, interest obligation and appendix D workers’ compensation, offset by benefits paid.ويتألف الفرق المتبقي من تكاليف الخدمات، والتزامات الفوائد، وتعويضات الموظفين حسب التذييل دال، مطروحا منها الاستحقاقات المدفوعة.
Actuarial valuation – assumptionsالتقييم الاكتواري - الافتراضات
114.114 -
The Mechanism reviews and selects assumptions and methods used by the actuaries in the year-end valuation to determine the expense and contribution requirements for the employee benefits.تقوم الآلية باستعراض واختيار الافتراضات والأساليب التي يستخدمها الخبراء الاكتواريون في تقييم نهاية العام لتحديد الاحتياجات من المصروفات والمساهمات اللازمة لتغطية استحقاقات الموظفين.
The principal actuarial assumptions used to determine the employee benefit obligations in the 31 December 2018 valuation are as follows:وترد فيما يلي الافتراضات الاكتوارية الرئيسية التي استُخدمت لتحديد الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين في التقييم الذي أُنجز للحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018:
Principal actuarial assumptionsالافتراضات الاكتوارية الرئيسية
(Percentage)(بالنسبة المئوية)
Assumptionsالافتراضات
After-service health insuranceالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
Repatriation benefitsاستحقاقات الإعادة إلى الوطن
Annual leaveالإجازات السنوية
Discount rates: 31 December 2017معدلات الخصم: 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
3.943,94
3.523,52
3.523,52
Discount rates: 31 December 2018معدلات الخصم: 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
4.624,62
4.174,17
4.184,18
Inflation: 31 December 2017التضخم: 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
4.00–5.704.00 - 5.70
2.202,20
Inflation: 31 December 2018التضخم: 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
3.89–5.573.89-5.57
2.202,20
115.115 -
For the 2018 actuarial valuations, the yield curves used in the calculation of the discount rates in respect of the United States dollar, the euro and the Swiss franc are those developed by Aon Hewitt and detailed in the actuarial report.وفيما يخص التقييمات الاكتوارية لعام 2018، فإن منحنيات العائد المستخدمة في حساب معدلات الخصم فيما يتعلق بدولار الولايات المتحدة واليورو والفرنك السويسري هي المنحنيات التي وضعتها شركة Aon Hewitt والمفصلة في التقرير الاكتواري.
This is consistent with the decision of the Task Force on Accounting Standards – established under the auspices of the Finance and Budget Network of the High-level Committee on Management of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination – taken in the context of the harmonization of actuarial assumptions across the United Nations system and the recommendation of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (see A/71/815, para. 26) endorsed by the General Assembly (see resolution 71/272 B, sect. IV).وذلك يتسق مع قرار فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية - المنشأة تحت رعاية شبكة المالية والميزانية التابعة للجنة الإدارية الرفيعة المستوى لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق - الذي اتُّخذ في سياق تنسيق الافتراضات الاكتوارية في كل أجزاء منظومة الأمم المتحدة وتوصية اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (انظر A/71/815، الفقرة 26) التي أقرتها الجمعية العامة (انظر القرار 71/272 باء، الجزء الرابع).
The discount rates reflected in the 2018 after-service liability valuations were based on a weighted blend of per currency discount rates, themselves calculated on the basis of United States dollar, euro and Swiss franc cash flows.واستندت معدلات الخصم الواردة في تقييمات الخصوم المتعلقة بما بعد انتهاء الخدمة لعام 2018 إلى مزيج متوازن من معدلات الخصم حسب العملة، والتي هي نفسها محسوبة على أساس التدفقات النقدية بدولار الولايات المتحدة واليورو والفرنك السويسري.
116.116 -
For the appendix D workers’ compensation valuation, the actuaries applied the year-end discount rate developed by Aon Hewitt applicable to the year in which the cash flow takes place.وبالنسبة إلى تقييم الخصوم الناشئة عن التذييل دال/تعويضات الموظفين، طبق الخبراء الاكتواريون معدل الخصم الذي استحدثته شركة Aon Hewitt والمطبق في العام الذي تُصرف فيه التدفقات النقدية.
For 2018, the single equivalent discount rate obtained is 4.53 per cent.وبالنسبة لعام 2018، يبلغ معدل الخصم المكافئ الوحيد المستخلص 4.53 في المائة.
117.117 -
As at 31 December 2018, the salary increase assumptions for staff in the Professional category were 8.5 per cent for the age of 23, grading down to 4.0 per cent for the age of 70.وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، كانت نسبة الزيادة المفترضة في مرتبات موظفي الفئة الفنية 8.5 في المائة بالنسبة لسن 23 سنة، تنخفض تدريجيا إلى 4.0 في المائة بالنسبة لسن 70.
The salaries of staff in the General Service category were assumed to increase by 6.8 per cent for the age of 19, grading down to 4.0 per cent for the age of 65.وافتُرضَ في مرتبات الموظفين من فئة الخدمات العامة أن تزداد بنسبة 6.8 في المائة بالنسبة لسن 19 سنة، وأن تنخفض تدريجيا إلى 4.0 في المائة بالنسبة لسن 65.
118.118 -
The per capita claim costs for the after-service health insurance plans are updated to reflect recent claims and enrolment experience.ويُحدَّث نصيب الفرد من تكاليف المطالبات المتعلقة بخطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ليعبر عن المطالبات الأخيرة وعن الخبرة المكتسبة فيما يتعلق بالاشتراك في هذه الخطط.
The health-care cost trend rate assumption reflects the current short-term expectations of after-service health insurance plan cost increases and the economic environment.ويعكس الافتراض المتعلق بمعدل اتجاه تكلفة الرعاية الصحية التوقعاتِ القصيرة الأجل الحالية للزيادات في تكلفة خطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة كما يعكس الظروف الاقتصادية السائدة.
The medical cost trend rate assumptions that were used for the valuation as at 31 December 2018 were updated to include escalation rates for future years.وقد حُدّثت الافتراضات المتعلقة بمعدل اتجاهات التكاليف الطبية المستخدمة في تقييم الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 لتشمل معدلات التصاعد للسنوات المقبلة.
As at 31 December 2018, these escalation rates were health-care yearly escalation rates of 3.9 per cent (2017: 4.0 per cent) for non-United States medical plans and 5.6 per cent (2017: 5.7 per cent) for all other medical plans (except 5.4 per cent (2017: 5.5 per cent) for the United States Medicare plan and 4.7 per cent (2017: 4.8. per cent) for the United States dental plan).وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، كانت معدلات تصاعد التكاليف تلك هي معدلات تزايد تكلفة الرعاية الصحية سنويا بنسبة 3.9 في المائة (مقابل 4.0 في المائة في عام 2017) بالنسبة لخطط التأمين الصحي خارج الولايات المتحدة، و 5.6 في المائة (مقابل 5.7 في المائة في عام 2017) بالنسبة لجميع خطط التأمين الطبي الأخرى (باستثناء معدل قدره 5.4 في المائة (مقابل 5.5 في المائة في عام 2017)) بالنسبة لخطة الرعاية الطبية للولايات المتحدة ”Medicare“، و 4.7 في المائة (مقابل 4.8 في المائة في عام 2017) لخطة تأمين علاج الأسنان بالولايات المتحدة).
The escalation rates grade down to 3.65 per cent over 4 years for eurozone medical plans, to 3.05 per cent over 9 years for Swiss franc medical plans, and to 3.85 per cent for all other medical plans.وتنخفض معدلات التصاعد تدريجيا وصولا إلى 3.65 في المائة على مدى 4 سنوات بالنسبة لخطط الرعاية الصحية في منطقة اليورو، وإلى 3.05 في المائة على مدى 9 سنوات بالنسبة لخطط الرعاية الصحية الخاصة بالفرنك السويسري، وإلى 3.85 في المائة لجميع خطط التأمين الصحي الأخرى.
119.119 -
With regard to the valuation of repatriation benefits as at 31 December 2018, inflation in travel costs was assumed to be 2.20 per cent (2017: 2.20 per cent), on the basis of the projected United States inflation rate over the next 20 years.وفيما يتعلق بتقييم استحقاقات الإعادة إلى الوطن في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، افتُرض أن معدّل التضخم في تكاليف السفر سيبلغ 2.20 في المائة (وهو نفس المعدل في عام 2017)، استنادا إلى معدل التضخم المتوقع في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشرين المقبلة.
The assumption for 2017 was over 10 years.وكان الافتراض لعام 2017 على مدى 10 سنوات.
120.120 -
Annual leave balances were assumed to increase at the following annual rates during the staff member’s projected years of service: one to three years, 9.1 per cent;وافتُرض أن أرصدة الإجازات السنوية سترتفع بحسب المعدلات السنوية التالية خلال سنوات الخدمة المتوقعة للموظف: من سنة واحدة إلى 3 سنوات، ستبلغ 9.1 في المائة؛
four to eight years, 1.0 per cent;ومن أربع إلى ثماني سنوات، ستبلغ 1.0 في المائة؛
and nine years and over, 0.1 per cent.ومن 9 سنوات فأكثر، ستبلغ 0.1 في المائة.
121.121 -
Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables.وتستند الافتراضات المتعلقة بمعدلات الوفيات في المستقبل إلى الإحصاءات المنشورة وإلى جداول الوفيات.
Salary increases, retirement, withdrawal and mortality assumptions are consistent with those used by the United Nations Joint Staff Pension Fund in making its actuarial valuation.وتتوافق افتراضات زيادة المرتبات والتقاعد وترك الخدمة والوفيات مع الافتراضات التي يستخدمها الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في إجراء تقييمه الاكتواري.
Appendix D workers’ compensation uses mortality assumptions based on World Health Organization statistical tables.وتُستخدم لتقييم الخصوم المتعلقة بالتذييل دال/تعويضات الموظفين افتراضاتٌ للوفيات تستند إلى الجداول الإحصائية لمنظمة الصحة العالمية.
Movement in employee benefits liabilities accounted for as defined benefit plansحركات الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين التي تُعالج محاسبيا كخطط محددة الاستحقاقات
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
After-service health insuranceالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
Repatriation grantمنحة الإعادة إلى الوطن
Annual leaveالإجازات السنوية
Totalالمجموع
Net defined benefit obligation as at 1 Januaryصافي الالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات المحددة في 1 كانون الثاني/يناير
Net defined benefit obligation (IRMCT)صافي الالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات المحددة (الآلية)
79 039039 79
9 111111 9
4 692692 4
92 842842 92
Net defined benefit obligation (ICTY)صافي الالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات المحددة (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة)
30 805805 30
30 805805 30
Amalgamated net defined benefit obligationصافي الالتزامات المدمجة المتعلقة بالاستحقاقات المحددة
109 844844 109
9 111111 9
4 692692 4
123 647647 123
Current service costتكلفة الخدمة الحالية
2 369369 2
480480
356356
3 205205 3
Interest on obligationالفوائد على الالتزامات
4 262262 4
308308
159159
4 729729 4
Total cost recognized in the statement of financial performanceمجموع التكاليف المعترف بها في بيان الأداء المالي
6 631631 6
788788
515515
7 934934 7
Benefits paidالاستحقاقات المدفوعة
(1 806)(806 1)
(703)(703)
(368)(368)
(2 877)(877 2)
Actuarial (gains)/losses recognized directly in the statement of changes in net assets(المكاسب)/الخسائر الاكتوارية المعترف بها مباشرةً في بيان التغيرات في صافي الأصول
(9 310)(310 9)
(1 720)(720 1)
(384)(384)
(11 414)(414 11)
Net defined benefit liability as at 31 December 2018صافي الخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018
105 359359 105
7 476476 7
4 455455 4
117 290290 117
After-service health insuranceالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
Repatriation grantمنحة الإعادة إلى الوطن
Annual leaveالإجازات السنوية
Totalالمجموع
Net defined benefit obligation as at 31 December 2016صافي الالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات المحددة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016
51 515515 51
5 258258 5
4 124124 4
60 897897 60
Current service costتكلفة الخدمة الحالية
1 246246 1
627627
408408
2 281281 2
Interest on obligationالفوائد على الالتزامات
2 082082 2
182182
145145
2 409409 2
Total cost recognized in the statement of financial performanceمجموع التكاليف المعترف بها في بيان الأداء المالي
3 328328 3
809809
553553
4 690690 4
Benefits paidالاستحقاقات المدفوعة
(1 025)(025 1)
(633)(633)
(384)(384)
(2 042)(042 2)
Transfer from ICTYالمنقولة من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
5 777777 5
1 040040 1
750750
7 567567 7
Actuarial (gains)/losses recognized directly in the statement of changes in net assets(المكاسب)/الخسائر الاكتوارية المعترف بها مباشرةً في بيان التغيرات في صافي الأصول
19 444444 19
2 637637 2
(351)(351)
21 730730 21
Net defined benefit liability as at 31 December 2017صافي الخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017
79 039039 79
9 111111 9
4 692692 4
92 842842 92
Abbreviations: ICTY, International Tribunal for the Former Yugoslavia;122 -
IRMCT, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. 122. The General Assembly, in section II of its resolution 70/243, authorized the Secretary-General to establish a sub-account within the Mechanism to address the requirement for the pensions of retired judges, and their surviving spouses, of the International Criminal Tribunal for Rwanda and for the after-service health insurance benefits to former staff of the Tribunal, on a pay-as-you-go basis.وقد أذنت الجمعية العامة، في الجزء ثانيا من قرارها 70/243، للأمين العام بأن ينشئ حسابا فرعيا في إطار الآلية لمعالجة الاحتياجات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية للقضاة المتقاعدين، وأزواجهم الباقين على قيد الحياة، في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وباستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للموظفين السابقين في المحكمة، على أساس الدفع أولاً بأول.
123.123 -
Following the closure of the International Tribunal for the Former Yugoslavia and in accordance with resolution 70/243, the above-mentioned sub-account within the Mechanism was extended to the Tribunal to manage, on a pay-as-you-go basis, the accrued liabilities for the after-service health insurance benefits to former staff.وعقب إغلاق المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ووفقا للقرار 70/243، تم توسيع نطاق الحساب الفرعي المذكور أعلاه ضمن الآلية، ليشمل المحكمة، وذلك للقيام، على أساس الدفع أولا بأول، بإدارة الخصوم المستحقة المتعلقة باستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للموظفين السابقين
Discount rate sensitivity analysisتحليل الحساسية لمعدلات الخصم
124.124 -
The changes in discount rates are driven by the discount curve, which is calculated on the basis of corporate and government bonds.تحدث التغيرات في معدلات الخصم بفعل منحنى الخصم، الذي يحسب اعتمادا على سندات الشركات أو الحكومة.
The bond markets vary over the reporting year, and the volatility impacts the discount rate assumption.وتتباين أسواق السندات على امتداد سنة الإبلاغ، ويؤثر هذا التقلب على الافتراض المتعلق بمعدلات الخصم.
Should the discount rate assumption vary by 1 per cent, its impact on the obligations would be as follows:وإذا تغير الافتراض المتعلق بمعدلات الخصم بنسبة 1 في المائة، فإن تأثيره في الالتزامات سيكون على النحو التالي:
Impact on obligations of changes in discount rateأثر تغيرات معدل الخصم على الالتزامات
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
After-service health insuranceالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
Repatriation benefitsاستحقاقات الإعادة إلى الوطن
Annual leaveالإجازة السنوية
31 December 2018:31 كانون الأول/ديسمبر 2018:
Increase of discount rate by 1 per centزيادة معدل الخصم بنسبة 1 في المائة
(16 752)(752 16)
(617)(617)
(367)(367)
Decrease of discount rate by 1 per centانخفاض معدل الخصم بنسبة 1 في المائة
21 706706 21
712712
421421
31 December 2017:31 كانون الأول/ديسمبر 2017:
Increase of discount rate by 1 per centزيادة معدل الخصم بنسبة 1 في المائة
(14 525)(525 14)
(809)(809)
(419)(419)
Decrease of discount rate by 1 per centانخفاض معدل الخصم بنسبة 1 في المائة
19 424424 19
942942
485485
Medical costs sensitivity analysisتحليل الحساسية للتكاليف الطبية
125.125 -
The principal assumption in the valuation of the after-service health insurance is the rate at which medical costs are expected to increase in the future.الافتراض الأساسي في تقييم التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة هو المعدل الذي من المتوقع أن تزداد به التكاليف الطبية في المستقبل.
The sensitivity analysis examines the change in liability owing to changes in the medical cost rates while holding other assumptions, such as the discount rate, constant.ويفحص تحليلُ الحساسية التغيرَ في الالتزام بفعل التغيرات في معدلات التكاليف الطبية مع الإبقاء على افتراضات أخرى، مثل معدل الخصم، على حالها.
Should the medical cost trend assumption vary by 1 per cent, it would impact the measurement of the defined benefit obligations as follows:وإذا تغير الافتراض المتعلق باتجاه التكاليف الطبية بنسبة 1 في المائة، فإن ذلك سيؤثر في قياس الالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات المحددة، على النحو التالي:
A movement of 1 per cent in the assumed medical costs trend ratesتغير بنسبة 1 في المائة في معدلات اتجاه التكاليف الطبية المفترضة
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Increaseالزيادة
Decreaseالنقصان
31 December 2018:31 كانون الأول/ديسمبر 2018:
Effect on the defined benefit obligationالأثر على التزامات الاستحقاقات المحددة
22 127127 22
(17 329)(329 17)
Effect on the aggregate of the current service cost and interest costالأثر على القيمة الإجمالية لتكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة
1 650650 1
(1 259)(259 1)
31 December 2017:31 كانون الأول/ديسمبر 2017:
Effect on the defined benefit obligationالأثر على التزامات الاستحقاقات المحددة
19 595595 19
(14 891)(891 14)
Effect on the aggregate of the current service cost and interest costالأثر على القيمة الإجمالية لتكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة
1 494494 1
(1 257)(257 1)
Other defined benefit plan informationمعلومات أخرى عن الخطط المحددة الاستحقاقات
126.126 -
Benefits paid for 2018 are estimates of what would have been paid to separating staff and/or retirees during the year on the basis of the pattern of rights acquisition under each scheme: after-service health insurance, repatriation and commutation of accrued annual leave.الاستحقاقات المدفوعة لعام 2018 هي تقديرات لما كان سيُدفع للموظفين المنتهية خدمتهم و/أو المتقاعدين خلال السنة بناءً على نمط حيازة الحقوق في إطار كل من الخطط التالية: التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، والإعادة إلى الوطن، واستبدال رصيد الإجازات السنوية.
The estimated defined benefit payments (net of participants’ contributions in these schemes) are shown in the following table.وترد في الجدول التالي تقديرات مدفوعات الاستحقاقات المحددة (القيمة الصافية بعد خصم اشتراكات المشتركين في هذه الخطط).
Estimated defined benefit payments, net of participants’ contributionsتقديرات مدفوعات الاستحقاقات المحددة كقيمة صافية بعد خصم اشتراكات المشتركين
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
After-service health insuranceالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
Repatriation benefitsاستحقاقات الإعادة إلى الوطن
Annual leaveالإجازة السنوية
Totalالمجموع
20192019
2 040040 2
709709
368368
3 117117 3
20182018
1 806806 1
703703
368368
2 877877 2
Historical information: total liability for after-service health insurance, repatriation benefits and annual leave as at 31 Decemberمعلومات تاريخية: مجموع الخصوم المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الإعادة إلى الوطن والإجازات السنوية في 31 كانون الأول/ديسمبر
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
20182018
20172017
20162016
20152015
20142014
Present value of the defined benefit obligationsالقيمة الحالية للالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات المحددة
117 920920 117
92 842842 92
60 897897 60
13 923923 13
11 627627 11
Appendix D/workers’ compensation costs sensitivity analysisتحليل الحساسية لتكاليف تعويضات الموظفين/التذييل دال
127.127 -
The sensitivity analysis looks at the change in liability resulting from changes in the cost-of-living adjustment as well as changes in assumed discount rates.يُنظر عند تحليل درجة الحساسية إلى التغير الحاصل في الخصوم بسبب التغيرات في تسوية غلاء المعيشة علاوة على التغيرات في معدلات الخصم المفترضة.
A change of 1 per cent in the cost-of-living adjustment and in the assumed discount rates would have an impact on the measurement of the appendix D obligation as shown in the following table:وأي تغيير في تسوية غلاء المعيشة أو تغيير في معدلات الخصم المفترضة بنسبة 1 في المائة سيكون له تأثير على قياس الالتزام المتعلق بالتذييل دال كما هو موضح في الجدول التالي:
Appendix D costs: effect of 1 per cent movement in cost-of-living adjustment sensitivity on year-end liabilityالتكاليف المتعلقة بالتذييل دال: تأثير التغير بنسبة 1 بالمئة في حساسية تسوية غلاء المعيشة على خصوم نهاية السنة
(Thousands of United States dollars and percentage)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة وبالنسبة المئوية)
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Increase of cost-of-living adjustment by 1 per centزيادة تسوية غلاء المعيشة بنسبة 1 في المائة
132132
157157
As a percentage of year-end liabilityكنسبة مئوية من خصوم نهاية السنة
1717
1919
Decrease of cost-of-living adjustment by 1 per centانخفاض تسوية غلاء المعيشة بنسبة 1 في المائة
(105)(105)
(124)(124)
As a percentage of year-end liabilityكنسبة مئوية من خصوم نهاية السنة
(14)(14)
(15)(15)
Appendix D costs: effect of 1 per cent movement in assumed discount rate sensitivity on year-end liabilityالتكاليف المتعلقة بالتذييل دال: تأثير التغير بنسبة 1 بالمئة في حساسية معدلات الخصم المفترضة على خصوم نهاية السنة
(Thousands of United States dollars and percentage)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة وبالنسبة المئوية)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Increase of discount rate by 1 per centزيادة معدل الخصم بنسبة 1 في المائة
(98)(98)
(118)(118)
As a percentage of year-end liabilityكنسبة مئوية من خصوم نهاية السنة
(13)(13)
(14)(14)
Decrease of discount rate by 1 per centانخفاض معدل الخصم بنسبة 1 في المائة
125125
151151
As a percentage of year-end liabilityكنسبة مئوية من خصوم نهاية السنة
1717
1818
Accrued salaries and allowancesالمرتبات والبدلات المستحقة
128.128 -
Accrued salaries and allowances as at year-end consist of accruals for home leave ($0.44 million (2017: $0.72 million));تتألف المرتبات والبدلات المستحقة في نهاية السنة من استحقاقات إجازة زيارة الوطن (0.44 مليون دولار (مقابل 0.72 مليون دولار في عام 2017))؛
accruals for outstanding payments for staff members separated ($0.39 million (2017: $0.15 million));والمدفوعات المستحقة للموظفين المنتهية خدمتهم (0.39 مليون دولار (مقابل 0.15 مليون دولار في عام 2017))؛
accrual for repatriation grant to be paid to former staff members ($3.79 million (2017: $0.44 million));والمدفوعات المستحقة للموظفين السابقين من منح الإعادة إلى الوطن (3.79 مليون دولار (مقابل 0.44 مليون دولار في عام 2017))؛
and other miscellaneous accrual for staff entitlements ($0.02 million (2017: $0.17 million)).ومدفوعات مستحقة متنوعة أخرى من استحقاقات الموظفين (0.02 مليون دولار (مقابل 0.17 مليون دولار في عام 2017)).
The significant increase in accruals for separation relates to amounts for former staff of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, as separated staff can make claims to certain entitlements up to two years after separation.وتتعلق الزيادة الكبيرة في مستحقات انتهاء الخدمة بمبالغ مستحقة لموظفين سابقين في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، حيث يمكن للموظفين الذين انتهت خدمتهم تقديم مطالبات بشأن استحقاقات معينة في موعد أقصاه سنتان بعد انتهاء الخدمة.
The Mechanism recognized no termination benefits during the year.ولم تعترف الآلية محاسبيا بأي استحقاقات لإنهاء الخدمة خلال العام المعني.
129.129 -
Following the closure of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, accruals for repatriation, annual leave and other separation benefits for staff departing from the Tribunal were recognized in accordance with the Staff Regulations and Rules and reported under Accrued salaries and allowances.وعقب إغلاق المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، تم الاعتراف باستحقاقات الإعادة إلى الوطن، والإجازة السنوية، وغيرها من استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين المغادرين من المحكمة وفقا للنظامين الأساسي والإداري للموظفين، والإبلاغ بها تحت بند المرتبات والبدلات المستحقة.
The Mechanism has processed all separations except for those claims such as repatriation grant and repatriation travel for which the staff have up to two years after separation to submit evidence of relocation.وانتهت الآلية من تجهيز جميع حالات انتهاء الخدمة باستثناء مطالبات من قبيل منحة الإعادة إلى الوطن والسفر للعودة إلى الوطن، حيث كان لدى الموظفين مدة أقصاها سنتان بعد انتهاء الخدمة لتقديم أدلة على الانتقال.
In addition, the Inter-Organization Agreement concerning Transfer, Secondment or Loan of Staff among the Organizations Applying the United Nations Common System of Salaries and Allowances provides that, if the staff member is separated from service after transfer, any terminal payments due to the staff member will be paid by the receiving organization, provided that the organization can recover from the releasing organization a portion of the payments if separation occurs within two years of the transfer.وإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق المشترك بين المنظمات لنقل الموظفين أو انتدابهم أو إعارتهم فيما بين المنظمات التي تطبق نظام الأمم المتحدة الموحد للمرتبات والبدلات ينص على أنه في حال انتهاء خدمة الموظف بعد النقل، فإن أي مدفوعات نهائية مستحقة لذلك الموظف يجب أن تدفعها المنظمة التي انتقل إليها، شريطة أن تكون تلك المنظمة قادرة على استرداد جزء من المدفوعات من المنظمة التي انتقل منها الموظف إذا حلّ انتهاء الخدمة في غضون سنتين من الانتقال.
The Mechanism expects that by the end of 2019 all accrued salaries and allowances related to the closure of the Tribunal will be fully settled or reversed should the related entitlement be deemed to have expired.وتتوقع الآلية أن يتم، بحلول نهاية عام 2019، إما تسوية جميع المرتبات والبدلات المستحقة المتصلة بإغلاق المحكمة تسويةً تامة أو ردّها إذا اعتُبرت المستحقات المذكورة في حكم المنتهية مدتها.
The sub-account for the former International Tribunal for the Former Yugoslavia (see note 25) currently retains liabilities as follows.ويحتفظ الحساب الفرعي للمحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة (انظر الملاحظة 25) حاليا بالخصوم على النحو التالي:
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Year ended 31 December 2018السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
Currentالخصوم المتداولة
Non-currentالخصوم غير المتداولة
Totalالمجموع
After-service health insuranceالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
757757
30 361361 30
31 118118 31
Subtotal: defined benefit liabilitiesالمجموع الفرعي: الخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة
757757
30 361361 30
31 118118 31
Accrued salaries and allowancesالمرتبات والبدلات المستحقة
3 300300 3
512512
3 812812 3
Total employee benefits liabilitiesمجموع الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
4 057057 4
30 873873 30
34 930930 34
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Year ended 31 December 2018السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
Currentالخصوم المتداولة
Non-currentالخصوم غير المتداولة
Totalالمجموع
Salaries and other allowancesالمرتبات والبدلات الأخرى
1212
1212
Annual leaveالإجازة السنوية
192192
192192
Repatriation benefitsاستحقاقات الإعادة إلى الوطن
2 903903 2
512512
3 415415 3
Termination benefitsاستحقاقات إنهاء الخدمة
193193
193193
Total accrued salaries and allowancesمجموع المرتبات والبدلات المستحقة
3 300300 3
512512
3 812812 3
United Nations Joint Staff Pension Fundالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
130.130 -
The Regulations of the Pension Fund state that the Pension Board shall have an actuarial valuation made of the Fund at least once every three years by the consulting actuary.ينص النظام الأساسي لصندوق المعاشات على أن يُجري مجلس صندوق المعاشات تقييما اكتواريا للصندوق مرة كل ثلاث سنوات على الأقل يقوم به خبير اكتواري استشاري.
The practice of the Pension Board has been to carry out an actuarial valuation every two years using the open group aggregate method.وتتمثل الممارسة التي يتبعها مجلس صندوق المعاشات في إجراء تقييم اكتواري كل سنتين باستخدام طريقة حاصل المجموعة المفتوحة.
The primary purpose of the actuarial valuation is to determine whether the current and estimated future assets of the Pension Fund will be sufficient to meet its liabilities.والغرض الرئيسي من التقييم الاكتواري هو تحديد ما إذا كانت أصول الصندوق الحالية وأصوله المستقبلية المقدرة كافيةً للوفاء بالتزاماته.
131.131 -
The Mechanism’s financial obligation to the Pension Fund consists of its mandated contribution, at the rate established by the General Assembly (currently at 7.9 per cent for participants and 15.8 per cent for member organizations), together with any share of any actuarial deficiency payments under article 26 of the Regulations of the Fund.وتتكون الالتزامات المالية للآلية تجاه صندوق المعاشات التقاعدية من الاشتراكات المقررة عليها، وفق المعدل الذي تحدده الجمعية العامة (يبلغ حاليا 7.9 في المائة للمشتركين و 15.8 في المائة للمنظمات الأعضاء)، إضافة إلى أي حصة في أي مدفوعات قد تلزم لتغطية أي عجز اكتواري بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للصندوق.
Such deficiency payments are payable only if and when the Assembly has invoked the provision of article 26, following a determination that there is a requirement for deficiency payments based on an assessment of the actuarial sufficiency of the Fund as at the valuation date.ولا تكون مدفوعات تغطية العجز هذه واجبة السداد إلا إذا لجأت الجمعية العامة إلى تطبيق الحكم الوارد في المادة 26، بعد أن يتقرر وجود حاجةٍ لسداد مدفوعات العجز بناءً على تقييم الكفاية الاكتوارية لصندوق المعاشات التقاعدية في تاريخ التقييم.
Each member organization shall contribute to this deficiency an amount proportionate to the total contributions which each paid during the three years preceding the valuation date.وتساهم كل منظمة عضو في سد هذا العجز بمبلغ يتناسب مع مجموع الاشتراكات التي دفعها كل منها أثناء السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التقييم.
132.132 -
During 2017, the Fund identified that there were anomalies in the census data utilized in the actuarial valuation performed as at 31 December 2015.وفي عام 2017، حدد الصندوق وجود عيوب في بيانات التعداد المستخدمة في التقييم الاكتواري الذي جرى للحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2015.
As such, as an exception to the normal biennial cycle, a roll-forward of the participation data as at 31 December 2013 to 31 December 2016 was used by the Fund for its 2016 financial statements.وعلى هذا الأساس، وباستثناء الدورة العادية للتقييم الذي يجرى مرة كل سنتين، استخدم الصندوق في البيانات المالية لعام 2016 بيانات مرحَّلة عن المشاركة من 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016.
133.133 -
The actuarial valuation as at 31 December 2017 resulted in a funded ratio of actuarial assets to actuarial liabilities, assuming no future pension adjustments, of 139.2 per cent (150.1 per cent in the 2016 roll forward).وأدى التقييم الاكتواري الذي أجري للحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى تحقيق نسبة تمويل للخصوم الاكتوارية من الأصول الاكتوارية بلغت، بافتراض عدم إجراء تسويات للمعاشات في المستقبل، 139.2 في المائة (مقابل 150.1 في المائة في البيانات المرحَّلة لعام 2016).
The funded ratio was 102.7 per cent (101.4 per cent in the 2016 roll forward) when the current system of pension adjustments was taken into account.وبلغت النسبة الممولة 102.7 في المائة (مقابل 101.4 في المائة في البيانات المرحَّلة لعام 2016) عندما وُضع النظام الحالي لتسوية المعاشات التقاعدية في الحسبان.
134.134 -
After assessing the actuarial sufficiency of the Fund, the consulting actuary concluded that there was no requirement, as at 31 December 2017, for deficiency payments under article 26 of the Regulations of the Fund, as the actuarial value of assets exceeded the actuarial value of all accrued liabilities under the Fund.وبعد تقييم الكفاية الاكتوارية لصندوق المعاشات التقاعدية، خلص الخبير الاكتواري الاستشاري إلى أن الوضع في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 لم يطرأ عليه ما يستوجب سداد مدفوعاتٍ لتغطية العجز بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للصندوق، حيث إن القيمة الاكتوارية للأصول تجاوزت القيمة الاكتوارية لجميع الخصوم المستحقة على الصندوق.
In addition, the market value of assets also exceeded the actuarial value of all accrued liabilities as at the valuation date.ويضاف إلى ذلك أن القيمة السوقية للأصول كانت تتجاوز كذلك القيمة الاكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في تاريخ التقييم.
At the time of reporting, the General Assembly had not invoked the provision of article 26.وفي تاريخ إعداد هذه البيانات المالية، لم تكن الجمعية العامة قد لجأت إلى تطبيق الحكم الوارد في المادة 26.
135.135 -
Should article 26 be invoked owing to an actuarial deficiency, either during the ongoing operation or owing to the termination of the Fund pension plan, deficiency payments required from each member organization would be based upon the proportion of that member organization’s contributions to the total contributions paid to the Fund during the three years preceding the valuation date.وفي حال تقرير العمل بالمادة 26 بسبب عجز اكتواري، سواء أثناء العملية الجارية أو بسبب إنهاء خطة صندوق المعاشات التقاعدية، ستستند مدفوعات تغطية العجز المطلوبة من كل منظمة من المنظمات الأعضاء إلى نسبة مساهمات تلك المنظمة العضو في مجموع المساهمات المدفوعة إلى الصندوق في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التقييم.
Total contributions paid to the Pension Fund during the preceding three years (2015, 2016 and 2017) amounted to $6,931.39 million, of which 0.27 per cent was contributed by the Mechanism.وبلغ مجموع المساهمات المدفوعة إلى صندوق المعاشات التقاعدية خلال الأعوام الثلاثة السابقة (2015 و 2016 و 2017) ما قدره 931.39 6 مليون دولار، ساهمت الآلية بنسبة 0.27 في المائة منها.
136.136 -
During 2018, the Mechanism’s contributions paid to the Pension Fund amounted to $10.99 million (2017: $8.23 million).وخلال عام 2018، بلغت الاشتراكات التي سددتها الآلية إلى صندوق المعاشات التقاعدية ما مقداره 10.99 ملايين دولار (مقابل 8.23 ملايين دولار في عام 2017).
137.137 -
Membership of the Fund may be terminated by decision of the United Nations General Assembly, upon the affirmative recommendation of the Pension Board.ويجوز إنهاء العضوية في الصندوق بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على توصية بالإيجاب من مجلس صندوق المعاشات التقاعدية.
A proportionate share of the total assets of the Fund at the date of termination shall be paid to the former member organization for the exclusive benefit of its staff who were participants in the Fund at that date, pursuant to an arrangement mutually agreed between the organization and the Fund.وتُدفع إلى المنظمة العضو سابقاً حصة نسبية من مجموع أصول الصندوق في تاريخ إنهاء العضوية تخصص حصرا لصالح موظفيها الذين كانوا مشتركين في الصندوق في ذلك التاريخ، وفقا لترتيب متفق عليه بين المنظمة والصندوق.
The amount is determined by the United Nations Joint Staff Pension Board on the basis of an actuarial valuation of the assets and liabilities of the Fund on the date of termination;ويحدد مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة هذا المبلغ على أساس تقييم اكتواري لأصول الصندوق وخصومه في تاريخ الإنهاء؛
no part of the assets which are in excess of the liabilities are included in the amount.ولا يشمل المبلغ أي جزء من الأصول الزائدة عن الخصوم.
138.138 -
The Board of Auditors carries out an annual audit of the Pension Fund and reports to the Pension Board on the audit every year.ويُجري مجلس مراجعي الحسابات مراجعة سنوية لحسابات صندوق المعاشات التقاعدية، ويقدم تقريراً عن المراجعة إلى مجلس الصندوق كل عام.
The Pension Fund publishes quarterly reports on its investments, which can be viewed by visiting the Fund website at www.unjspf.org.ويُصدر الصندوق تقارير فصلية عن استثماراته، ويمكن الاطلاع عليها بزيارة الموقع الشبكي للصندوق www.unjspf.org.
Impact of General Assembly resolutions on staff benefitsأثر قرارات الجمعية العامة على استحقاقات الموظفين
139.139 -
On 23 December 2015, the General Assembly adopted resolution 70/244, by which it approved certain changes to the conditions of service and entitlements for all staff serving in the organizations of the United Nations common system, as recommended by the International Civil Service Commission.في 23 كانون الأول/ديسمبر 2015، اتخذت الجمعية العامة القرار 70/244 الذي أقرت بموجبه بعض التعديلات على شروط خدمة واستحقاقات جميع الموظفين العاملين في المنظمات المشاركة في نظام الأمم المتحدة الموحد، على النحو الذي أوصت به لجنة الخدمة المدنية الدولية.
Some of the changes affect the calculation of other long-term and end-of-service employee benefits liabilities.ويؤثر بعض التغييرات على حساب الخصوم الأخرى المتعلقة باستحقاقات الموظفين الطويلة الأجل وباستحقاقات نهاية خدمتهم.
In addition, a revised education grant scheme has been implemented that affects the computation of this short-term benefit.وإضافة إلى ذلك، بدأ تطبيق نظام منقح لمنحة التعليم يؤثر في حساب هذا الاستحقاق القصير الأجل.
The impact of these changes is explained in the following table.ويرد في الجدول التالي بيان أثر تلك التغييرات.
Changeالتغير
Detailsالتفاصيل
Increase in mandatory age of separationرفع السن الإلزامية لإنهاء الخدمة
The mandatory age of retirement for staff who joined the United Nations on or after 1 January 2014 is 65.سن التقاعد الإلزامية للموظفين الذين التحقوا بالأمم المتحدة في 1 كانون الثاني/يناير 2014 أو بعده هي 65 سنة.
For those who joined before 1 January 2014, the mandatory age of separation has been raised from 60 or 62 to 65 years, from 1 January 2018.وبالنسبة للموظفين الذين التحقوا بالأمم المتحدة قبل 1 كانون الثاني/يناير 2014، رُفعت السن الإلزامية لإنهاء الخدمة من 60 أو 62 إلى 65 سنة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2018.
The change is expected to impact future calculations of employee benefits liabilities.ومن المتوقع أن يؤثر هذا التغيير في حسابات الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين في المستقبل.
Unified salary structureهيكل المرتبات الموحد
The salary scales for internationally recruited staff (Professional and Field Service) went into effect on 1 January 2017.بدأ نفاذ جداول مرتبات الموظفين المعينين دولياً (الفئة الفنية وفئة الخدمة الميدانية) في 1 كانون الثاني/ يناير 2017.
Previously, the salary scales were based on the single or dependency rate.وكانت جداول المرتبات تستند سابقا إلى معدل لمرتبات المعيلين ومعدل لمرتبات غير المعيلين.
Those rates affected staff assessment and post adjustment amounts.وأثّر هذان المعدلان على مبالغ الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين وتسوية مقر العمل.
The unified salary scale, approved by the General Assembly, resulted in the elimination of single and dependency rates, and the dependency rate was replaced by allowances for staff members who have recognized dependants, in accordance with the Staff Regulations and Rules of the United Nations.وأدى توحيد جدول المرتبات، الذي وافقت عليه الجمعية العامة، إلى إلغاء معدلات مرتبات غير المعيلين والمعيلين واستعيض عن معدل مرتبات المعيلين ببدلات للموظفين الذين لديهم معالون معترف بهم وفقاً للنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة.
A revised staff assessment scale and pensionable remuneration scale was implemented along with the unified salary structure.وبدأ تطبيق جدول منقح للاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين وجدول منقح للأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي إلى جانب هيكل المرتبات الموحد.
The change in salary scale did not result in reduced payments for staff members.ولم يؤد هذا التغيير في جدول المرتبات إلى تخفيض المدفوعات المسددة للموظفين.
However, it is expected to affect future valuation of the repatriation benefit and the commuted annual leave benefit.ولكن من المتوقع أن يؤثر في المستقبل على تقييم استحقاقات الإعادة إلى الوطن، وفي حساب استحقاقات الإجازة السنوية المستبدلة.
Repatriation benefitاستحقاقات الإعادة إلى الوطن
Staff members are eligible to receive a repatriation grant upon separation provided they have been in service for at least one year in a duty station outside their country of nationality.يحق للموظفين تلقّي منحة الإعادة إلى الوطن عند انتهاء الخدمة شريطة أن يكونوا قد عملوا لمدة سنة واحدة على الأقل في مركز عمل خارج بلد جنسيتهم.
The General Assembly has since revised eligibility for the repatriation grant from one year to five years for prospective employees, while current employees retain the one-year eligibility.وعدلت الجمعية العامة شرط المدة المؤهِّلة لتلقي منحة الإعادة إلى الوطن من سنة إلى خمس سنوات بالنسبة للموظفين المزمع تعيينهم في المستقبل، بينما يظل شرط مدة السنة الواحدة ساريا على الموظفين الحاليين.
The change in eligibility criteria has already been implemented, effective 1 January 2017, and is expected to affect future calculations of employee benefits liabilities.وقد طُبق بالفعل هذا التغيير في معايير الأهلية ابتداء من كانون الثاني/يناير 2017، ومن المتوقع أن يؤثر على حساب الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين في المستقبل.
Education grantمنحة التعليم
With effect from the school year in progress on 1 January 2018, the computation of education grant given to eligible staff members utilizes a global sliding scale that is set in one single currency (United States dollar), with the same maximum amount of the grant for all countries.اعتباراً من السنة الدراسية الجارية في 1 كانون الثاني/يناير 2018، يُستخدم في حساب منحة التعليم الممنوحة للموظفين المستحقين لها جدول تنازلي عام مقوّم بعملة واحدة (دولار الولايات المتحدة)، بنفس المبلغ الأقصى للمنحة بالنسبة لجميع البلدان.
In addition, this revised education grant scheme also changes boarding assistance and education grant travel provided by the Mechanism.وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التنقيح لبرنامج المنح التعليمية يؤدي أيضا إلى تغييرات في المساعدة في مصروفات الإقامة الداخلية، ومصروفات السفر المتصلة بمنحة التعليم التي تقدمها الآلية.
Impacts can be seen at the end of the 2017/18 school year and at the time of settlements.ويمكن ملاحظة الآثار المترتبة على ذلك في نهاية السنة الدراسية 2017/2018 وعند إجراء التسويات.
140.140 -
The impact of the changes, other than the education grant, has been fully reflected in the actuarial valuation conducted in 2018.وروعي أثر هذه التغييرات مراعاة كاملة، باستثناء منحة التعليم، في التقييم الاكتواري الذي أُجري في عام 2018.
Note 15 Judges’ honorariums and allowances liabilitiesالملاحظة 15 الخصوم المتعلقة بأتعاب القضاة وبدلاتهم
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Judges’ pensions (defined benefit valuation)المعاشات التقاعدية للقضاة (تقييم للاستحقاقات المحددة)
42 72842 728
21 75221 752
Judges’ relocation allowancesمخصصات انتقال القضاة
4545
Totalالمجموع
42 77342 773
21 75221 752
Currentالخصوم المتداولة
3 0013 001
1 2981 298
Non-currentالخصوم غير المتداولة
39 77239 772
20 45420 454
Totalالمجموع
42 77342 773
21 75221 752
141.141 -
For the 2018 actuarial valuations, the yield curve used in the calculation of the discount rate is that developed by Aon Hewitt issued for the United States dollars, as the judges’ salaries are denominated in dollars and the payment currency of future pensions cannot be presumed.وبالنسبة للتقييمات الاكتوارية لعام 2018، استُخدم في حساب معدل الخصم منحنى العائد الذي وضعته شركة أون هويت لدولارات الولايات المتحدة، حيث إن مرتبات القضاة مقوّمة بالدولار ولا يمكن افتراض العملة التي ستدفع بها المعاشات التقاعدية في المستقبل.
The key assumptions for the valuations of judges’ pension benefits liabilities at 31 December 2018 are the discount rate of 4.31 per cent (2017: 3.31 per cent), and inflation rate of 2.20 per cent (2017: 2.20 per cent).وتتمثل الافتراضات الأساسية المستخدمة لتقييم الخصوم المتعلقة باستحقاقات المعاشات التقاعدية للقضاة في معدل الخصم البالغ 4.31 في المائة (مقابل 3.31 في المائة في عام 2017) في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، ومعدل التضخم البالغ 2.20 في المائة (مقابل 2.20 في المائة أيضا في عام 2017).
The salary increase was assumed to be equal to the inflation rate, as pension schemes are linked to salaries.وافتُرض أن الزيادة في المرتبات ستكون مساوية لمعدل التضخم، لأن نظم المعاشات التقاعدية مرتبطة بالمرتبات.
142.142 -
The General Assembly, in its resolution 70/243, authorized the Secretary-General to establish a sub-account within the Mechanism corresponding to the requirement for the pensions of retired judges, and their surviving spouses, of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Tribunal for the Former Yugoslavia and for after-service health insurance benefits to former staff of the two Tribunals, on a pay-as-you-go basis.وأذنت الجمعية العامة، في قرارها 70/243، للأمين العام بأن ينشئ حسابا فرعيا في إطار الآلية يخص الاحتياجات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية للقضاة المتقاعدين، وأزواجهم الباقين على قيد الحياة، في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وباستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للموظفين السابقين في المحكمتين، على أساس الدفع أولاً بأول.
Movement in judges’ benefits liabilities accounted for as defined benefit plansالتغير في الخصوم المتعلقة باستحقاقات القضاة المحتسبة باعتبارها خطط استحقاقات محددة
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
20182018
20172017
Net defined benefit liability at 1 Januaryصافي الخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة في 1 كانون الثاني/يناير
Net defined benefit obligation (IRMCT)صافي الالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات المحددة (الآلية)
21 75221 752
20 41720 417
Net defined benefit obligation (ICTY)صافي الالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات المحددة (المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة)
29 41729 417
Amalgamated net defined benefit obligationصافي الالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات المحددة المدمجة
51 16951 169
20 41720 417
Current service costتكلفة الخدمة الحالية
2222
Interest costتكلفة الفائدة
1 6401 640
691691
Total costs recognized in the statement of financial performanceمجموع التكاليف المعترف بها في بيان الأداء المالي
1 6621 662
691691
Benefits paidالاستحقاقات المدفوعة
(3 230)(3 230)
(1 273)(1 273)
Actuarial (gain)/losses recognized directly in the statement of changes in net assets(المكاسب)/الخسائر الاكتوارية المعترف بها مباشرة في بيان التغيرات في صافي الأصول
(6 873)(6 873)
981981
Net defined benefit liability transferred from International Tribunal for the Former Yugoslaviaصافي الخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة المنقول من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
936936
Net recognized liability at 31 Decemberصافي الخصوم المعترف بها في 31 كانون الأول/ديسمبر
42 72842 728
21 75221 752
Abbreviation: ICTY, International Tribunal for the Former Yugoslavia;143 -
IRMCT, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. 143. Owing to the amalgamation of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Tribunal for the Former Yugoslavia, the Mechanism now carries judges’ defined benefits liabilities for retired judges of the former Tribunals, in addition to liabilities for the President, who is the only full-time active judge of the Mechanism.وبسبب دمج المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، تتحمل الآلية الآن الخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة للقضاة المتقاعدين في المحكمتين السابقتين، إضافة إلى الخصوم المتعلقة بالرئيس الذي هو القاضي الوحيد المتفرغ في الآلية.
In 2016, total defined benefit liabilities of $21.01 million were transferred from the International Criminal Tribunal for Rwanda and, in 2017, $0.94 million was transferred from the International Tribunal for the Former Yugoslavia.وفي عام 2016، نُقل من الخصوم المتعلقة الاستحقاقات المحددة ما مجموعه 21.01 مليون دولار من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وفي عام 2017، نُقل 0.94 مليون دولار من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
On 1 January 2018, the balance of net defined benefit obligations held by the latter of $29.42 million was amalgamated, which has significantly increased the total judges’ defined benefit liabilities for the Mechanism.وفي 1 كانون الثاني/ يناير 2018، أُدمج رصيد صافي الالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات المحددة البالغ 29.42 مليون دولار الذي تحتفظ به هذه الأخيرة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مجموع الخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة لقضاة الآلية.
Note 16 Provisionsالملاحظة 16 المخصصات
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Credits to Member Statesالمبالغ المقيدة لحساب الدول الأعضاء
Litigation and claimsالدعاوى والمطالبات
Totalالمجموع
Provisions as at 1 January 2017المخصصات في 1 كانون الثاني/يناير 2017
829829
829829
Balance amalgamated from ICTRالرصيد المدمج من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
1818
1818
Amounts usedالمبالغ المستخدمة
(829)(829)
(18)(18)
(847)(847)
Provisions as at 31 December 2017 (current)المخصصات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017(المتداولة)
Change in provisionsالتغيير في المخصصات
Balance amalgamated from ICTYالرصيد المدمج من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
420420
420420
Additional provisions madeالمخصصات الإضافية المرصودة
Amounts reversedالمبالغ المردودة
(420)(420)
(420)(420)
Provisions as at 31 December 2018 (current) Abbreviation: ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda; ICTY, International Tribunal for the Former Yugoslavia.المخصصات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018(المتداولة)
144.144 -
In its resolution 73/277 of 22 December 2018, the General Assembly revised the initial appropriation for the biennium 2018–2019 from $196.02 million to $195.72 million.نقحت الجمعية العامة، في قرارها 73/277 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2018، الاعتماد الأولي لفترة السنتين 2018-2019 من 196.02 مليون دولار ليصبح 195.72 مليون دولار.
The 2018 initial assessment of $98.01 million was adjusted to $98.38 million;وعُدل التقييم الأولي لعام 2018 البالغ 98.01 مليون دولار ليصبح إلى 98.38 مليون دولار؛
therefore there was no recognition for credits to Member States.ولذلك لم يُعترف بأي مبالغ واجبة القيد لحساب الدول الأعضاء.
145.145 -
With the amalgamation of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, the Mechanism carried a provision of $0.42 million as at 1 January 2018 which was recognized in 2017 for two cases pending before the United Nations Dispute Tribunal.ونتيجة لدمج المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، تحملت الآلية، وفقا للحالة في 1 كانون الثاني/يناير 2018، مبلغا قدره 0.42 مليون دولار كان قد تم الاعتراف به في عام 2017 لقضيتين معروضتين على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات.
This amount was reversed in 2018, owing to the rejection of the two cases by the Dispute Tribunal.ورُد هذا المبلغ في عام 2018 بسبب رفض محكمة المنازعات هاتين القضيتين.
The Mechanism had no events giving rise to a material amount of provision to be recognized for 2018.ولم تَعرِض للآلية أية أحداث ينشأ عنها مبلغ مهم نسبيا من المخصصات يُعترف به لعام 2018.
Note 17 Other liabilitiesالملاحظة 17 الخصوم الأخرى
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Liabilities under finance lease arrangementsالخصوم الناجمة عن ترتيبات التأجير التمويلي
8686
172172
Total other liabilities (current)مجموع الخصوم الأخرى (المتداولة)
8686
172172
Liabilities under finance lease arrangementsالخصوم الناجمة عن ترتيبات التأجير التمويلي
8787
Total other liabilities (non-current)مجموع الخصوم الأخرى (غير المتداولة)
8787
Total other liabilitiesمجموع الخصوم الأخرى
8686
259259
Note 18 Changes in net assets for the year ended 31 Decemberالملاحظة 18 التغيرات في صافي الأصول للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر
146.146 -
Net assets comprise the accumulated surpluses/deficits, which represent the residual interest in the assets of the Mechanism after all its liabilities have been deducted.يتـألف صافي الأصول من الفوائض/العجوزات المتراكمة التي تمثل الفائدة المتبقية في أصول الآلية بعد خصم جميع التزاماتها.
The restricted balances represent the fund balance earmarked for the project to construct facilities in Arusha for the archives of the Mechanism.وتمثل الأرصدة المقيَّدة رصيد الأموال المخصص لمشروع تشييد مرافق جديدة في أروشا من أجل محفوظات الآلية.
147.147 -
The net assets balance increased from ($7.39 million) as at 31 December 2017 to $53.99 million as at 31 December 2018.وارتفع رصيد صافي الأصول من مبلغ 7.39 ملايين دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى 53.99 مليون دولار في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
148.148 -
The changes in net assets are due primarily to the amalgamation of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, which had a positive impact on net assets for an amount of $31.02 million and actuarial gains of $18.37 million.وتعزى التغيرات في صافي الأصول أساسا إلى دمج المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الذي كان له أثر إيجابي على صافي الأصول بمبلغ قدره 31.02 مليون دولار ومكاسب اكتوارية قدرها 18.37 مليون دولار.
Note 19 Revenueالملاحظة 19
Assessed contributionsالإيرادات الأنصبة المقررة
149.149 -
Assessed contributions of $98.38 million (2017: $64.09 million) have been recorded for the Mechanism in accordance with the Financial Regulations and Rules of the United Nations, the relevant resolutions of the General Assembly and the policies of the United Nations.قُيِّدت للآلية أنصبة مقررة قدرها 98.38 مليون دولار (مقابل 64.09 مليون دولار في عام 2017) وفقا للنظام المالي والقواعد الماليـة للأمم المتحدة ‏وقــرارات الجمعية العامة ذات الصلة وسياسات الأمم المتحدة.
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
20182018
Assessment for 2018 (resolution 72/258)الأنصبة المقررة لعام 2018 (القرار 72/258)
98 01298 012
Add: share of revised appropriations for the biennium attributable to resolution 73/277مضافاً إليها: حصة الاعتمادات المنقحة لفترة السنتين المعزوة إلى القرار 73/277
368368
Revenue from assessed contributionsالإيرادات المتأتية من الأنصبة المقررة
98 38098 380
Other revenueالإيرادات الأخرى
150.150 -
Other revenue includes foreign exchange gains of $0.05 million and other miscellaneous revenue of $0.28 million.تشمل الإيرادات الأخرى المكاسب من فرق صرف العملات البالغة 0.05 مليون دولار والإيرادات المتنوعة الأخرى البالغة 0.28 مليون دولار.
Note 20 Expensesالملاحظة 20 المصروفات
Employee salaries, allowances and benefitsمرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم
151.151 -
Employee salaries include international, national and general temporary staff salaries, post adjustments and staff assessments.تشمل مرتبات الموظفين مرتبات الموظفين الدوليين والوطنيين وموظفي المساعدة المؤقتة العامة وتسويات مقر العمل والاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.
Allowances and benefits include other staff entitlements, such as pension and insurance, assignment costs, repatriation, hardship and other allowances, as set out in the tables following paragraphs 152 and 153.أما البدلات والاستحقاقات فتشمل استحقاقات الموظفين الأخرى، مثل المعاشات التقاعدية والتأمين، وتكاليف الانتداب، والإعادة إلى الوطن، وبدل المشقة، وغير ذلك من البدلات، على النحو المبين في الفقرتين 152 و 153 التاليتين.
152.152 -
The basic requirements for a small, self-standing administration for the Mechanism were developed in cooperation between the Mechanism and the former Tribunals and have been included in the Mechanism’s budget since 2014.وأُعِدَّت الاحتياجات الأساسية لإدارة صغيرة قائمة بذاتها للآلية بالتعاون بين الآلية والمحكمتين السابقتين، وأُدرِجت في ميزانيات الآلية منذ عام 2014.
The Mechanism’s administrative capacity was established in phases as the Tribunals downsized and eventually closed.وأُنشئت القدرة الإدارية للآلية على مراحل، بالتزامن مع تقليص حجم المحكمتين وإغلاقهما في نهاية المطاف.
As at 1 January 2018, the Mechanism’s administration was fully self-standing.وفي 1 كانون الثاني/يناير 2018، كانت إدارة الآلية قائمة بذاتها تماما.
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Salary and wagesالمرتبات والأجور
51 02951 029
44 34044 340
Pension and insurance benefitsاستحقاقات المعاشات التقاعدية والتأمين
15 27115 271
10 85310 853
Other benefitsالاستحقاقات الأخرى
618618
1 7621 762
Total employee salaries, allowances and benefitsمجموع مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم
66 91866 918
56 95556 955
Judges’ honorariums and allowancesأتعاب القضاة وبدلاتهم
153.153 -
Judges’ honorariums and allowances include pensions of former and current judges, as well as honorariums which include relocation and other allowances.تشمل أتعاب القضاة وبدلاتهم المعاشات التقاعدية للقضاة السابقين والحاليين، وكذلك الأتعاب التي تشمل بدلات الانتقال والبدلات الأخرى.
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Judges’ honorariumsأتعاب القضاة
1 4181 418
1 2731 273
Judges’ pensionsالمعاشات التقاعدية للقضاة
1 4851 485
743743
Judges’ honorariums and allowancesأتعاب القضاة وبدلاتهم
2 9032 903
2 0162 016
Contractual servicesالخدمات التعاقدية
154.154 -
Contractual services expenses consist of fees paid to individuals for services provided to the Mechanism, such as consultancies, expert witnesses, interpreters and Tanzanian police officers.تتألف مصروفات الخدمات التعاقدية من الرسوم المدفوعة للأفراد مقابل الخدمات المقدمة إلى الآلية، كالخدمات الاستشارية، والشهود الخبراء، والمترجمين الشفويين، وأفراد الشرطة التنـزانية.
The main components correspond to allowances paid to Tanzanian police officers for security services under the host country agreement totalling $0.22 million and consultancies totalling $0.12 million.وتمثل المكونات الرئيسية البدلات المدفوعة لأفراد الشرطة التنـزانية مقابل ما يقدمونه من خدمات أمنية بموجب اتفاق البلد المضيف، والتي يبلغ مجموعها 0.22 مليون دولار وخدمات استشارية يبلغ مجموعها 0.12 مليون دولار.
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Consultants and individual contractorsالخبراء الاستشاريون والمتعاقدون الأفراد
393393
418418
Total contractual servicesمجموع الخدمات التعاقدية
393393
418418
Supplies and consumablesاللوازم والمواد الاستهلاكية
155.155 -
Supplies and consumables include consumables, spare parts and fuel, as shown in the following table.يشمل هذا البند المواد الاستهلاكية وقطع الغيار والوقود، على النحو المبين في الجدول التالي.
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Fuel and lubricantsالوقود ومواد التشحيم
9595
104104
Rationsحصص الإعاشة
7878
8888
Spare partsقطع الغيار
7474
6060
Consumablesالمواد الاستهلاكية
147147
266266
Totalالمجموع
394394
518518
Travelالسفر
156.156 -
Travel expenses include all staff and non-staff travel which is not considered to be an employee allowance/benefit.تشمل نفقات السفر نفقات سفر جميع الموظفين وغير الموظفين التي لا تُعتبر في عِداد بدلات/استحقاقات للموظفين.
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Staff travelسفر الموظفين
1 0971 097
1 2261 226
Representative travelسفر الممثلين
175175
8282
Totalالمجموع
1 2721 272
1 3081 308
Other operating expensesمصروفات التشغيل الأخرى
157.157 -
Other operating expenses include other contracted services, maintenance, utilities, training, security services, shared services, rental, insurance, allowance for bad debt, write-off expenses, hospitality and official functions, foreign exchange losses, losses on sale of property, plant and equipment and donation/transfer of assets.تشمل مصروفات التشغيل الأخرى الخدمات التعاقدية الأخرى، والصيانة، والمنافع، والتدريب، وخدمات الأمن، والخدمات المشتركة، والإيجار، والتأمين، ومخصصات الديون المعدومة، ومصروفات شطب الديون، والضيافة والحفلات الرسمية، وخسائر صرف العملات الأجنبية، والخسائر الناجمة عن بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات، والتبرع بالأصول/نقلها.
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Noteالملاحظة
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Contracted servicesالخدمات التعاقدية
10 27910 279
7 5287 528
Acquisition of goodsشراء السلع
272272
551551
Acquisition of intangible assetsاقتناء الأصول غير الملموسة
149149
119119
Rent – offices and premisesالإيجار - المكاتب وأماكن العمل
2424
4 4454 445
2 1652 165
Rental – equipmentالإيجار - المعدات
2424
184184
131131
Maintenance and repairالصيانة والتصليح
179179
191191
Bad debt expenseمصروفات الديون المعدومة
753753
1616
Other/miscellaneous operating expensesمصروفات تشغيل أخرى/متنوعة
(220)(220)
198198
Totalالمجموع
16 04116 041
10 89910 899
158.158 -
Contracted services include companies’ fees for air and ground transport, communications and information technology, facilities, security services, legal services (which include fees to defence teams and costs related to detention services), audit, training, utilities, freight and other services such as translation and verbatim reporting.وتشمل الخدمات التعاقدية رسوم شركات النقل الجوي والبري، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والمرافق، والخدمات الأمنية، والخدمات القانونية (التي تشمل الرسوم المدفوعة إلى أفرقة الدفاع والتكاليف المتصلة بخدمات الاحتجاز)، وخدمات مراجعة الحسابات، والتدريب، والمنافع العامة، والشحن، وغيرها من الخدمات، مثل الترجمة التحريرية وتدوين المحاضر الحرفية.
Details of costs are provided in the table following paragraph 162.وترد تفاصيل التكاليف في الجدول الذي يلي الفقرة 162.
159.159 -
The increase in contracted services during 2018 is primarily due to the increase in legal services.وتعزى الزيادة في الخدمات التعاقدية خلال عام 2018 في المقام الأول إلى الزيادة في الخدمات القانونية.
There was an increase in fees to defence teams as a result of the unanticipated contempt case, Turinabo et al., which started in September 2018, and the second phase of the appeals proceedings in the case of Prosecutor v. Ratko Mladić, which incurred more costs than the previous year.وطرأت زيادة في الرسوم المدفوعة إلى أفرقة الدفاع نتيجة لقضية انتهاك حرمة المحكمة غير المتوقعة، تورينابو وآخرون، التي بدأت في أيلول/سبتمبر 2018، والمرحلة الثانية من إجراءات الاستئناف في قضية المدعي العام ضد راتكو ملاديتش، التي كانت تكاليفها أكبر منها في السنة السابقة.
There was also an increase in detention services due to the cost for the United Nations Detention Unit in The Hague, whose costs have been transferred in full from the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia to the Mechanism.وكانت هناك أيضا زيادة في خدمات الاحتجاز بسبب تكلفة وحدة الأمم المتحدة للاحتجاز في لاهاي، التي نُقلت تكاليفها بالكامل من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى الآلية.
160.160 -
The increase in the cost of rent for offices and premises relates to the closure of the International Tribunal for the Former Yugoslavia.وتتصل الزيادة في تكاليف إيجار المكاتب والمباني بإغلاق المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
The branch of the Mechanism in The Hague and the Tribunal shared premises on the basis of a 50 per cent cost sharing arrangement until the Tribunal’s closure on 31 December 2017, at which time the lease held by the Tribunal was transferred to the Mechanism, and the Mechanism incurred the full costs of the lease arrangements for 2018.واشترك فرع الآلية في لاهاي والمحكمة في شغل المباني على أساس ترتيب تقاسم التكاليف مناصفةً حتى إغلاق المحكمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017، وهو تاريخ الذي نُقل فيه عقد الإيجار من المحكمة إلى الآلية وتحملت الآلية التكاليف الكاملة لترتيبات الإيجار لعام 2018.
However, in the light of the reduced occupancy requirements following the closure, the Mechanism consolidated occupancy into part of the building to limit the increase of utilities and other related costs which otherwise would have increased owing to the leased space transferred from the Tribunal.بيد أنه، في ضوء انخفاض الاحتياجات من أماكن العمل عقب إغلاق المحكمة، جمعت الآلية موظفيها في جزء من المبنى، للحد من زيادة تكلفة خدمات المياه والكهرباء والتكاليف الأخرى ذات الصلة، التي كانت سترتفع لولا ذلك بسبب الحيز المستأجر المنقول من المحكمة.
Discussions are ongoing with the host State and the building’s owners on the future arrangements and space for the lease.ولا تزال المناقشات جارية مع الدولة المضيفة ومالكي المبنى بشأن الترتيبات القادمة والحيز المشمول بعقد الإيجار.
161.161 -
Bad debt expenses include allowances for doubtful receivables on assessed contributions and write-off of other receivables.وتشمل مصروفات الديون المعدومة مخصصات المبالغ المستحقة القبض المشكوك في إمكانية تحصيلها التي تتعلق بالأنصبة المقررة وشطب حسابات أخرى المستحقة القبض.
162.162 -
Other/miscellaneous operating expenses include primarily movements in provisions.أما مصروفات التشغيل الأخرى/المتنوعة فتشمل أساسا التغيرات في المخصصات.
Other operating expenses: contracted servicesمصروفات التشغيل الأخرى: الخدمات التعاقدية
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Transportالنقل
2727
2222
Communications and information technologyتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
1 1941 194
973973
Facilitiesالمرافق
874874
1 1521 152
Security servicesخدمات الأمن
126126
191191
Legal service defence counselالخدمات القانونية، محامو الدفاع
2 4662 466
1 5641 564
Legal service detention serviceالخدمات القانونية، الخدمات المتعلقة بالاحتجاز
3 2713 271
1 2531 253
Other legalخدمات قانونية أخرى
137137
111111
Trainingالتدريب
5858
132132
Utilitiesالمنافع العامة
632632
402402
Freightرسوم الشحن
165165
129129
Administrative and audit servicesالخدمات الإدارية وخدمات مراجعة الحسابات
379379
953953
Otherخدمات تعاقدية أخرى
950950
646646
Totalالمجموع
10 27910 279
7 5287 528
163.163 -
Administrative and audit services comprise primarily finance and administrative services provided by the United Nations Office at Geneva and costs associated with the audit conducted by the Board of Auditors.وتتألف الخدمات الإدارية وخدمات مراجعة الحسابات في المقام الأول من الخدمات المالية والإدارية التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة في جنيف والتكاليف المرتبطة بعمليات مراجعة الحسابات التي يقوم بها مجلس مراجعي الحسابات.
164.164 -
Other expenses comprise primarily the costs associated with verbatim, translation and medical services.وتتألف المصروفات الأخرى أساساً من التكاليف المرتبطة بالمحاضر الحرفية، والترجمة التحريرية، والخدمات الطبية.
Note 21الملاحظة 21
Financial instruments and financial risk managementالأدوات المالية وإدارة المخاطر المالية
Main poolصندوق النقدية المشترك الرئيسي
165.165 -
In addition to directly holding cash and cash equivalents and investments, the Mechanism participates in the United Nations Treasury main pool.إضافةً إلى الاحتفاظ مباشرةً بنقدية ومكافئات للنقدية واستثمارات، تشارك الآلية في صندوق النقدية المشترك الرئيسي التابع لخزانة الأمم المتحدة.
The main pool comprises operational bank account balances in a number of currencies and investments in United States dollars.ويتألف صندوق النقدية المشترك الرئيسي من أرصدة حسابات مصرفية عاملة بعدد من العملات واستثمارات بدولارات الولايات المتحدة.
166.166 -
Pooling the funds has a positive effect on overall investment performance and risk, because of economies of scale, and through the ability to spread yield curve exposures across a range of maturities.ويترتب على تجميع الأموال في صناديق مشتركة أثر إيجابي في أداء الاستثمارات ومخاطرها بوجه عام بفضل وفورات الحجم المحققة، وإمكانية توزيع المخاطر المرتبطة بمنحنى العائدات على عدد من آجال الاستحقاق.
The allocation of cash pool assets (cash and cash equivalents, short-term investments and long-term investments) and revenue is based on each participating entity’s principal balance.ويُستند في تخصيص أصول صندوق النقدية المشترك (النقدية ومكافئات النقدية، والاستثمارات القصيرة الأجل، والاستثمارات الطويلة الأجل) وإيراداته إلى الرصيد الأصلي لكل كيان مشارك.
167.167 -
As at 31 December 2018, the Mechanism participated in the main pool, which held total assets of $7,504.8 million (2017: $8,086.5 million), of which $157.2 million was due to the Mechanism, including $85.73 million for the former International Tribunal for the Former Yugoslavia, which amalgamated into the Mechanism (2017: Mechanism, $70.6 million;وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، شاركت الآلية في الصندوق المشترك الرئيسي الذي بلغ إجمالي قيمة الأصول بحوزته 504.8 7 ملايين دولار (مقابل 086.5 8 ملايين دولار في عام 2017)، منها مبلغ 157.2 مليون دولار كان مستحقا للآلية، ويشمل مبلغ 85.73 مليون دولار للمحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة التي اندمجت في الآلية (مقابل 70.6 مليون دولار في عام 2017؛
International Tribunal for the Former Yugoslavia, $74.2 million), and its share of revenue from the main pool was $3.2 million (2017: Mechanism, $1.02 million;المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 74.2 مليون دولار)، وبلغت حصتها من الإيرادات المتأتية من صندوق النقدية المشترك الرئيسي 3.2 ملايين دولار (مقابل 1.02 مليون دولار في عام 2017؛
International Tribunal for the Former Yugoslavia, $0.9 million).المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 0.9 مليون دولار).
Summary of assets and liabilities in the main pool as at 31 December 2018موجز أصول صندوق النقدية المشترك الرئيسي وخصومه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Fair value through surplus or deficitالقيمة العادلة بفائض أو عجز
Short-term investmentsالاستثمارات القصيرة الأجل
6 255 3796 255 379
5 645 9525 645 952
Long-term investmentsالاستثمارات الطويلة الأجل
486 813486 813
1 779 7391 779 739
Total fair value through surplus or deficitمجموع القيمة العادلة بفائض أو عجز
6 742 1926 742 192
7 425 6917 425 691
Loans and receivablesالقروض والحسابات المستحقة القبض
Cash and cash equivalents, main poolالنقدية ومكافئات النقدية، صندوق النقدية المشترك الرئيسي
732 926732 926
636 711636 711
Accrued investment incomeإيرادات الاستثمار المستحقة
29 69629 696
24 09824 098
Total loans and receivablesمجموع القروض والحسابات المستحقة القبض
762 622762 622
660 809660 809
Total carrying amount of financial assetsمجموع القيمة الدفترية للأصول المالية
7 504 8147 504 814
8 086 5008 086 500
Main pool liabilitiesخصوم صندوق النقدية المشترك الرئيسي
Payable to the Mechanismالمبالغ المستحقة الدفع إلى الآلية
157 192157 192
70 60870 608
Payable to other main pool participantsالمبالغ المستحقة الدفع إلى المشاركين الآخرين في صندوق النقدية المشترك الرئيسي
7 347 6227 347 622
8 015 8928 015 892
Total carrying amount of financial liabilitiesمجموع القيمة الدفترية للخصوم المالية
7 504 8147 504 814
8 086 5008 086 500
Main pool net assetsصافي أصول صندوق النقدية المشترك الرئيسي
Summary of net income and expenses of the main pool for the year ended 31 December 2018موجز صافي الإيرادات والمصروفات في صندوق النقدية المشترك الرئيسي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ ديسمبر 2017
Investment revenueإيرادات الاستثمار
152 805152 805
104 576104 576
Unrealized lossesالخسائر غير المتحققة
3 8523 852
874874
Investment revenue from main poolإيرادات الاستثمار المتأتية من صندوق النقدية المشترك الرئيسي
156 657156 657
105 450105 450
Foreign exchange lossesخسائر صرف العملات الأجنبية
854854
7 8247 824
Bank feesالرسوم المصرفية
(805)(805)
(853)(853)
Operating expenses from main poolمصروفات التشغيل من صندوق النقدية المشترك الرئيسي
4949
6 9716 971
Revenue and expenses from main poolالإيرادات والمصروفات من صندوق النقدية المشترك الرئيسي
156 706156 706
112 421112 421
Financial risk managementإدارة المخاطر المالية
168.168 -
The United Nations Treasury is responsible for investment and risk management for the main pool, including conducting investment activities in accordance with the Guidelines.خزانة الأمم المتحدة هي المسؤولة عن إدارة الاستثمارات والمخاطر في ما يخص صندوق النقدية المشترك الرئيسي، بما في ذلك تنفيذ أنشطة الاستثمار وفقاً للمبادئ التوجيهية.
169.169 -
The objective of investment management is to preserve capital and ensure sufficient liquidity to meet operating cash requirements while attaining a competitive market rate of return on each investment pool.والهدف من إدارة الاستثمارات هو الحفاظ على رأس المال وتأمين السيولة النقدية الكافية لتلبية الاحتياجات النقدية التشغيلية مع تحقيق معدل عائد سوقي تنافسي من كل صندوق استثماري.
Investment quality, safety and liquidity are emphasized over the market-rate-of-return component of the objectives.وينصب التركيز على جودة الاستثمار والأمان والسيولة أكثر مما ينصب على عنصر الأهداف المتعلق بمعدل العائد السوقي.
170.170 -
An investment committee periodically evaluates investment performance and assesses compliance with the Investment Management Guidelines and makes recommendations for updates thereto.وتجري لجنة للاستثمارات تقييماً دورياً للأداء الاستثماري، وتتبين مدى الامتثال للمبادئ التوجيهية لإدارة الاستثمار، وتقدم توصيات لتحديث تلك المبادئ.
Financial risk management: credit riskإدارة المخاطر المالية: مخاطر الائتمان
171.171 -
The Guidelines require ongoing monitoring of issuer and counterparty credit ratings.تقتضي المبادئ التوجيهية إجراء رصد مستمر لتقدير الجدارة الائتمانية للجهات المصْـدِرة والأطراف المناظرة.
Permissible main pool investments may include, but are not restricted to, bank deposits, commercial paper, supranational securities, government agency securities and government securities with maturities of five years or less.وقد تشمل استثمارات صندوق النقدية المشترك الرئيسي المسموح بها، على سبيل المثال لا الحصر، الودائع المصرفية والأوراق التجارية والأوراق المالية فوق الوطنية، والأوراق المالية التي تصدرها الوكالات الحكومية، والأوراق المالية الحكومية التي تحل آجال استحقاقها بعد خمس سنوات أو أقل.
The main pool does not invest in derivative instruments such as asset-backed and mortgage-backed securities or equity products.ولا يستثمر صندوق النقدية المشترك الرئيسي في الأدوات المالية المشتقة مثل السندات المدعومة بأصول والمضمونة برهن عقاري أو في منتجات حصص الملكية.
172.172 -
The Guidelines require that investments not be made in issuers whose credit ratings are below specifications, and also provide for maximum concentrations with given issuers.وتشترط المبادئ التوجيهية عدم الاستثمار في جهات إصدار تقل تصنيفاتها الائتمانية عن ‏المواصفات، كما تنص على حدود قصوى للتركيزات مع جهات إصدار معينة.
These requirements were met at the time the investments were made.وقد استوفيت هذه الشروط وقت القيام بالاستثمارات.
173.173 -
The credit ratings used for the main pool are those determined by major credit-rating agencies: S&P Global Ratings, Moody’s and Fitch are used to rate bonds and discounted instruments, and the Fitch viability rating is used to rate bank term deposits.والتصنيفات الائتمانية المستخدمة فيما يخص صندوق النقدية المشترك الرئيسي هي التصنيفات التي تحددها كبرى وكالات التصنيف ‏الائتماني: حيث تُستخدم تصنيفات شركات S&P Global Ratings و Moody’s و Fitch في تقييم السندات والصكوك المخصومة، ويُستخدم تصنيف شركة Fitch لتقدير الجدارة المالية في تقييم الودائع المصرفية لأجل.
At year-end, the credit ratings were as shown in the following table.وفي نهاية السنة، كانت التصنيفات الائتمانية على النحو المبين في الجدول التالي.
Investments of the cash pool by credit ratings as at 31 December 2018استثمارات صندوق النقدية المشترك حسب التصنيفات الائتمانية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
(Percentage)(بالنسبة المئوية)
Main poolصندوق النقدية المشترك الرئيسي
Ratings as at 31 December 2018التصنيفات الائتمانية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
Ratings as at 31 December 2017التصنيفات الائتمانية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
Bonds (long-term ratings)السندات (التصنيفات الائتمانية على المدى الطويل)
AAAAAA
AA+/AA/AA-AA+/AA/AA-
A+A+
NRغير مصنف
AAAAAA
AA+/AA/AA-AA+/AA/AA-
A+A+
NRغير مصنف
S&P Global Ratingsستاندرز أند بورز للتصنيفات العالمية
15.415.4
79.079.0
5.65.6
S&P Global Ratingsستاندرز أند بورز للتصنيفات العالمية
30.530.5
65.565.5
4.04.0
Fitchفيتش
55.155,1
39.339,3
5.65,6
Fitchفيتش
61.361.3
30.630.6
8.18.1
AaaAaa
Aa1/Aa2/Aa3Aa1/Aa2/Aa3
A1A1
AaaAaa
Aa1/Aa2/Aa3Aa1/Aa2/Aa3
Moody’sموديز
49.749.7
50.050.0
0.30.3
Moody’sموديز
55.355.3
44.744.7
Commercial papers (short-term ratings)الأوراق التجارية (التصنيفات على المدى القصير)
A-1+A-1+
A-1+/A-1A-1+/A-1
S&P Global Ratingsستاندرز أند بورز للتصنيفات العالمية
100.0100.0
S&P Global Ratingsستاندرز أند بورز للتصنيفات العالمية
100.0100.0
F1+F1+
F1F1
Fitchفيتش
100.0100.0
Fitchفيتش
100.0100.0
P-1P-1
P-1P-1
Moody’sموديز
100.0100.0
Moody’sموديز
100.0100.0
Reverse repurchase agreement (short-term ratings)اتفاق إعادة الشراء العكسي (التصنيفات الائتمانية على المدى القصير)
A-1+A-1+
A-1+A-1+
S&P Global Ratingsستاندرز أند بورز للتصنيفات العالمية
100.0100.0
S&P Global Ratingsستاندرز أند بورز للتصنيفات العالمية
100.0100.0
F1+F1+
F1+F1+
Fitchفيتش
100.0100.0
Fitchفيتش
100.0100.0
P-1P-1
P-1P-1
Moody’sموديز
100.0100.0
Moody’sموديز
100.0100.0
Term deposits (Fitch viability ratings)الودائع لأجل (تصنيفات وكالة فيتش للجدارة)
aaaaaa
aa/aa-aa/aa-
a+/a/a-a+/a/a-
aaaaaa
aa/aa-aa/aa-
a+/aa+/a
Fitchفيتش
53.553.5
46.546.5
Fitchفيتش
44.244.2
55.855.8
174.174 -
The United Nations Treasury actively monitors credit ratings and, because the Organization has invested only in securities with high credit ratings, management does not expect any counterparty to fail to meet its obligations, except for impaired investments.وترصد خزانة الأمم المتحدة التصنيفات الائتمانية بصورة نشطة، ونظراً إلى أن المنظمة لم تستثمر إلا في الأوراق المالية ذات التصنيفات الائتمانية العالية، فلا تتوقع الإدارة إخلال أي طرف مناظر بالتزاماته، باستثناء ما يتعلق بأي استثمارات مُضمحلة القيمة.
Credit risk: assessed contributionsمخاطر الائتمان: الاشتراكات المقررة
175.175 -
The ageing of assessed contributions receivable and the associated allowance is as follows:يرد فيما يلي بيان تقادم الاشتراكات المقررة المستحقة القبض وما يتصل بها من مخصصات:
Ageing of assessed contributions receivableتقادم الاشتراكات المقررة المستحقة القبض
Ageing of assessed contributions receivable for the Mechanism, the former International Criminal Tribunal for Rwanda and the former International Tribunal for the Former Yugoslaviaتقادم الاشتراكات المقررة المستحقة القبض للآلية، والمحكمة الجنائية الدولية السابقة لرواندا والمحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Gross receivableإجمالي المبالغ المستحقة ‏القبض
Allowanceالبدل المخصص
Gross receivableإجمالي المبالغ المستحقة ‏القبض
Allowanceالبدل المخصص
Less than one yearأقل من سنة واحدة
14 71814 718
2 1092 109
One to two yearsمن سنة واحدة إلى سنتين
10 57910 579
4 3104 310
More than two yearsأكثر من سنتين
23 57423 574
9393
3 4803 480
3939
Totalالمجموع
48 87148 871
9393
9 8999 899
3939
Ageing of assessed contributions receivable for the Mechanismتقادم الاشتراكات المقررة المستحقة القبض للآلية
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Gross receivableإجمالي المبالغ المستحقة ‏القبض
Allowanceالبدل المخصص
Gross receivableإجمالي المبالغ المستحقة ‏القبض
Allowanceالبدل المخصص
Less than one yearأقل من سنة واحدة
12 10512 105
794794
One to two yearsمن سنة واحدة إلى سنتين
1 7681 768
741741
More than two yearsأكثر من سنتين
688688
33
574574
33
Totalالمجموع
14 56114 561
33
2 1092 109
33
Ageing of assessed contributions receivable for the former International Criminal Tribunal for Rwandaتقادم الاشتراكات المقررة المستحقة القبض للمحكمة الجنائية الدولية السابقة لرواندا
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Gross receivableإجمالي المبالغ المستحقة ‏القبض
Allowanceالبدل المخصص
Gross receivableإجمالي المبالغ المستحقة ‏القبض
Allowanceالبدل المخصص
Less than one yearأقل من سنة واحدة
One to two yearsمن سنة واحدة إلى سنتين
4 3104 310
More than two yearsأكثر من سنتين
7 6587 658
3636
3 4803 480
3636
Totalالمجموع
7 6587 658
3636
7 7907 790
3636
Ageing of assessed contributions receivable for the former International Tribunal for the Former Yugoslaviaتقادم الاشتراكات المقررة المستحقة القبض للمحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Gross receivableإجمالي المبالغ المستحقة ‏القبض
Allowanceالبدل المخصص
Gross receivableإجمالي المبالغ المستحقة ‏القبض
Allowanceالبدل المخصص
Less than one yearأقل من سنة واحدة
2 6142 614
24 91824 918
One to two yearsمن سنة واحدة إلى سنتين
8 8118 811
2 2312 231
More than two yearsأكثر من سنتين
15 22815 228
5555
14 26314 263
5555
Totalالمجموع
26 65326 653
5555
41 41241 412
5555
Credit risk: cash and cash equivalentsمخاطر الائتمان: النقدية ومكافئات النقدية
176.176 -
The Mechanism held cash and cash equivalents of $15.37 million at 31 December 2018 (2017: $5.56 million), which is the maximum credit exposure on these assets.كان بحوزة الآلية نقدية ومكافئات نقدية تبلغ 15.37 مليون دولار في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018 (في عام 2017: 5.56 مليون دولار)، بما يمثل أقصى درجة تعرِّض لمخاطر الائتمان بالنسبة لهذه الأصول.
Financial risk management: liquidity riskإدارة المخاطر المالية: مخاطر السيولة
177.177 -
The main pool is exposed to liquidity risk associated with the requirement that participants make withdrawals on short notice.صندوق النقدية المشترك الرئيسي معرض لمخاطر السيولة المرتبطة باحتياج المشاركين إلى سحب مبالغ في ‏غضون مهلة وجيزة.
It maintains sufficient cash and marketable securities to meet participants’ commitments as and when they fall due.ويحتفظ بقدر كاف من النقدية والأوراق المالية القابلة للتداول للوفاء بالتزامات المشاركين حسبما وعندما يحل موعد استحقاقها.
The major portion of cash and cash equivalents and investments are available within a day’s notice to support operational requirements.‏ويتوفر الجزء الأكبر من النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات في غضون مهلة ‏قدرها يوم واحد لدعم الاحتياجات التشغيلية.
Main pool liquidity risk is therefore considered to be low.لذلك، تُعتبر ‏مخاطر السيولة فيما يخص الصندوق الرئيسي مخاطر منخفضة.
Financial risk management: interest rate riskإدارة المخاطر المالية: مخاطر أسعار الفائدة
178.178 -
The main pool comprises the Organization’s main exposure to interest rate risk, with fixed-rate cash and cash equivalents and investments being interest-bearing financial instruments.يشكل صندوق النقدية المشترك الرئيسي المصدر الأساسي الذي يعرِّض المنظمة لمخاطر أسعار الفائدة نظراً لكون النقدية ومكافئات النقدية والاستثمارات ذات المعدل الثابت هي أدوات مالية تدر فوائد.
As at the reporting date, the main pool had invested primarily in securities with shorter terms to maturity, with the maximum being less than three years (2017: four years).وفي وقت إعداد هذه البيانات المالية، كان صندوق النقدية المشترك الرئيسي يستثمر بصورة رئيسية في أوراق مالية ذات آجال استحقاق أقصر، يقل حدها الأقصى عن ثلاث سنوات (مقارنة بأربع سنوات في عام 2017).
The average duration of the main pool was 0.33 years (2017: 0.61 years), which is considered to be an indicator of low risk.وكان متوسط مدة صندوق النقدية المشترك الرئيسي يبلغ 0.33 سنة (مقارنة بـ 0.61 سنة في عام 2017)، وهو ما يُعتبر مؤشراً على انخفاض المخاطر.
Main pool interest rate risk sensitivity analysisتحليل حساسية صندوق النقدية المشترك الرئيسي لمخاطر أسعار الفائدة
179.179 -
This analysis shows how the fair value of the main pool as at the reporting date would increase or decrease should the overall yield curve shift in response to changes in interest rates.يبين هذا التحليل كيف أن القيمة العادلة لصندوق النقدية المشترك الرئيسي وقت إعداد هذه البيانات المالية من شأنها أن تزيد أو تنقص إذا ما تحول منحنى العائد ككل في استجابة لتغيرات أسعار الفائدة.
The investments being accounted for at fair value through surplus or deficit, the change in fair value represents the increase or decrease in the surplus or deficit and net assets.ونظرا لأن هذه الاستثمارات تُحتسب وفقا للقيمة العادلة بفائض أو عجز، فإن التغير في القيمة العادلة يمثل زيادة أو نقصانا في الفائض أو العجز وفي صافي الأصول.
The impact of a shift up or down of up to 200 basis points in the yield curve is shown (100 basis points equals 1 per cent).ويظهر فيما يلي أثر التحول بمقدار 200 نقطة أساس، صعوداً أو هبوطاً، في منحنى العائد (100 نقطة أساس تعادل 1 في المائة).
The basis point shifts are illustrative.وهذه التحولات في نقاط الأساس هي من باب التمثيل.
Main pool interest rate risk sensitivity analysis as at 31 December 2018تحليل حساسية صندوق النقدية المشترك الرئيسي لمخاطر أسعار الفائدة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018
(Millions of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Shift in yield curve (basis points)التحول في منحنى العائد (نقاط الأساس)
-200-200
-150-150
-100-100
-50-50
0صفر
+50+50
+100+100
+150+150
+200+200
Increase/(decrease) in fair valueالزيادة/(النقصان) في القيمة العادلة
Main pool totalمجموع صندوق النقدية المشترك الرئيسي
48.4648,46
36.3436,34
24.2324,23
12.1112,11
(14.89)(14,89)
(24.22)(24,22)
(36.33)(36,33)
(48.44)(48,44)
Main pool interest rate risk sensitivity analysis as at 31 December 2017تحليل حساسية صندوق النقدية المشترك الرئيسي لمخاطر أسعار الفائدة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017
(Millions of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Shift in yield curve (basis points)التحول في منحنى العائد (نقاط الأساس)
-200-200
-150-150
-100-100
-50-50
0صفر
+50+50
+100+100
+150+150
+200+200
Increase/(decrease) in fair valueالزيادة/(النقصان) في القيمة العادلة
Main pool totalمجموع صندوق النقدية المشترك الرئيسي
95.4795,47
71.6071,60
47.7347,73
23.8623,86
(23.86)(23,86)
(47.72)(47,72)
(71.57)(71,57)
(95.42)(95,42)
Other market price riskالمخاطر الأخرى لأسعار السوق
180.180 -
The main pool is not exposed to significant other price risks because it does not sell short, borrow securities or purchase securities on margin, which limits the potential loss of capital.صندوق النقدية المشترك الرئيسي غير معرّض لمخاطر أسعار أخرى مهمة لأنه لا يبيع على المكشوف ولا يقترض أوراقا مالية ولا يشتري أوراقا مالية بأموال مقترضة، وكلها عوامل تحد من الخسارة المحتملة لرأس المال.
Accounting classifications and fair value hierarchyالتصنيفات المحاسبية وتراتبية القيمة العادلة
181.181 -
All investments are reported at fair value through surplus and deficit.يُبلَّغ عن جميع الاستثمارات بالقيمة العادلة بفائض أو عجز.
Cash and cash equivalents carried at nominal value are deemed to be an approximation of fair value.أما بالنسبة للنقدية ومكافئات النقدية المسجلة بقيمتها الاسمية، فإن هذه القيمة تُعتبر قيمة تقريبية للقيمة العادلة.
182.182 -
The levels are defined as follows:وتعرَّف هذه المستويات على النحو التالي:
Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilitiesالمستوى 1: الأسعار المعروضة (غير المعدَّلة) في الأسواق النشطة للأصول أو الخصوم المتطابقة
Level 2: Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, as derived from prices)المستـوى 2: المدخلات من غير الأسعار المعروضة المندرجة في المستوى 1 القابلة للرصد فيما يتعلق بالأصل أو الخصم، سواء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من الأسعار)
Level 3: Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs)المستوى 3: مدخلات الأصول أو الخصوم غير المستندة ‏إلى بيانات للسوق قابلة للرصد (أي مدخلات غير قابلة للرصد).
183.183 -
The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date and is determined by the independent custodian on the basis of the valuation of securities sourced from third parties.وتستند القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة إلى أسعار السوق المعلنة وقت إعداد البيانات المالية، وتحددها الجهة الوديعة المستقلة على أساس قيمة الأوراق المالية التي يتم الحصول عليها من أطراف ثالثة.
A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm’s length basis.وتُعتبر السوق نشطة إذا كانت الأسعار المعلنة جاهزة ومتاحة بيُسر وانتظام من وكالة للتداول أو تاجر أو سمسار أو مجموعة صناعية أو دائرة تسعير أو جهة تنظيمية، وتمثل تلك الأسعار معاملات السوق الفعلية والتي تجري بانتظام على أساس استقلالية الأطراف.
The quoted market price used for financial assets held in the main pool is the current bid price.وسعر السوق المعروض الذي يُستخدم للأصول المالية التي يحتفظ بها في صندوق النقدية المشترك الرئيسي هو سعر العرض الحالي.
184.184 -
The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques that maximize the use of observable market data.وتُحدَّد القيمة العادلة للأدوات المالية غير المتداولة في السوق النشطة باستخدام أساليب التقييم التي تحقق الحد الأقصى لاستخدام بيانات السوق القابلة للرصد.
If all significant inputs required to determine the fair value of an instrument are observable, the instrument is included in level 2.وإذا كانت كل المدخلات الهامة المطلوبة لتحديد القيمة العادلة للأداة قابلة للرصد، فإن الأداة المالية تُدرج في المستوى 2.
185.185 -
The following fair value hierarchy presents the main pool assets that are measured at fair value at the reporting date.وتعرض التراتبية التالية للقيمة العادلة أصول صندوق النقدية المشترك الرئيسي المقيسة بالقيمة العادلة في تاريخ الإبلاغ.
There were no level 3 financial assets nor any liabilities carried at fair value or any significant transfers of financial assets between fair value hierarchy classifications.ولم تكن هناك أصول مالية من المستوى 3، ولا أي خصوم مدرجة بالقيمة العادلة، ولا أي تحويلات كبيرة للأصول المالية بين فئات تراتبية القيمة العادلة.
Fair value hierarchy for investments as at 31 December: main poolتراتبية القيمة العادلة المتعلقة بالاستثمارات في 31 كانون الأول/ديسمبر: صندوق النقدية المشترك الرئيسي
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Level 1المستوى 1
Level 2المستوى 2
Totalالمجموع
Level 1المستوى 1
Level 2المستوى 2
Totalالمجموع
Financial assets at fair value through surplus or deficitالأصول المالية المحتسبة بالقيمة العادلة بفائض أو عجز
Bonds – corporatesالسندات - الشركات
205 566205 566
205 566205 566
355 262355 262
355 262355 262
Bonds – non-United States agenciesالسندات - وكالات غير تابعة للولايات المتحدة
791 922791 922
791 922791 922
1 190 0501 190 050
1 190 0501 190 050
Bonds – non-United States sovereignsالسندات - جهات سيادية غير تابعة للولايات المتحدة
124 892124 892
124 892124 892
Bonds – supranationalالسندات - إصدارات الجهات التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية
174 592174 592
174 592174 592
173 275173 275
173 275173 275
Bonds – United States treasuriesالسندات - خزانة الولايات المتحدة
610 746610 746
610 746610 746
610 267610 267
610 267610 267
Main pool – commercial papersصندوق النقدية المشترك الرئيسي - الأوراق التجارية
219 366219 366
219 366219 366
671 945671 945
671 945671 945
Main pool – term depositsصندوق النقدية المشترك الرئيسي - الودائع لأجل
4 740 0004 740 000
4 740 0004 740 000
4 300 0004 300 000
4 300 0004 300 000
Main pool totalمجموع صندوق النقدية المشترك الرئيسي
2 002 1922 002 192
4 740 0004 740 000
6 742 1926 742 192
3 125 6913 125 691
4 300 0004 300 000
7 425 6917 425 691
Note 22الملاحظة 22
Related partiesالأطراف ذات الصلة
Key management personnelموظفو الإدارة الرئيسيون
186.186 -
Key management personnel are those with the ability to exercise significant influence over financial and operating decisions.يقصد بموظفي الإدارة الرئيسيين أولئك الذين لديهم القدرة على ممارسة نفوذ كبير على القرارات المالية والتشغيلية.
For the Mechanism, such personnel are the President and the Prosecutor, at the level of Under-Secretary-General;وبالنسبة إلى الآلية، هؤلاء الأفراد هم الرئيس والمدعي العام، برتبة وكيل الأمين العام؛
the Registrar, at the level of Assistant Secretary-General (who together constitute the Coordination Council of the Mechanism), and the Mechanism Registry’s Chief of Administration.والمسجّل، برتبة أمين عام مساعد (الذين يمثلون معاً المجلس التنسيقي للآلية)، ورئيس الشؤون الإدارية في قلم الآلية.
Those individuals have the relevant authority and responsibility for planning, directing and controlling the Mechanism’s activities.ويتمتع بهؤلاء الأفراد بما هو ملائم من السلطة والمسؤولية عن تخطيط أنشطة الآلية وتوجيهها ومراقبتها.
Key management personnelموظفو الإدارة الرئيسيون
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Monetary benefitsالاستحقاقات النقدية
1 1331 133
792792
Total remuneration for the periodمجموع الأجور للفترة
1 1331 133
792792
187.187 -
As at 31 December 2018, after-service health insurance, repatriation and leave benefits for key management personnel included in employee benefits liabilities amounted to $0.67 million, as determined by actuarial valuation.في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، كانت قيمة استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الإعادة إلى الوطن والإجازات الخاصة بموظفي الإدارة الرئيسيين والمدرجة ضمن الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين تبلغ 0.67 مليون دولار، على نحو ما حدده التقييم الاكتواري.
188.188 -
No close family members of key management personnel were employed by the Mechanism at the management level.ولم توظف الآلية أحدا من أفراد الأسرة المقربين لموظفي الإدارة الرئيسيين على مستوى الإدارة.
Advances made to key management personnel are those made against entitlements in accordance with staff rules and regulations;وتُمثّل السلف الممنوحة لموظفي الإدارة الرئيسيين المبالغ المدفوعة خصما من الاستحقاقات بما يتماشى مع النظامين الإداري والأساسي للموظفين؛
any such advances against entitlements are widely available to all staff of the Mechanism.وتتاح أي من هذه السلف خصما من الاستحقاقات على نطاق واسع لجميع موظفي الآلية.
Related entity transactionsمعاملات الكيانات ذات الصلة
189.189 -
In the ordinary course of business, to achieve economies in executing transactions, financial transactions are often executed by one financial reporting entity on behalf of another and then subsequently settled.في سياق السير العادي للأعمال، ولتحقيق وفورات في إجراء المعاملات، يتولى غالبا كيان من الكيانات المكلفة بإعداد التقارير المالية القيام بالمعاملات المالية نيابة عن كيان آخر ثم تسوَّى تلك المعاملات في وقت لاحق.
Balances reflected in the Tax Equalization Fundالأرصدة الواردة في صندوق معادلة الضرائب
190.190 -
The present financial statements report employee benefit expenses on gross basis.تَعرِض هذه البيانات المالية مصروفات استحقاقات الموظفين على أساس إجمالي.
The tax liabilities are reported separately as part of the Tax Equalization Fund in the financial statements of the United Nations, Volume I, which also has a financial reporting date of 31 December.ويُبلغ عن الخصوم الضريبية على حدة في إطار صندوق معادلة الضرائب في المجلد الأول للبيانات المالية للأمم المتحدة، الذي يقع فيه تاريخ الإبلاغ المالي أيضا في 31 كانون الأول/ديسمبر.
191.191 -
The Tax Equalization Fund was established under the provisions of General Assembly resolution 973 (X) to equalize the net pay of all staff members whatever their national tax obligations.وقد أنشئ صندوق معادلة الضرائب بموجب أحكام قرار الجمعية العامة 973 (د-10) لمعادلة المرتبات الصافية لجميع الموظفين أيا كانت التزاماتهم الضريبية الوطنية.
The Fund operationally reports as income staff assessment with respect to staff members financed under the regular budget, assessed peacekeeping operations, the international tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia and the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.وفي إطار عمليات الصندوق، تقيَّد كإيرادات الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين فيما يتعلق بالموظفين المموَّلة وظائفهم من الميزانية العادية، والأنصبة المقررة لعمليات حفظ السلام، والمحكمة الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.
192.192 -
The Fund includes, as expenditure, credits against the assessments by the regular budget, peacekeeping, the Mechanism and the international tribunals of Member States that do not levy taxes on the United Nations income of their nationals.ويُدرجِ الصندوقُ في بند النفقات الأرصدةَ المقيَّدةَ لحساب الدول الأعضاء التي لا تفرض ضرائب على ما يحصل عليه رعاياها من إيرادات من الأمم المتحدة خصما من الأنصبة المقررة عليها فيما يتعلق بالميزانية العادية وحفظ السلام والآلية والمحكمتين الدوليتين.
Member States that do levy income taxes on their nationals working for the Organization do not receive this credit in full.أما الدول الأعضاء التي تفرض ضرائب على رعاياها العاملين لدى المنظمة، فلا تحصل على هذا التخفيض لأنصبتها المقررة بشكل كامل.
Instead, their share is utilized in the first instance to reimburse staff members financed by the regular budget, peacekeeping, the Mechanism and the international tribunals for taxes paid on their United Nations income.وبدلا من ذلك، تستخدم حصتها في المقام الأول لسداد تكاليف الموظفين الممولة وظائفهم في إطار الميزانية العادية وحفظ السلام والآلية والمحكمتين الدوليتين فيما يتعلق بالضرائب المدفوعة على ما يحصلون عليه من إيرادات من الأمم المتحدة.
Such reimbursements for taxes paid are reported as expenditure by the Tax Equalization Fund.ويقيِّد صندوق معادلة الضرائب كنفقاتٍ هذه الأموال المردودة نظير الضرائب المدفوعة.
Staff members financed by extrabudgetary funds who are required to pay income tax are reimbursed directly from the resources of those funds.وبالنسبة للموظفين الممولة وظائفهم من أموال خارجة عن الميزانية والمطالبين بدفع ضريبة الدخل، فإن مدفوعاتهم للضرائب هذه تُرد لهم مباشرة من تلك الموارد المالية.
Since the Organization acts as an agent in this arrangement, net of the related revenue and expenses is reported as a payable in these financial statements.ولأن المنظمة تعمل كوكيل في هذا الترتيب، فإنها تُبلّغ عن صافي الإيرادات والنفقات ذات الصلة كأرصدة مستحقة الدفع في هذه البيانات المالية.
193.193 -
The cumulative surplus accumulated in the Tax Equalization Fund as at 31 December 2018 was $96.7 million (2017: $67.3 million), consisting of amounts payable to the United States of America at year-end of $39.8 million (2017: $23.03 million) and to other Member States of $56.9 million (2017: $44.3 million).وبلغ الفائض التراكمي في صندوق معادلة الضرائب حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 ما مقداره 96.7 مليون دولار (2017: 67.3 مليون دولار)، وهو يتألف من مبالغ مستحقة الدفع للولايات المتحدة الأمريكية في نهاية العام بقيمة 39.8 مليون دولار (2017: 23.03 مليون دولار)، ولدول أعضاء أخرى بقيمة 56.9 مليون دولار (2017: 44.3 مليون دولار).
The overall amount payable of the Fund is $150.9 million (2017: $88.6 million), which includes an estimated tax liability of $54.1 million relating to the 2018 and prior tax years (2017: $21.3 million), of which approximately $29.2 million was disbursed in January 2019 and approximately $24.9 million was expected to be settled in April 2019.ويصل إجمالي المبلغ المستحق الدفع من الصندوق إلى 150.9 مليون دولار (2017: 88.6 مليون دولار)، وهو يشمل التزامات ضريبية مقدرة بمبلغ 54.1 مليون دولار للسنة الضريبية 2018 والسنوات الضريبية السابقة (2017: 21.3 مليون دولار)، سُدّد منها نحو 29.2 مليون دولار في شهر كانون الثاني/يناير 2019، ومن المتوقع تسوية نحو 24.9 مليون دولار في نيسان/أبريل 2019.
Note 23الملاحظة 23
Leases and commitmentsعقود الإيجار والالتزامات
Finance leasesعقود الإيجار التمويلي
194.194 -
As part of the transfer of operations from the former International Tribunal for the Former Yugoslavia to the Mechanism in 2017, a finance lease with a value of $1.2 million for the use of equipment, entered into by the Tribunal in 2014, was transferred to the Mechanism.في إطار نقل العمليات من المحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة إلى الآلية في 2017، نُقل إلى الآلية عقد إيجار تمويلي من أجل استخدام معدات قيمته 1.2 مليون دولار أبرمته المحكمة في عام 2014.
The lease agreement will expire on 30 June 2019, with a purchase option being given positive consideration by the Mechanism.وستنتهي مدة عقد الإيجار في 30 حزيران/يونيه 2019 مع نظر الآلية الإيجابي في خيار الشراء.
The net year-end carrying value of the corresponding assets and liabilities included in property, plant and equipment is nil.والقيمة الدفترية الصافية في نهاية السنة للأصول والخصوم المدرجة في الممتلكات والمنشآت والمعدات منعدمة.
Future minimum finance lease payments under non-cancellable arrangements are set out in the following table.ويرد في الجدول التالي الحد الأدنى لمدفوعات الإيجار التمويلي في المستقبل بموجب ترتيبات غير قابلة للإلغاء.
Obligations for finance leases: minimum lease paymentsالتزامات عقود الإيجار التمويلية: الحدود الدنيا لمدفوعات الإيجار
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Due in less than 1 yearالمستحقة في غضون أقل من سنة واحدة
8686
172172
Due in 1 to 5 yearsالمستحقة خلال فترة تتراوح بين سنة و 5 سنوات
8787
Total minimum finance lease obligationsمجموع الالتزامات الدنيا لعقود الإيجار التمويلية
8686
259259
Operating leasesعقود الإيجار التشغيلية
195.195 -
The Mechanism enters into operating leases for the use of premises and equipment.تبرم الآلية عقود إيجار تشغيلي لاستخدام أماكن العمل والمعدات.
In relation to the closure of the former International Tribunal for the Former Yugoslavia, lease arrangements for the main building in The Hague, the United Nations Detention Unit (UNDU), and field office in Sarajevo were fully transferred to the Mechanism.وفيما يتعلق بإغلاق في المحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة، فإن ترتيبات إيجار المبنى الرئيسي في لاهاي، ووحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة، والمكتب الميداني في سراييفو، قد نقلت بأكملها إلى الآلية.
The branch of the Mechanism in The Hague and the International Tribunal for the Former Yugoslavia shared premises on the basis of a 50 per cent cost-sharing arrangement until the closure of the Tribunal on 31 December 2017.وتقاسم فرع الآلية في لاهاي مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة شغل المبنى على أساس تقاسم التكاليف مناصفة حتى إغلاق المحكمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017.
Given the Mechanism’s strong preference for remaining at its current premises for reasons of efficiency, during 2018, the Mechanism covered the full cost of the leased premises which were transferred from the Tribunal.وبالنظر إلى تفضيل الآلية الشديد للبقاء في المبنى الحالي لأسباب تتعلق بالكفاءة، فقد غطت خلال عالم 2018 كامل تكلفة المباني المؤجرة التي نقلت من المحكمة.
However, in the light of the reduced occupancy requirements following the closure of the Tribunal, the Mechanism consolidated occupancy into part of the building to limit the increase of utilities and other related costs, which otherwise would have increased owing to the leased space transferred from the Tribunal.ومع ذلك، وفي ضوء انخفاض الاحتياجات من أماكن العمل عقب إغلاق المحكمة، جمعت الآلية موظفيها في جزء من المبنى، من أجل الحد من زيادة تكلفة خدمات المياه والكهرباء والتكاليف الأخرى ذات الصلة، التي كانت سترتفع لولا ذلك بسبب الحيز المستأجر المنقول من المحكمة.
Discussions are ongoing with the host State and the building’s owners on the future arrangements and space reductions of the lease.ولا تزال المناقشات جارية مع الدولة المضيفة ومالكي المبنى بشأن الترتيبات المستقبلية وتقليص الحيز في عقد الإيجار.
The Arusha branch of the Mechanism has lease arrangements in Arusha and Kigali.ولدى فرع الآلية في أروشا ترتيبات إيجار في أروشا وكيغالي.
As at 31 December 2018, lease arrangements have remaining contract periods ranging from 3 to 12 months, with possibilities for extension.وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018، كانت ترتيبات الإيجار تتضمن فترات تعاقد متبقية تتراوح بين 3 أشهر و 12 شهرا مع إمكانية التمديد.
196.196 -
The total operating lease payments recognized in expenditure for 2018 were $4.45 million for premises and $0.18 million for equipment.وقد بلغ مجموع مدفوعات الإيجارات التشغيلية المعترف بها في بند النفقات لعام 2018 ما قدره 4.45 مليون دولار للمباني و 0.18 مليون دولار للمعدات.
Future minimum lease payments under non-cancellable arrangements are set out in the following table.ويرد في الجدول التالي بيان الحدود الدنيا لمدفوعات الإيجار المستقبلية بموجب ترتيبات غير قابلة للإلغاء.
Obligations for operating leases: minimum lease paymentsالتزامات عقود الإيجار التشغيلية: الحدود الدنيا لمدفوعات الإيجار
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Due in less than one yearالمستحقة في غضون أقل من سنة واحدة
6 1856 185
4 4904 490
Due in one to five yearsالمستحقة خلال فترة تتراوح بين سنة و 5 سنوات
Total minimum operating lease obligationsمجموع الالتزامات الدنيا لعقود الإيجار التمويلية
6 1856 185
4 4904 490
197.197 -
The Mechanism leases out assets to other parties through operating leases.تقوم الآلية بتأجير أصول لأطراف أخرى من خلال عقود إيجار تشغيلي.
There is a sublease arrangement between the Mechanism and the Residual Special Court for Sierra Leone that was transferred from the International Tribunal for the Former Yugoslavia to the Mechanism in December 2017.ويوجد ترتيب إيجار من الباطن بين الآلية والمحكمة الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية لسيراليون، والذي نُقل من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى الآلية في كانون الأول/ديسمبر 2017.
As at 31 December 2018, the total future minimum sublease payments expected to be received was $0.3 million.وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، كانت المدفوعات الكلية المستقبلية الدنيا للإيجار من الباطن المتوقَّع الحصول عليها تبلغ 0.3 ملايين دولار.
198.198 -
On 5 February 2014, the Government of the United Republic of Tanzania granted the United Nations a 99-year exclusive right of occupancy to a parcel of land in Arusha, measuring approximately 6.549 hectares at nominal cost.وفي 5 شباط/فبراير 2014، منحت حكومةُ جمهورية تنزانيا المتحدة الأممَ المتحدة الحق الحصري في شغل قطعة أرض في أروشا تبلغ مساحتها 6.549 هكتارات تقريبا لمدة 99 سنة بتكلفة رمزية.
The land is to be used for the premises of the Arusha branch of the Mechanism and may be transferred, assigned or sublet, in whole or in part, to other United Nations entities.ومن المقرر الاستفادة من هذه الأرض لتشييد مبنى فرع أروشا للآلية، ويجوز نقلها أو إسنادها أو تأجيرها من الباطن إلى كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة، كليا أو جزئيا.
Contractual commitmentsالالتزامات التعاقدية
199.199 -
At the reporting date, the commitments for property, plant and equipment, and goods and services contracted but not delivered were as follows:في وقت إعداد هذه البيانات المالية، كانت الالتزامات المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات والسلع والخدمات التي تم التعاقد بشأنها ولكن لم تسلَّم كما يلي:
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
31 December 201831 كانون الأول/ديسمبر 2018
31 December 201731 كانون الأول/ديسمبر 2017
Property, plant and equipmentالممتلكات والمنشآت والمعدات
5959
225225
Goods and servicesالسلع والخدمات
809809
828828
Totalالمجموع
868868
1 0531 053
Note 24الملاحظة 24
Contingent liabilities and contingent assetsالخصوم الاحتمالية والأصول الاحتمالية
200.200 -
In the normal course of operations, the Mechanism is subject to claims which can be categorized as corporate and commercial;في السياق العادي للعمليات، تخضع الآلية لمطالبات يمكن تصنيفها في شكل مطالبات شركات ومطالبات تجارية؛
administrative law;القانون الإداري؛
and other, such as guarantees.ومطالبات أخرى كالضمانات.
At the reporting date, there were no contingent liabilities.وفي تاريخ الإبلاغ، لم تكن هناك أي خصوم احتمالية.
201.201 -
In accordance with IPSAS 19, the Mechanism discloses contingent assets where an event gives rise to a probable inflow of economic benefits or service potential to the Mechanism and there is sufficient information to assess the probability of that inflow.ووفقا للمعيار 19 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تفصح الآلية عن الأصول الاحتمالية عندما يقع حدث معين ينشأ عنه احتمال تدفق للمنافع الاقتصادية أو الخدمات إلى الآلية، وتكون هناك معلومات كافية لتقييم احتمال حدوث هذه التدفقات.
As at 31 December 2017, the Mechanism reported a contingent asset relating to the delay damages for the new Arusha facility, amounting to up to 10 per cent of the contract price ($0.66 million).وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أبلغت الآلية عن أصل احتمالي يتعلق بتعويضات تأخير بالنسبة لمرفق أروشا الجديد، تصل قيمتها إلى 10 في المائة من سعر العقد (0.66 مليون دولار).
202.202 -
The new premises of the Arusha branch have been in use since 5 December 2016.وتستعمل الآلية المبنى الجديد لفرعها في أروشا منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2016.
During the reporting period, the technical set-up of the courtroom was completed.وقد انتهت في الفترة المشمولة بالبيانات المالية أعمال تركيب الأجهزة التقنية في قاعة الجلسات.
Regarding the premises as a whole, the post-construction phase of the project is nearing completion and is focused on the completion of the transition from project management to facilities management, the final closure of the project account and the correction of technical defects in the archives building.وفيما يتعلق بأماكن العمل ككل، توشك مرحلة ما بعد التشييد من المشروع على الانتهاء، ويجري التركيز فيها على إكمال الانتقال من إدارة المشروع إلى إدارة المرافق، وعلى الإغلاق النهائي لحساب المشروع، وكذلك على تصحيح العيوب التقنية في مبنى المحفوظات.
203.203 -
The defects liability period expired on 30 April 2018.وقد انتهت فترة المسؤولية عن العيوب في 30 نيسان/أبريل 2018.
A final completion certificate was issued by the architect on 10 July 2018, excluding outstanding punch-list items, which remained to be rectified.وأصدرت الجهة القائمة بأعمال الهندسة المعمارية شهادة إنجاز نهائي في 10 تموز/يوليه 2018، باستثناء البنود المتبقية في قائمة العيوب والنواقص التي لا يزال يتعين تصحيحها.
The number of such items had been significantly reduced by 1 December 2018: out of the 880 items initially recorded on the punch list, 786 items (90 per cent) had been rectified as at that date.وقد انخفض عدد تلك البنود بشكل ملحوظ بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر 2018: إذ من جملة 880 بندا سُجلت أوليا على قائمة العيوب والنواقص، تم تصحيح 786 بندا (90 في المائة) حتى ذلك التاريخ.
The Mechanism continues to be fully engaged with the contractor and the architect in order to correct any remaining outstanding defects, as most will be considered closed after final review and certification by the architect, which is expected to take place in the first quarter of 2019.وتواصل الآلية التعاون بشكل كامل مع المقاول وجهة الهندسة المعمارية من أجل تصحيح أي عيوب متبقية لم يتم إصلاحها، لأن معظم تلك العيوب سيعتبر قد أُغلق بعد الاستعراض النهائي وصدور الشهادة بذلك من الجهة القائمة بالهندسة المعمارية، وهو ما يُتوقع أن يحدث في الربع الأول من عام 2019.
Thereafter, any items that may remain unrectified will be considered for inclusion as part of the settlement of final accounts with the contractor.وعقب ذلك، فإن أي بند يظل دون تصحيح سيُنظر في إدراجه كجزء من تسوية الحسابات النهائية مع المقاول.
204.204 -
Since the most recent payment, released in December 2017, which allowed for the redeployment of the subcontractors on site and significantly expedited the punch-list rectification process, the Mechanism has not released any new payments to the contractor.ولم تصرف الآلية أي مدفوعات جديدة للمقاول منذ أن صرفت له أحدث مبلغ في كانون الأول/ديسمبر 2017، وهو المبلغ الذي أتاح إعادة نشر المقاولين من الباطن في الموقع وعجّل كثيرا بعملية تصحيح البنود المدرجة في قائمة العيوب والنواقص.
The final balance owed to the main contractor under the contract amounts to $0.58 million (notwithstanding ongoing negotiations on amounts to be recouped by the Mechanism as a result of the delays).ويبلغ الرصيد النهائي المستحق للمقاول الرئيسي بموجب العقد 0.58 مليون دولار (دون أن تؤخذ في الاعتبار المفاوضات الجارية بشأن المبالغ التي ستستردها الآلية تعويضا عن حالات التأخير).
In the light of the delays in reaching substantial completion, the Mechanism is continuing discussions with the contractor regarding the recovery of delay damages.وفي ضوء تأخر تحقيق معدلات إنجاز كبيرة، فإن الآلية تواصل المناقشات مع المقاول بشأن تحصيل تعويضات تأخير.
205.205 -
Further, the architect has delivered a redesign for the remediation of defects affecting the heating, ventilation and air conditioning system in the archives building and has agreed to supervise and certify the remediation work, while negotiations with the main contractor to carry out the work are in progress.علاوة على ذلك، قدمت الجهة القائمة بأعمال الهندسة المعمارية تصميما آخر لإصلاح العيوب التي تؤثر في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مبنى المحفوظات، ووافقت على الإشراف على أعمال الإصلاح والتصديق عليها، في حين تجري المفاوضات مع المقاول الرئيسي لتنفيذ الأشغال اللازمة.
The project team is working closely with the architect and the contractor to complete the remediation work within the shortest time possible.ويعمل فريق المشروع في تعاون وثيق مع جهة الهندسة المعمارية والمقاول لإنجاز أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن.
Concurrently, in the context of ongoing activities in the project closeout phase, and in close cooperation with the Global Asset Management Policy Service of the Office of Programme Planning, Finance and Budget and with the Office of Legal Affairs, the Mechanism continues to examine options for the appropriate recovery of direct and indirect costs arising out of delays, pursuant to paragraph 7 of General Assembly resolution 70/258.وفي الوقت نفسه، وفي سياق الأنشطة الجارية في مرحلة إغلاق المشروع، وفي تعاون وثيق مع دائرة سياسة إدارة الممتلكات على الصعيد العالمي التابعة لمكتب تخطيط البرامج والمالية والميزانية ومع مكتب الشؤون القانونية، تواصل الآلية بحث الخيارات للطريقة الملائمة لاسترداد التكاليف المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن حالات التأخير، عملا بالفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 70/258.
Note 25الملاحظة 25
Statements of financial position and financial performance as at 31 December 2018 by subentitiesبيان المركز المالي وبيان الأداء المالي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 حسب الكيانات الفرعية
206.206 -
The sub-accounts established for the former International Criminal Tribunals upon amalgamation into the Mechanism primarily hold employee and judges’ benefits liabilities, any assessed contributions receivable outstanding from prior assessments to Member States and cash and investment balances in the cash pool.تضم الحسابات الفرعية المنشأة للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين السابقتين عند دمجها في الآلية، في المقام الأول، الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين والقضاة، وأي اشتراكات مقررة مستحقة القبض من الأنصبة المقررة السابقة للدول الأعضاء، والأرصدة النقدية والاستثمارية في صندوق النقدية المشترك.
After settlement of all other assets and liabilities, these sub-accounts will carry the defined benefit liabilities for retired staff and judges, for which the obligations are measured at each year-end by actuarial valuation.وبعد تسوية جميع الأصول والخصوم الأخرى، ستتضمن هذه الحسابات الفرعية الخصوم المتعلقة بالاستحقاقات المحددة للموظفين المتقاعدين والقضاة، والتي تقاس الالتزامات المتعلقة بها في نهاية كل سنة عن طريق التقييم الاكتواري.
I.أولا -
Statement of financial position as at 31 December 2018بيان المركز المالي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 ‬
(Thousands of United States dollars)(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
Noteالملاحظة
Former ICTYالمحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة
Former ICTRالمحكمة الجنائية الدولية السابقة لرواندا
IRMCTالآلية
31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
Assetsالأصول
Current assetsالأصول المتداولة
Cash and cash equivalentsالنقدية ومكافئات النقدية
77
8 3738 373
5 7785 778
1 2171 217
15 36715 367
Investmentsالاستثمارات
77
71 80071 800
49 54449 544
10 28610 286
131 630131 630
Assessed contributions receivableالاشتراكات المقررة المستحقة القبض
7, 87 و 8
26 59826 598
7 6227 622
14 55814 558
48 77848 778
Other accounts receivableحسابات أخرى مستحقة القبض
7, 87 و 8
9494
1 7071 707
1 8011 801
Other assetsالأصول الأخرى
99
2828
(1)(1)
1 0861 086
1 1131 113
Total current assetsمجموع الأصول المتداولة
106 892106 892
62 94462 944
30 59030 590
198 689198 689
Non-current assetsالأصول غير المتداولة
Investmentsالاستثمارات
77
5 5615 561
3 8373 837
797797
10 19510 195
Property, plant and equipmentالممتلكات والمنشآت والمعدات
1010
12 44112 441
12 44112 441
Intangible assetsالأصول غير الملموسة
1111
2 3442 344
2 3442 344
Total non-current assetsمجموع الأصول غير المتداولة
5 5615 561
3 8373 837
15 58215 582
24 98024 980
Total assetsمجموع الاصول
112 453112 453
66 78166 781
44 43544 435
223 669223 669
Current liabilitiesالخصوم المتداولة
Accounts payable and accrued liabilitiesالحسابات المستحقة الدفع والخصوم المستحقة
1212
77
3 8183 818
3 8253 825
Advance receiptsالمبالغ المقبوضة سلفا
1313
211211
211211
Employee benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
1414
4 0574 057
1 0241 024
2 1402 140
7 2217 221
Judges’ benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات القضاة
1515
1 6721 672
1 2401 240
8989
3 0013 001
Other liabilitiesالخصوم الأخرى
1717
8686
8686
Total current liabilitiesمجموع الخصوم المتداولة
5 7365 736
2 2642 264
6 3446 344
14 34414 344
Non-current liabilitiesالخصوم غير المتداولة
Employee benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين
1414
30 87330 873
39 28539 285
45 40545 405
115 563115 563
Judges’ benefits liabilitiesالخصوم المتعلقة باستحقاقات القضاة
1515
22 05322 053
16 96716 967
752752
39 77239 772
Other liabilitiesالخصوم الأخرى
1717
Total non-current liabilitiesمجموع الخصوم غير المتداولة
52 92652 926
56 25256 252
46 15746 157
155 335155 335
Total liabilitiesمجموع الخصوم
58 66258 662
58 51658 516
52 50152 501
169 679169 679
Net of total assets and total liabilitiesصافي مجموع الأصول ومجموع الخصوم
53 79153 791
8 2658 265
(8 066)(8 066)
53 99053 990
Net assetsصافي الاصول
Accumulated surpluses/(deficits) – unrestrictedالفوائض/(العجوزات) المتراكمة - غير المقيدة
1818
53 79153 791
8 2658 265
(13 135)(13 135)
48 92148 921
Accumulated surpluses/(deficits) – restrictedالفوائض/(العجوزات) المتراكمة المقيّدة
1818
5 0695 069
5 0695 069
Total net assetsمجموع صافي الأصول
53 79153 791
8 2658 265
(8 066)(8 066)
53 99053 990
Abbreviations: ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda; ICTY, International Tribunal for the Former Yugoslavia, IRMCT, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.ثانيا - بيان الأداء المالي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
II.الملاحظة
Statement of financial performance for the year ended 31 December 2018المحكمة الدولية السابقة ليوغوسلافيا السابقة
(Thousands of United States dollars) Noteالمحكمة الجنائية الدولية السابقة لرواندا
Former ICTYالآلية
Former ICTR IRMCT 31 December 201831 كانون الأول/ ديسمبر 2018
Revenueالإيرادات
Assessed contributionsالاشتراكات المقررة
1919
98 38098 380
98 38098 380
Other revenueالإيرادات الأخرى
1919
(13)(13)
88
335335
330330
Investment revenueإيرادات الاستثمار
77
1 6031 603
1 1641 164
414414
3 1813 181
Total revenueمجموع الإيرادات
1 5901 590
1 1721 172
99 12999 129
101 891101 891
Expensesالمصروفات
Employee salaries, allowances and benefitsمرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم
2020
(35)(35)
599599
66 35466 354
66 91866 918
Judges’ honorariums and allowancesأتعاب القضاة وبدلاتهم
2020
(1 049)(1 049)
(620)(620)
4 5724 572
2 9032 903
Contractual servicesالخدمات التعاقدية
2020
393393
393393
Supplies and consumablesاللوازم والمواد الاستهلاكية
2020
22
392392
394394
Depreciation and amortizationالاستهلاك والإهلاك
10, 1110 و 11
1 9911 991
1 9911 991
Travelالسفر
2020
22
1 2701 270
1 2721 272
Other operating expensesمصروفات التشغيل الأخرى
2020
(433)(433)
16 47416 474
16 04116 041
Total expensesمجموع المصروفات
(1 513)(1 513)
(21)(21)
91 44691 446
89 91289 912
Surplus/(deficit) for the yearالفائض/(العجز) للسنة
3 1033 103
1 1931 193
7 6837 683
11 97911 979
Abbreviations: ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda;الملاحظة 26
ICTY, International Tribunal for the Former Yugoslavia, IRMCT, International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. Note 26الأحداث التالية لتاريخ الإبلاغ
Events after the reporting date207 -
19-10037 (E) 300719 *1910037* 207. There have been no material events, favourable or unfavourable, that occurred between the date of the financial statements and the date on which the financial statements were authorized for issue that would have had a material impact on these statements.لم تطرأ أحداث جوهرية، إيجابية أو سلبية، بين تاريخ البيانات المالية وتاريخ الإذن بإصدارها كان يمكن أن تؤثر على تلك البيانات تأثيرا جوهريا. 240719 250719 19-10037 (A) *1910037*